哪种情况下能进行工程索赔
来源:互联网 时间: 2023-06-15 14:26:42 346 人看过

由于施工图纸中存在缺陷或错误,施工图与现场实际施工在地质、环境等方面的差异或是设计的图纸与规范要求不符,施工说明表达不严密,对设备、材料的名称、规格型号表示不清楚或工程量错误等诸多方面的遗漏和缺陷,造成返工。从而不可避免的产生如在工期、人工、材料等方面的索赔要求。

(二)合同签订不严密引起的索赔

合同是由合同协议书、招标文件、投标书、合同专用条款、合同通用条款、图纸、工程量清单及合同履行过程中的补充协议等一系列的文件所组成的,经承发包双方依法签订生效,具有法律约束力,任何一方不得擅自变更或解除或不履行合同赋予的权力和义务。但由于工程项目建设的复杂性和施工工期以及自然环境、气候、周期长等因素的限制,加上合同中用词严密性不强、文件之间的相互矛盾等,都有可能使双方在签订施工合同时不能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响,从而引起施工索赔。

(三)意外风险和不可预见因素等条件的变化引起的索赔

在施工过程中,施工现场条件的变化对工期和造价影响很大,如地震、台风、战争、叛乱、放射性污染、核危害等人力不可抗拒的自然灾害和风险以及在施工中出现流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和地下文物或构筑物等地下不明障碍物,常常导致工程变更,引起施工索赔。如在挖方工程中由于发现地下构筑物和文物等,图纸上并未说明,确属施工单位难以合理预见的人为障碍,如处理则必然导致工程费用的增加,施工单位即可提出索赔。

