工程建设监理应遵循哪些程序-法师兄

工程建设监理应遵循哪些程序

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:41:30 120 人看过

法律咨询：

工程建设监理一般应执行哪些程序？律师回复：

（1）编制工程建设监理计划；

（2）根据工程建设进度和不同专业编制工程建设监理实施细则；（3）按施工监理规程进行施工监理；（4）参加工程竣工预验收，签署施工监理意见；（5）施工监理业务完成后，将工程施工监理档案报送监理工程师项目法人。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。

项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和监理权限书面通知被监理施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务。

项目监理单位应当按照建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包人、建筑材料、建筑构件、设备的供货人之间不存在隶属关系和其他利益关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。第三十五条工程监理单位不按照合同约定履行监理义务，或者对应当监督检查的项目不按照规定进行检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

工程监理单位与承包人串通，为承包人谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包人承担连带赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工监理相关文章

有限责任公司
有限责任公司的设立应该遵循哪些程序

有限责任公司的设立程序包括七个环节。（1）签订发起人协议。发起人协议是指发起人之间就设立公司事项所达成的明确彼此之间权利义务关系的书面协议。发起人协议在法律上被视为合伙协议，具有法律效力。（2）订立公司章程。有限责任公司章程应当载明下列事项：公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本；股东的姓名或者名称；股东的出资方式、出资额和出资时间；公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；公司法定代表人；股东会会议认为需要规定的其他事项。股东应在公司章程上签名、盖章。（3）特殊情形下的行政审批。公司设立一般实行准则主义，即只要符合公司法规定的设立条件，无须行政机关审批，就可以在工商行政管理机关注册登记而成立。（4）发起人缴纳出资。发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价，并可以依法转让的非货币财产作价出资。但是，法律、行政法a规规定不得作为出资的财产除外。股东不得以劳务

2023-02-25

353人看过
法律综合知识
工期延期索赔应遵循哪些法律程序

一、工期延期索赔应遵循哪些法律程序关于工程索赔的相关程序如下所述：首先是在索赔事件发生之日起的第28个自然日之内，应当向贵方（工程师）递交索赔意向通知书；其次，在递交索赔意向通知书之后的第28个自然日内，应向贵方提交关于延长工期以及补偿经济损失的详细索赔报告以及相关的证明材料；最后，贵方在收到我方（施工单位）提交的上述索赔报告以及相关资料之后，应在第28个自然日内予以回复，或者要求我方进一步补充索赔的理由与证据。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工期延期应该如何索赔在工程施工作业实施过程中，通常都具有一定的规定时限，即合同所述的工期。为了保证相关各方能

2024-07-10

460人看过
勘察设计
工程建设监理合同与监理程序的规定有哪些?

《工程建设监理规定》第十条项目法人一般通过招标投标方式择优选定监理单位。第十一条监理单位承担监理业务，应当与项目法人签订书面工程建设监理合同。工程建设监理合同的主要条款是：监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其它事项。第十二条监理费从工程概算中列支，并核减建设单位的管理费。第十三条监理单位应根据所承担的监理任务，组建工程建设监理机构。监理机构一般由总监理工程师、监理工程师和其它监理人员组成。承担工程施工阶段的监理，监理机构应进驻施工现场。第十四条工程建设监理一般应按下列程序进行：(一)编制工程建设监理规划;(二)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;(三)按照建设监理细则进行建设监理;(四)参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;(五)建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。第十五条实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的

2023-04-11

186人看过
工程监理
工程竣工验收应遵循的一般程序

1、当工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查自评工作完成后，向建设单位提交工程验收报告，申请验收。实行监理的工程，监理单位应向建设单位提出由总监理工程师签字的工程质量评估报告。2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，建设单位（项目）负责人组织勘察、设计、施工、监理等单位（项目）负责人和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。建设单位工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工技术资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书；（6）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。3、建设单位确定工程竣工验收时间后，应通知质量监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。

