如果是暴雨水浸造成的停工应怎么索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-02 08:02:57 163 人看过

暴雨水浸造成的停工:一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失;二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担;(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。

因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:

(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。

(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。

需要注意的是,“谁主张谁举证”,因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿,都是需要有充分证据予以证明的,否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要,否则擅自停工的,给发包人造损失的,要承担赔偿责任。

要是已经因暴雨水浸停工,双方又就赔偿事宜协商不成的,当事人可以收集相关证据资料,委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜,避免双方来回扯皮,浪费大家宝贵的时间。

《建筑法》第七十条规定,违反本法规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的,责令改正,处以罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 04:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 特大暴雨政府对水浸损失的行政赔偿不应置身事外
    广州57特大暴雨造成全市经济损失高达5.438亿元之巨,随之而来的赔偿争议近期持续发酵,成为媒体重点关注的一个话题。其中媒体关注较多的赔偿纠纷集中在水浸车主、物业和保险公司之间。据《羊城晚报》昨日报道,车主向保险公司和物业索赔都很难!目前省内保险公司共接到车险报案超过1.8万件,初步估损金额超过1.7亿元,这样的车险理赔高峰可算广州史上最大。若车主损失全部由保险公司扛下,保险公司感到有点冤。而小区物管购买的公众责任险将暴雨列为除外责任,无法弥补车主损失。不能不指出的是,在车主、物业、保险公司之间展开的这场纠纷扯皮中,有一方责任人被漏掉了,那就是政府部门。而要搞清政府是否需为暴雨造成的损失做出行政赔偿这个问题,首先自然要厘清政府是否对暴雨造成的损失负有责任。无论如何,商业索赔是一码事,行政索赔是另一码事,媒体不能忽略索赔纠纷中任何一方可能的责任人。有知情人士称,地下停车场有详细成熟的防水技术
    2023-04-24
    427人看过
  • 机动车被暴雨水淹后如何索赔?
    根据家庭自用汽车损失保险条款规定,保险期间内,被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中,因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失,只要车辆参保了车辆损失险,保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是:别动车,先拍照,再报案,然后就可以了!事故发生后,车主不要试图移动车辆或发动车辆,应尽快报案,至于车子的具体赔付损失情况,要根据车主的保险单保项。律师补充:车子进水一般分为两种情况:一是车辆停放在路边或是地下车库,由于积水太深导致车辆进水;二是,车辆在行驶时,开进积水路段,导致车内进水、熄火,无法前行。一旦车辆被浸泡在水里,车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场,车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况,以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援
    2023-05-07
    88人看过
  • 暴雨洪水应急
    (一)我国暴雨洪水的特点1.我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区,大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成:一类是西风带低值系统,包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等,影响全国大部地区。这类暴雨,一般覆盖范围广、持续时间长,降水总量大,在大流域内常常形成组合型暴雨洪水,可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统,包括热带气旋、东风波等,多见于华南各省及东南沿海地区,这类暴雨持续的时间虽然较短,但往往强度大,也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系,常常可以深入到我国中部或北部地区,造成大范围的强降水,酿成严重的洪涝灾害。从我国年暴雨日的累年平均分布图上可以看出,其特点也是东南多,西北少;沿海多,内陆少;迎风坡多,背风坡少。广东沿海、广西东北部、湘赣两省东北部、四川盆地西部等地是我国多暴雨地区,也是容易发生洪水的地区。2.洪水的季节分布特点洪涝发生的季
    2023-06-06
    75人看过
  • 暴雨造成车辆受损哪些可以索赔
    一般情况下,暴雨对车辆造成的损失主要有四种:一是由于暴雨淹及车身而进水,导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水,事后车主又启动,因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中,前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中,各家公司也没有太大的差别,基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失,每家公司的规定不尽相同,是否理赔、理赔多少都有差异。所以,车主在购买保险时一定要看清险种条款,不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下,汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用,以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险,只有车辆静止被淹,在没有强行发动的情况下造成的损失,保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水,在可预见发生故障的情况下,依然涉水行驶造成的车辆损失保
