发包人的反索赔是什么-法师兄

发包人的反索赔是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-13 03:20:22 233 人看过

发包人的反索赔是指发包人向承包人提出索赔，包括施工索赔的预防。一般情况发包人反索赔是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔的请求。

一、发包人赖账分包人是否可直接向发包人主张工程款

虽然分包人与发包人之间并未建立合同关系，但由于分包人与承包人之间签订了关于本工程的分包合同，而且实际完成了应由承包人完成的工程，故发包人符合施工司法解释规定的实际施工人的条件，分包人有权向发包人主张承包人对其拖欠的工程款。

二、怎么有效进行工程索赔

有效进行工程索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。

三、承包人如何索赔可得利益？

承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定；没有约定的进行协商；协商不成的申请调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同约定导致工程实施过程中遭受损失的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

罚金
承包人提出“索赔”的依据是什么？

大林工程公司为金木公司开发工程项目，由于双方公司一直关系良好，在草拟协议时，就没有对有关条款进行非常细致的预定。工程进行中，因为出现大量的无法预料的现象使得工期延长，工程量增加，大林公司提出了索赔，金木公司则对很多项目表示不认可。大林公司遂诉至法院，要求法院支持其请求。法院经过审理，认定了一部分项目，但大量项目由于没有合同依据，最后没有支持。[解答]“索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下，可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要，他可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类：第一，承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍，而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二，承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用索赔。第三，承包人有权提出其他费

2023-06-10

402人看过
不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过
工程保险
反索赔延期是什么意思？

工期延误反索赔是指承包人在合同规定的工期内未能完成合同约定的工程量和内容，延迟交付工程，影响发包人对建设工程的使用、经营和生产，给发包人造成经济损失。因此，发包人可以对事件进行反索赔。根据《中华人民共和国民法典》规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理

2023-07-15

80人看过
法律综合知识
发包人可不可以向承包人索赔

一、发包人可不可以向承包人索赔发包人可在承包人未能履行合同约定的情况下向其索赔。具体情形包括：1．承包人未能按合同工期完成工程；2．工程质量未达到合同要求，不符合设计和施工规范；3．出现其他违约行为导致合同无法履行。这些条件下，发包人拥有法律支持的权利来要求赔偿。二、质量责任与保证金在建筑工程总承包模式下，总承包单位对工程质量负全责。若将工程分包，还需对分包工程的质量承担连带责任。根据《建设工程质量保证金管理》第十条，承包人在缺陷责任期内履行合同后，可以向发包人申请退还保证金，这是承包人的合法权益。三、合同解除条款《民法典》第五百六十二条与第五百六十三条规定了合同解除的法律依据。合同可以在双方约定解除条件成就时、协商一致、或出现法律规定的特定情形时被解除。这些规定为合同各方提供了明确的法律指导，确保当事人的权利在合同解除过程中得到合理保护。《中华人民共和国民法典》：第七章　合同的权利义务终

2024-02-29

236人看过

调解委员会
承包人向发包人提出索赔程序

承包人向发包人索赔流程如下：1、在索赔事件发生后，发出索赔通知；2、提交正式的书面索赔材料；3、工程师进行审核；4、三方进行协商，确定赔偿价款。一、出交通事故后索赔方法有哪些出交通事故后索赔方法如下：1、双方协商处理，进行索赔；2、申请人民调解委员会调解并索赔；3、申请公安机关交通管理部门调解并索赔；4、向人民法院提起民事诉讼申请索赔，向人民法院提起民事诉讼的，应当提交起诉状和交通事故认定书。法律规定，索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求。二、如何有效进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔:1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知

2023-06-26

118人看过
书面合同
承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行

一、承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行1、当某一索赔方向由另一方提出时，要有合法的索赔，并对索赔事件发生有有效的证据。2、开发人员未能履行合同约定的义务或我的错误和责任应由用人单位承担的其他情况,导致时间延迟(或)承包商不能及时得到合同价格和承包商的其他经济损失,承包商书面按照下列程序开发者声称：(1)索赔事件发生后28天内，应将索赔意向通知工程师;(2)在发出索赔意向书28日内，应当向工程师提供索赔报告和有关延长工期和(或)赔偿经济损失的资料;(3)工程师应在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28日内予以答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内未答复承包人或者未向承包人提出进一步要求的，视为接受索赔;(5)索赔事件继续发生时，承包商应分阶段向工程师发送索赔意向，索赔事件结束后28天内，承包商应向工程师发送索赔相关信息和最终索

2023-06-03

297人看过
董事会
想告人索赔反被反诉

劳动双方在建立、解除劳动关系时应遵守法律有关规定，否则将承担相应的法律后果。日前，湖南省衡阳县人民法院审理一起劳动争议案件，判决驳回原告(反诉被告)衡阳县东山有限公司对被告(反诉原告)彭某的诉讼请求;原告(反诉被告)一次性支付所欠被告彭某一个月工资和相当于一个月工资标准的经济补偿金合计10000元;驳回被告(反诉原告)彭某对原告(反诉被告)的其他诉讼请求。被告(反诉原告)彭某于2006年6月被招聘到原告(反诉被告)衡阳县东山矿业有限公司工作，试用期三个月，当时未签订书面劳动合同，后试用期延长至一年，2007年7月被告被任命为公司总经理，工资调整为5000元/月。2008年6月5日，公司董事会认为被告在任职期间严重失职，营私舞弊，在销售矿石中给原告造成17917.5元的经济损失，于是在未提前通知被告的情况下将被告解聘，并结算工资等共计67483.31元，扣除被告所借2万元，实欠47483.3