(四)工程项目建设承发包管理模式变化引起的索赔

当前的建筑市场,工程项目建设承发包有总包、分包、指定分包、劳务承包、设备、材料供应承包等一系列的承包方式,使工程项目建设承发包变得复杂和管理模式难度增大。当任何一个承包合同不能顺利履行或管理不善时,都会影响工程项目建设的工期、质量和数量,继而引发在工期、质量、数量和经济等方面的索赔。如设备、材料供应商不按工程项目的施工进度和设计要求按时按质提供设备、材料,工程也就不能按业主的要求和设计的质量规格以及有关规范要求进行施工,从而影响工程项目建设的进度和质量,最终导致业主、总包方、分包方、设备材料供应商相互间的索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月28日 06:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 哪些情况可以提请工程索赔?
    在现代工程中,承包方的索赔要求通常为:工期的延长和费用的补偿。工程建设是索赔多发区,在工程建设项目管理中,必须认真对待工程索赔。可以考虑设专人负责索赔管理工作,将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段,以此带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高。1、哪些情况可以提请索赔?承包商要认真细致地寻找和发现索赔机会。在承包工程中,常见的可以提出索赔的事件有:a)业主没有按合同规定的要求交付设计资料、设计图纸,没按合同规定的日期交付施工场地、交付行驶道路、接通水电,使承包商的施工人员和设备不能进场;没按合同规定的时间和数量支付工程款、供应材料,或供应材料不合格,延误工期。b)工程地质情况与合同规定的不一样,出现异常;合同条款不全、错误,文件不完备或文件之间矛盾、不一致;招标文件不完备,业主提供的信息有错误。c)业主或业主的工程师指令工程停建、缓建,指令增加、减少或删除部分工
    2023-06-07
    308人看过
  • 工程索赔与反索赔如何进行
    在实践中,一方提起工程索赔,另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔;而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下,工程索赔是指承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求,可称其为承包人的施工索赔(简称施工索赔)。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张,称为发包人的反索赔(简称反索赔)。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2
    2023-06-07
    120人看过
  • 购房合同欺诈五种情况可依法进行双倍索赔
    6日上午,齐鲁晚报律师团联合山东天宝兴等11家律师事务所,在泉城广场举办了商品房买卖纠纷大型法律咨询活动,先后有2000多位市民前来咨询,记者发现,市民前来咨询的房产纠纷中,因为开发商办不下房产证而产生的购房合同纠纷占到了六成以上,成为咨询者关注的焦点。在省城小鸭集团工作的张先生反映说,他2002年底在省城东部签了购房合同买了一套90平方米的商品房,他当时虽然发现开发商没有许可证,但售楼小姐承诺一年内肯定能够办下房产证,而他因为结婚又急着买房子,于是就花了22万多元买下了这套房子。结果,直到现在开发商还没有给他办下房产证。山东师范大学的方老师也遇到同样的事。他2001年在省城北部某村签了购房合同购买了一套村委建的楼房,当时售楼时还对外招标,并办理了公证手续,因为没有建筑规划许可,房产证一直办不下来。现在他急着要出国,但是房子没有房产证,想卖也卖不出去。另据了解,一些开发规模相当大的小区,也
    2023-04-22
    419人看过
  • 哪些情况下能对股权进行强制执行?
    强制执行股权的执行对象是什么?哪些情况下才能对其股权进行强制执行?因为股权具有财产内容,故可以成为执行对象。但是,执行对象只能是股权中的财产权利,股东的其他权利不能作为执行对象。股权中的财产权内容包括出资的股金,如果只执行股息和红利,不是对股权的执行,而是对股息、红利的执行。股权的强制执行应遵循合理,公平,慎重的原则,要排除股权执行的随意性,不符合股权强制执行条件的,不能对企业股权进行强制执行。只有作为被执行人的股东除股权之外,其他财产执行不能时,才能对其股权进行强制执行。强制执行股权,可能会给股份企业生产,经营带来影响,会使股东之间合作伙伴关系发生变化,因而,被执行人若有股息,红利、现金、存款和其他财产可供执行的,一般不执行其股权,只有在无股息,红利,现金,存款和其他财产可供执行,或者执行其他财产比执行股权更为复杂或困难的,或者上述财产不足清偿债务的,才考虑执行股权。法律和司法解释虽没有
    2023-06-21
    122人看过
  • 哪几种情况下,公司不能发行债券
    存在下列情形之一的,不得发行公司债券:1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;3、违反《证券法》规定,改变公开发行债券所募集资金的用途。4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。公司债券上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准后,其发行人应当向证券交易所提交核准文件和前条规定的有关文件。证券交易所应当自接到该债券发行人提交的前款规定的文件之日起三个月内,安排该债券上市交易。此外,司债券上市交易申请经证券交易所同意后,发行人应当在公司债券上市交易的五日前公告公司债券上市报告、核准文件及有关上市申请文件,并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。哪些公司能发行债券公司发行债券是
    2023-08-05
    373人看过
  •  在哪些情况下不能进行纠纷调解?
    在处理故意伤害案件时,不能进行调解的情况包括:1. 故意伤害他人身体,但仅造成轻伤,构成犯罪的;2. 当事人明确表示不愿意调解;3. 根据法律规定,其他情形下也不能进行调解。而人民法院审理附带民事诉讼案件,在当事人自愿的基础上可以进行调解。在处理故意伤害案件时,有以下情况不能进行调解:1.故意伤害他人身体,但仅造成轻伤,构成犯罪的;2.当事人明确表示不愿意调解;3.根据法律规定,其他情形下也不能进行调解。人民法院审理附带民事诉讼案件,在当事人自愿的基础上可以进行调解。 故意伤害案调解条件有哪些?故意伤害案是指故意对他人身体进行伤害,造成严重后果或者可能造成严重后果的行为。在处理此类案件时,需要考虑调解的条件。根据我国《刑法》的规定,故意伤害案的调解条件包括:1. 双方自愿:双方在处理故意伤害案时必须自愿达成和解协议,不能有任何一方受到威胁或者强制。2. 赔偿损失:受害人在案件中遭受了经济损
    2023-08-21
    138人看过
  • 哪种情况下,公司开除员工不用赔偿
    公司开除员工不用赔偿的情形:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的;(五)其他法律规定的情形。法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。被公司开除员工的赔偿有三种情形:1、公司提出并与劳动者协商一致劝退员工,公司按照工作年限支付经济补偿金;2
    2023-06-16
    283人看过
  • 哪些情况不能进行工伤认定?
    工伤认定不予受理的情形有:1、如果工伤认定未能提交足够的资料,在行政机关发出更正通知书后规定时间内未能更正的,不予受理;2、工伤认定机关除特殊原因外,可以驳回申请,不予受理;3、伤者或者伤者家属,用人单位决定拒绝接受申请的工伤认定;4、可以在60日内向当地人民政府或者高级人力资源和社会保障行政部门提起行政复议,或者在90日内直接向当地人民法院提起诉讼。不予受理情形上一级公安机关交通管理部门收到当事人书面复核申请后五日内,应当作出是否受理决定。有下列情形之一的,复核申请不予受理,并书面通知当事人。(一)任何一方当事人向人民法院提起诉讼并经法院受理的;(二)人民检察院对交通肇事犯罪嫌疑人批准逮捕的;(三)适用简易程序处理的道路交通事故;(四)车辆在道路以外通行时发生的事故。公安机关交通管理部门受理复核申请的,应当书面通知各方当事人。《工伤保险条例》第十八条提出工伤认定申请应当提交下列材料:(一