    2023-06-13
    149人看过
  • ‘水浸车’物业公司索赔?
    “5·7”暴雨将中海康城三期车库中373辆车浸没,而其中的36名车主因没买保险未得到保险赔付,于是将中海康城物管和开发商广州江东房地产开发有限公司告上法庭。昨天上午,这起备受关注的水浸车索赔案在天河区法院开庭审理,36车主索赔逾500万元。被告哭穷:我们也是受害者在庭审中,被告表示,中海康城开发商及其物管在地下车库内设了51条排水沟、60多台排水泵,设施是完整的。大雨时,物管公司已开广播提醒,有两名业主已将车开走。由于车陂涌水倒灌厉害,很快就淹没了车库,这时将车开出车库不现实。暴雨中,物管投入30多台抽水泵,400多人次抢险,共花费了300多万元资金,已经尽了该尽的义务。同时,“三防门”是人防门,根据有关规定,是不可以关闭的。中海物业称,已履行了作为物业管理者的法定义务、合同义务及附随义务,已竭尽全力抢险,中海物业在事件中没有任何过错;中海物业已购买公众责任险,同时,大雨百年一遇,远远超过
    2023-06-10
    104人看过
  • 建设工程特大暴雨怎么索赔
    一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全
    2023-04-19
    458人看过
  • 工程损失索赔:暴雨的影响
    根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。工程建设实践中,为了明确双方的权利义务,双方会签订工程合同,但是,可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目的分类:1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类:1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成
    2023-07-05
    344人看过
  • 暴雨房子进水怎么理赔
    暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定,此类受损房屋难以获得相应赔偿,国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说,政府没有赔偿的义务,但却有救济的责任。如果房主之前买过住房保险那就方便多了,直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是,要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类,若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内,那就无法索赔了。如果房屋存在质量上的问题,是可以要求开发商进行赔偿的。一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗不属于保险责任通常有两种情况,一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围,例如人身意外伤害险保险,如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶,则属于
    2023-06-23
    124人看过
  • 车损险是否包括暴雨涉水造成的损失?
    暴雨涉水车损险是否理赔,要看车辆涉水后是否受到了人为破坏。静止状态被淹。由于暴雨、洪水等自然灾害造成车辆在道路、小区或地下车库被淹的,只要车辆购买了车损险,那么保险公司会按自然灾害赔付;行驶中被淹。行驶或被水淹后损坏了发动机的,购买涉水险后,只要没有二次打火,那么可以得到赔偿。车损险一般保额多少吗?车辆损失险的保险金额一般有三种确定方式,不同的确定方式直接影响和决定了发生保险责任事故时保险公司计算赔偿的原则:保险金额由投保人和保险人从下列三种方式中选择确定,保险人根据确定保险金额的不同方式承担相应的赔偿责任:1、按投保时保险车辆的新车购置价确定保险合同中的新车购置价是指在保险合同签订地购置与保险车辆同类型新车(含车辆购置税)的价格。其中包括了车辆购置附加税费。2、按投保时保险车辆的实际价值确定保险合同中的实际价值是指同类型车辆新车购置价减去折旧金额后的价格。折旧按年计算,不足一年的,不计折
    2023-07-08
    148人看过
  • 暴雨造成车库进水,造成汽车损坏,谁该负责
    1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责,主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设,排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建,地下车库排水设计或施工不当,导致使用过程中出现排水问题,造成财产损失的,那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次,对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定,主要是依据业主与业主签订的物业服务合同,根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为,可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任,也不能避免损失,就不需要承担责任。暴雨过后,一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任,而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素,但在降雨过程中,物业公司作为专业的物业管理部门,应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见,但是由于过失没有预见,
    2023-05-08
    52人看过