2023-06-10

410人看过

保险公司
向保险公司理赔时应遵循哪些程序

刘先生上周在榆林区赶上了一辆出租车。出租车撞坏了脸，他的前杠也变了形。刘先生告诉记者，他买保险的时候，以为自己有保险公司来赔付。他怕给交警添麻烦，就付给对方300元。他把车开到维修站去修理。结果，维修站发现水箱坏了，完成维修要花1000多元。他直截了当地告诉保险公司。保险公司表示，理赔只能凭交警出具的《交通事故鉴定书》办理。刘先生赶到交警支队事故大队，要求出具《交通事故鉴定书》按照规定，事故的另一方还必须到交警支队进行调查，我们才能为你出具身份证明，“交警说刘先生傻了”我在哪能找到那个出租车司机？”据了解，刘先生遇到的这种情况在成都很常见。道路交通事故现场的快速处理，不仅方便了事故双方，也有效缓解了交通事故造成的交通拥堵。但也有部分司机不了解“事故快速处理”的程序和规定，认为只要责任方出钱，事故就结束了。就连交警也不通知现场。因此，他们在解决索赔问题上采取了很多错误的方式。需要向保险公司理

2023-05-07

277人看过
法律综合知识
处理拖欠工程款需要遵循哪些法律程序

一、处理拖欠工程款需要遵循哪些法律程序处理拖欠工程款需要遵循的法律程序：双方可以先行协商，催告在合理期限内支付价款；协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程拍卖价款受偿；或者承包人与发包人协议将该工程折价，就该工程折价款受偿。《民法典》第八百零七条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工程价款包括哪些项目工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣工结算款和质保金。1．预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额

2023-06-09

99人看过
法律综合知识
解除同居关系应当遵循哪些程序

一、解除同居关系应当遵循哪些程序解除同居关系应当遵循的程序：1．无配偶者之间同居并要求解除同居关系的，双方当事人自行解除同居关系即可，无须经任何部门办理手续。2．有配偶者之间或者有配偶者与无配偶者之间形成同居关系，并要求法院解除的，法院依法不予受理。当事人因同居期间财产分割或者子女抚养纠纷提起诉讼的，法院应当受理，并依法作出判决。二、同居关系和夫妻关系有区别吗同居关系和夫妻关系有区别，具体如下：1．同居关系不受法律保护，夫妻关系受法律保护；2．夫妻关系是法定的，而同居关系不是；3．夫妻关系一夫一妻制，同居则不一定；4．婚姻关系存续期间的财产属于共同财产，同居则归各自所有。三、解除同居关系财产分割纠纷的诉讼流程是什么1．原告起诉。2．法院受理后将起诉书副本送达被告。3．被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4．决定开庭审理的案件，法院在三

2023-11-14

253人看过
法律综合知识
公司追讨欠款应该遵循哪些程序

一、公司追讨欠款应该遵循哪些程序1．企业要对欠款进行清理与分类。诉讼时效是否已经过期，欠款原因是否正当。2．内部合同相关人员的走访、座谈。证据的收集，有些人员往往因各种原因，手中掌握的真实情况和资料没有向企业和公司明示，这部分情况往往左右欠款清收的成败，是非做不可的。3．走访客户。4．采取措施。律师函、有的采取支付令、有的采取诉讼等，措施不一而足，唯有针对性，才是最佳的措施，不要一上来就诉讼，把可以简单解决的问题复杂化。二、追讨欠债的合法手段有哪些1．和解法。协商和解是指债权债务当事人在自愿、互谅的基础上，直接进行协商或邀请第三人从中斡旋，解决纠纷。2．调解法。债权人可向所在地的人民调解委员会提出书面调解申请。3．仲裁法。仲裁统一实行或裁或审、一裁终局制度，同诉讼的两审终审制相比，仲裁更有利于当事人之间迅速解决纠纷。当事人申请仲裁应向仲裁机构递交仲裁协议、申请书及副本。4．诉讼法。债务纠纷

2023-06-12

338人看过

业主
监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则

1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。（导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外）2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。关键线路并非固定不变，会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划（不断调整后）为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载，并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析，并做好有关记录，以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下：对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延

2023-06-21

337人看过
法律综合知识
重婚罪的起诉应该遵循哪些程序

一、对于重婚罪的起诉应该遵循哪些程序对于重婚罪的起诉应该遵循如下程序：1．由本人或者人民检察院向人民法院提起诉讼，递交起诉状。2．在起诉前，需要制作好起诉状及准备齐全证据。有的法院还要求证据清单及所有证据复印件也同时提交多份，这个要看具体法院的具体要求，并且按要求提供证据。3．向法院提交诉讼状，还有提交相关证据，法院会对你的起诉状及材料进行审查，对于符合法律要求的，再决定是否立案。4．但法院予以受理之后，就要到缴费窗口进行缴费，缴费后，到法院换取正式票据。5．法院受理后，就会通知开庭时间，所以这个时候就只需要等待开庭通知：缴费后就表示立案成功。但是要注意的是，收集证据的时候，一定要注意收集证据的方法的合法性，证据的合法性，不然法院不会将其作为证据看待。二、重婚罪的构成要件重婚罪的构成要件：1．客体要件。侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。2．客观要件。在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为