2023-06-07

136人看过
法律综合知识
发包方提出索赔是怎样的

首先，全面收集与涉案工程相关的所有证据材料。由于建设工程施工合同具有周期较长、投资规模较大、大部分涉及到隐蔽工程且专业性极强等特性，因此在提起诉讼之前，我们必须投入大量的时间和精力来收集、整理并深入分析这些证据资料。在此过程中，我们需要从被告方和法官的视角出发，全方位、多层次地进行深度剖析，力求达到“知己知彼”的境界，避免因盲目起诉而带来不必要的风险。其次，在证据资料准备充足之后，我们需要制定出明确的诉讼策略，其中包括对被告的选定以及诉讼请求的确立两个关键环节。在选择被告方面，我们可以考虑将合同的另一方当事人以及存在违法分包或非法转包行为的发包人、提供担保的当事人列为共同被告；至于诉讼请求，则可能涵盖了要求依法解除合同、支付工程款项、承担违约金、支付逾期付款利息、赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失以及诉讼或保全费用等多个方面，具体内容需依据个案的实际情况进行确定。

2024-04-26

121人看过

不可抗力
发包人导致的窝工如何索赔

建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。停工窝工损失如何主张建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量；发包

2023-07-07

341人看过
法律综合知识
反索赔包括哪些内容

反索赔包括的内容有：延期工期的反索赔、工程施工质量缺陷的反索赔、合同担保的反索赔以及其他的反索赔情形。生活中，一般将发包方向承包方进行的索赔称为反索赔。反索赔包括哪些内容的法律依据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。《中华人民共和国民法典》：第二十一章　保管合同　　第九百零二条　有偿的保管合同，寄存人应当按照约定的期

2022-07-06

73人看过
工程反索赔
反索赔是双向的吗

反索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。反索赔有工期延误反索赔、施工缺陷索赔等六种类型。(一)工期延误反索赔在工程施工过程中，由于承包商的责任，致使竣工日期延后，影响到业主对该工程的利用，给业主带来经济损失，业主有权对承包商进行索赔，有承包商支付延期竣工违约金。(二)施工缺陷索赔当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程时，业主有权向承包商追究责任。(三)承包商未履行的保险费用索赔如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要的保险费可在应支付给承包商的款项中扣回。(四)对超额利润的索赔在实行单价合同的情况下，如果实际工程量比估计工程量增加很多，使承包商预期的收入增大

2024-08-15

125人看过
工程承包
建设工程承包人可向发包人索赔的情况

（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在准备投标阶段合同未签订即进场施工后就注意收集保存其因投标、工程施工或停工期间所支出的各种费用及遭受的各种损失的证据资料，一旦出现中标通知书发出后招标人拒绝签订施工合同的情形，中标人可就实际损失及预期利润损失向招标人提起索赔。提醒招标人注意的是，在该种情形下，其不仅可能面对投标人的索赔，还有可能被有关部门警告甚至是罚款。（二）中标价低于成本价在建设工程领域，有一种较为特殊的情况，即承包人在工程完工且经竣工验收合格，或者工程整体虽未完工，但已完工部分经验收合格后，又以该工程的中标价格，也即建设工程施工合同中约定的工程价款低于成本价为由要

2023-03-20

345人看过

签证
发包人没有签证的工程量怎么索赔

因涉及变更导致建设工程的工程总量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款，或者委托造价鉴定机构进行造价鉴定。应积极留存与发包人之间的来往记录、函件，也可以找知悉该增加量的第三方提供相关证明。或者申请委托造价审定机构实地勘验等方法或提供任何现场实物等非书面证据来确认增加的工程量。发包人也可以直接提起诉讼，申请法院委托司法鉴定等。发包人以价格过高否认签证的怎么办？案情概述某建筑承包了一住宅项目。施工过程中，因为合同约定适用的定额里没有规定墙面批嵌的价格，故该公司根据合同约定，向发包人报价、发包人在工程联系单上盖章确认。但在竣工结算过程中，发包人却认为签证价格过高，要求调整，该怎么办风险评估该问题的关键在于：发包人已通过签证的方式确认某项目价格后，能否以价格过高为由推翻其确认的签证价格。典

2023-08-10

291人看过
土地征用
发包人行为与索赔的关联研究

发包人的行为造成的索赔有：1、发包人未按合同规定交付施工现场；2、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、绿苗补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除等工作，导致施工现场不具备或不完全具备施工条件；3、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外部连接到约定地点或虽然连接到约定地点，但不保证施工期间的正常需要；4、发包人未按合同规定开通施工现场和城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通道路，不能满足施工运输的需要，也不能保证施工期间道路的畅通。因租户引起的火灾责任如何索赔1、关键要看租房合同里有没有写明房屋设备维修由谁负责，如果没有写明，房东就有维修保养的义务。电线老化引起火灾，是因为没有保养好，房东有责任。而如果火灾现场已经不存在，无法定损，想让房东赔偿很难举证2、房客的损失应该由专门的公司来定损，房客也要提供必要的证据。如何能认定损失，可以通过法律途径要求赔偿。《中华

2023-07-03

357人看过