    2023-07-16
    308人看过
  • 如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的
    一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。5、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类,按索
    2023-06-15
    253人看过
  • 怎么有效进行工程索赔
    1、有效进行工程索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零一条,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。一、工程索赔的分类有哪些按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目分类:1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经
    2023-03-20
    172人看过
  • 哪种情况下不得视为工伤
    职工符合工伤保险条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:(一)故意犯罪的;(二)醉酒或者吸毒的;(三)自残或者自杀的。一、工作中突发脑溢血属于工伤认定吗劳动者在工作中突发脑溢血死亡的,属于工伤的认定范围。劳动者在单位上班时突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。但存在以下情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:故意犯罪的;醉酒或吸毒的;自残自杀的。二、哪些情况下受伤可以认定工伤工伤认定的情形有以下三点:一、职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)
    2023-03-27
    422人看过
  • 哪些情况下婚检无法进行?
    目前婚检是自愿性质的,我国的相关政府部门并没有规定登记结婚必须采取婚检。所以,即便是婚检不合格,也并不意味着女性领不了结婚证的。事实上,登记结婚是不需要出示婚检的相关证明的。不过,站在优生优育的角度来看,倘若结婚前还是有必要进行婚前检查的,倘若发现自己存在比较严重的重大疾病,那么最好控制好了病情再结婚。领结婚证必须婚检吗自2003年10月1日起,我国婚姻登记取消了强制婚检,以后婚姻当事人是否婚检采取个人自愿,政府提倡婚检、婚检有利于当事人。以后男女办理结婚证的,可以直接去婚姻登记处登记领证。结婚登记的程序:1、要求结婚登记的男女双方持所需证件共同到一方常住户口的区、县级市民政局(或镇人民政府)的婚姻登记机关提出申请。申请补办结婚登记或复婚登记的,按照结婚登记程序办理。2、双方当事人亲自到婚姻登记机关提出申请,各填写一份《申请结婚登记声明书》。3、双方当事人必须在婚姻登记员面前亲自在《申请结
    2023-08-08
    166人看过
  •  在哪些情况下,公司需要对员工进行双倍赔偿?
    单位必须给予员工双倍补偿金作为赔偿的情况包括:1.员工因患病或非因工负伤,在规定的医疗期内被辞退且没有过错;2.员工在孕期、产期或哺乳期内被辞退且没有过错;3.员工没有过错,但在本单位患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力。在以下情况下,单位必须给予员工双倍补偿金作为赔偿:1.如果员工因患病或非因工负伤,在规定的医疗期内被辞退,且该员工没有过错,单位必须给予双倍补偿金作为赔偿。2.如果员工在孕期、产期或哺乳期内被辞退,且没有过错,单位必须给予双倍补偿金作为赔偿。3.如果员工没有过错,但在本单位患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力,单位必须给予双倍补偿金作为赔偿。 单 位 在 哪 些 情 况 下 必 须 给 予 员 工 双 倍 补 偿 金 ?根据《劳动合同法》规定,用人单位违反规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金
    2023-09-14
    299人看过
  • 工程在什么情况下须进行工程质量缺陷备案
    工程在施工过程中,因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求(但不影响使用),且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题(质量评定仍定为合格),应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。一、建设工程安全监理的工作内容有哪些建设工程安全监理的工作内容有:1、审查施工单位施工组织设计或施工方案中的安全技术措施是否符合强制性标准;2、检查施工单位是否按照安全技术措施和强制性规定进行施工;3、关键部位和工序安全生产旁站工作;4、发现施工单位未按照批准的安全技术措施和强制性规定整改施工要求;5、建设单位拒不整改、停止施工的,应当向建设单位和建设行政主管部门报告。《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技
    2023-06-28
    421人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建筑工程索赔中哪些情况需要进行公证
      甘肃在线咨询 2022-03-14
      根据《公证法》第十一条根据自然人、法人或者其他组织的申请,公证机构办理下列公证事项: (一)合同; (二)继承; (三)委托、声明、赠与、遗嘱; (四)财产分割; (五)招标投标、拍卖; (六)婚姻状况、亲属关系、收养关系; (七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录; (八)公司章程; (九)保全证据; (十)文书上的签名、印鉴、日期,文书的副本、影印本与原本相
    • 哪几种情况下才能进行公积金异地贷款
      吉林省在线咨询 2023-09-08
      不过,这种情况已在目前有了初步进展,因为全国基本已实现公积金异地贷款。虽然公积金异地贷款买房是一则好消息,但真相其实并不简单!因为只有在以下3种情况下,才能进行公积金异地贷款。 1.省内异地贷款 省内异地贷款是指职工户籍本来在贷款城市,只是在该省其他城市工作并缴存有住房公积金,回户籍所在地买房,可申请公积金异地贷款。 目前,大多数城市都支持省内公积金异地贷款,部分城市有户籍要求,比如洛阳、兰州、昆
    • 工程施工合同哪种情况下属于无效情况
      香港在线咨询 2022-10-14
      工程施工合同无效的情况是:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
    • 2022年哪种情况下要进行折价补偿
      青海在线咨询 2022-11-13
      1、合同无效或撤销后不能返还的要进行折价补偿。 2、对于无效行为取得的财产应当予以返还,不能返还或没有必要返还的应当折价补偿,由过错方酌情赔偿相应的损失; 3、对于不影响其他部分效力的仍然有效,应当认可之前的履行。 4、法律依据:《民法典》第一百五十六条 民事法律行为部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
    • 在哪种情况下进了看守所
      内蒙古在线咨询 2021-11-29
      您好,所有涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人将被移送当地相应的看守所关押。此外,被判处有期徒刑的成年和未成年罪犯,在交付执行前,剩余刑期不足三个月的,由拘留所处以刑罚。被判处拘役的成年和未成年罪犯也由拘留所处罚。