2023-09-14

71人看过
法律综合知识
违建拆除应该如何遵循法律程序

一、违建拆除应该如何遵循法律程序违建拆除遵循的法律程序是首先由行政机关调查取证确认建筑物违章，作出责令停止违法行为通知书；搭建人拒不拆除违章建筑的由拆迁人向房屋拆迁管理部门提出申请；市政府法制办作出限期拆迁决定书；送达决定书；拆迁人向公证机关办理证据保全；召开联席会制订执行措施并作最后一次说服工作；张贴强拆公告；实施强制拆迁。二、违建行为包括哪些情形违建行为一般包括：1．占用已规划为公共场所、公共设施用地或公共绿化用地的建筑；2．不按批准的设计图纸施工的建筑；3．擅自改建、加建的建筑；4．农村经济组织的非农建设用地或村民自用宅基地非法转让兴建的建筑；特区内城市化的居民委员会或股份合作公司的非农业用地非法转让兴建的建筑；5．农村经济组织的非农业用地或村民自用宅基地违反城市规划或超过市政府规定标准的建筑；6．擅自改变工业厂房、住宅和其他建筑物使用功能的建筑；7．逾期未拆除的临时建筑；8．违反法

2023-07-06

454人看过
法律综合知识
个人独资企业设立分支机构应遵循哪些程序

一、个人独资企业设立分支机构应遵循哪些程序首先，关于个人独资企业如何设立分支机构，其具体操作路径如下：我们所提到的分支机构，其概念为个人独资企业在其主要所在地之外另行设立的，用于开展各类商业运营活动的执行机构。作为一个不可或缺的组成部分，分支机构的产生的所有民事责任需由个人独资企业完全承担。考虑到投资者需以其个人全部资产对个人独资企业的任何债务负责，因此从实际角度来看，个人独资企业的分支机构的民事责任最终还是由投资人全面承担。其次，个人独资企业具有以下几个鲜明的特点：（1）它的唯一出资者只能是一名自然人，这个人必须具有完整体现的民事行为能力，且绝不能是法律、行政法规明确规定禁止他参与营利性活动的人。（2）个人独资企业所有的财产都牢牢掌握在出资人的手中。（3）出资人需要用自己的全部财产来应对企业所面临的债务。这构成了个人独资企业最明显的特性之一。（4）然而，个人独资企业并不具备法人地位。尽管

2024-07-18

355人看过

业主
工程索赔处理时应该遵循哪些原则

一、工程索赔处理时应该遵循哪些原则1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外，承包商也只有以合同为依据提出索赔时，才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决，积累下来可能会影响其资金周转，从而影响工程进度。此外，索赔初期可能只是普通的信件来往的单项索赔，拖到后期综合索赔，将使索赔问题复杂化(如涉及利息、预期利润补偿、工程结算及责任的划分、质量的处理等)，大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累：积累一切可能涉及索赔论证的资料，技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取会议参加者签字，作为正式文档资料。同时应建立严密的工程日志，建立业务往来文件编号档案等制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。4、加强索赔的前瞻性，有效避免过多的

2023-06-07

478人看过
抚养权
孩子送福利院应该遵循哪些程序？

1、生父母有特殊困难无力抚养的证明是指生父母所在单位或者村（居）委会根据县级以上医疗机构出具的重特大疾病证明、县级残疾人联合会出具的重度残疾证明2、人民法院判处有期徒刑或无期徒刑、死刑的判决书出具的能够确定生父母有特殊困难无力抚养的相关证明。3、生父母确因其他客观原因无力抚养子女的，乡镇人民政府、街道办事处出具的有关证明可以作为生父母有特殊困难无力抚养的证明使用。自己的孩子可以送人吗民法典规定，孤儿的监护人、社会福利机构、有特殊困难无力抚养子女的生父母可以作为送养人。法律依据：生父母有特殊困难，如生父母患有疾病或者经济特别困难，没有能力抚养子女，可以送养未成年子女。未成年子女的生父母均在世的，必须共同送养未成年子女；如果有一方下落不明，则可以由另一方单方送养。如果未成年人的父亲或者母亲有一方死亡，另一方想送养未成年子女，死亡一方的父母，也就是未成年子女的祖父母或外祖父母可以要求抚养未成年人

2023-07-04

110人看过