  •  暴雨引发的快递丢失,如何索赔?
    根据暴雨导致的快递丢失,索赔责任应由快递公司承担。但是快递公司能证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,则不承担赔偿责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。而对于重大自然灾害是否属于不可抗力,则需要主观和客观的共同判断。暴雨导致的快递丢失,索赔责任应由快递公司承担。但是快递公司能证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,则不承担赔偿责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。而对于重大自然灾害是否属于不可抗力,则需要主观和客观的共同判断。 暴 雨 快 递 丢 失 , 索 赔 责 任 归 属 问 题在暴雨过后,如果你的快递丢失了,你可能很想知道由谁来承担责任以及如何索赔。根据我国《民法典》的相关规定,快递公司应当承担赔偿责任,但是如果能证明是因不可抗力
    2023-09-15
    204人看过
  • 特大暴雨造成的损失业主赔吗
    一般来讲因天灾造成的损失,属于不可抗力,但也有一些损失,原本是可以避免的,在这种情况下,应有人对业主的损失进行赔偿。如果完全是自然灾害的责任,可以通过意外保险来进行赔付。一、违约金赔偿标准上限是怎么规定的违约金赔偿没有绝对的上限标准。违约金一般由双方自由约定,具体如下:1、如果没有约定违约金具体数额,也不属于法律规定的特殊情形,可以参照合同违约造成的损失进行赔偿;2、如果违约金赔偿数额过分高于或者过分低于造成的实际损失,可以请求法院加以调整。一、以下情况劳动者要承担违约金:1、用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,双方可以约定服务期,劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金;2、如果劳动者是负有保密义务的,在劳动合同或者保密协议中,单位可以与劳动者约定竞业限制条款。依法约定的竞业限制条款,若劳动者之后违反了,这种情况下也需要承担违约责任。二、违约责任的构
    2023-06-23
    209人看过
  •  车辆在特大暴雨中浸泡,保险如何处理?
    该文本是一份关于特大暴雨导致车辆泡水后各种保险情况及其赔付规定的说明。根据文本内容,保险公司将按照保险金额进行赔付,包括碰撞、倾覆、坠落、火灾、爆炸、自燃、外界物体坠落、倒塌、暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡和载运保险车辆的渡船遭受自然灾害,但驾驶人需随船一起承受自然灾害的影响。特大暴雨导致车辆泡水后,保险将会进行赔付。根据保险公司的统计数据,以下是各种保险情况及其赔付规定:1.碰撞、倾覆、坠落:保险公司将按照保险金额进行赔付。2.火灾、爆炸、自燃:保险公司将按照保险金额进行赔付。3.外界物体坠落、倒塌:保险公司将按照保险金额进行赔付。4.暴风、龙卷风:保险公司将按照保险金额进行赔付。5.雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸:保险公司将按照保险金额进行赔付。6.地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡:保险公司将按照保险金额进行赔付。7.载运保险车辆的渡
    2023-08-26
    143人看过
  • 停工赔偿事项如何处理暴雨问题?
    暴雨导致停工处理赔偿事项如下:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;5、工期顺延;6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的,未达到不可抗力水平,承包商应排除障碍,继续施工。擅自停工的,应当按照合同承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害,承包商停工是可以理解的。暴雨导致车子受损属于保险范围内吗?根据车损险的责任范围,在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中,因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失,保险人按照保险合
    2023-07-02
    230人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 暴雨水浸造成停工有哪些途径
      黑龙江在线咨询 2023-11-17
      暴雨水浸造成的停工的索赔方式: 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料; 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
    • 暴雨水浸导致水上停工的停工单位该如何索赔
      西藏在线咨询 2022-11-15
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤
    • 暴雨造成的车损失的索赔有哪些
      广东在线咨询 2024-04-11
      暴雨造成的车损失的索赔如下:1、暴雨淹及车身而进水,导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;2、在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;3、拖车等施救费用的损失;4、由于发动机进水,事后车主又启动,因雨水未干导致发动机被烧的损失。
    • 暴雨造成的工程损失的索赔,法律的规定是什么
      西藏在线咨询 2023-08-29
      暴雨造成的工程损失一般情形下是不能索赔的。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。
    • 屋顶雨雨浸盖是谁的责任
      广西在线咨询 2022-02-01
      这个因楼上雨水浸坏楼下墙面的情况,属于房屋质量问题,最终责任归属于房地产开发商。 不过,如果您现在的这个房屋应经完成登记过户,房屋产权人从法律意义上也已经明确是您,您楼下的住户是有可能向您主张索赔。 所以建议您对于楼下住户的损失和房屋的这些质量问题,尽可能搜集保留好证据,以方便您之后应对楼下住户的赔偿请求和向开发商主张承担房屋质量纠纷引起的赔偿责任。