发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施-法师兄

发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-16 08:33:33 227 人看过

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

强制执行
发包人拖欠工程款施工企业应对措施及索要工程款应注意

一、发包人拖欠工程款施工企业应对措施发包人拖欠工程款施工企业应对措施：1.完善施工合同条款施工企业直接套用示范文本通用条款，虽然该示范文本范文作出了相关规定，但仍需在专用条款中约定。2.重视签证管理签证对施工企业非常重要，特别涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料。3.充分运用建设工程价款优先受偿权发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。4.在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行承包人起诉发包人，判决胜诉后发现发包人没有财产可供执行，但发包人对第三人有到期债权。承包人可以向法院申请对该到期债权予以强制执行，要求第三人直接向承包人履行债务。三、索要被拖欠的工程款应注意索要被拖欠的工程款应注意：1.索要工程款前提：建设施工合同经竣工验收合格(包括修复后的)，承包人就有权请求支付拖欠工程款。2.索要工程款对象：发包人、转包人、违法分包人实际施工人可以转包人、违法

2023-04-30

256人看过
仲裁委员会
应对承包商逃避工程款的措施

承包商逃跑欠的工程款可以通过向法院起诉的方式解决。对于可以折价、拍卖的工程，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。法律规定建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。而对于跑掉的承包商，则触犯了拒不支付劳动报酬罪，会被追究刑事责任。承包商拖欠工钱可以找建委吗承包商欠发工钱一般是不可以找开发商的，农民工工资应由承包商支付，开发商不承担向农民工支付工资的义务。农民工可以通过以下方法讨要工资：向调解组织申请调解；向劳动行政部门投诉；向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；向人民法院请求支付令；其他。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的

2023-07-08

147人看过
招标公告
企业发包人导致工期延误如何赔偿

因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的损失。什么是企业发包人企业发包人是指以企业所有权代表身份参与承包经营活动的一方。发包人是指承包项目的甲方。根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设工程实行公开招标的，发包人应当按照法定程序和方式发布招标公告；提供包含招标项目主要技术要求、主要合同条款、评标标准和方法、开标、评标、定标程序等内容的招标文件。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较，在具备相应资质条件的投标者中，择优选定中标者。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第

2023-08-12

343人看过
酒驾
醉酒驾车致人损害的应对措施

一位醉驾司机造成交通事故,应及时向交警报告,前往医院接受治疗,并根据实际损害要求对方赔偿。若对方拒赔,受害人可起诉对方要求赔偿,肇事方构成交通肇事罪,需负刑事责任。一位醉驾司机造成了交通事故,需要及时向交警报告。随后,应该尽快前往医院接受治疗。后期病情稳定后做伤情鉴定。再和对方按照实际的损害要求对方赔偿。如果对方拒赔的，受害人可以起诉对方要求赔偿。另外，肇事方醉酒驾驶机动车，并造成重伤以上结果的，即构成交通肇事罪，应负刑事责任。交通事故伤人后如何进行赔偿？在交通事故中，如果受伤者需要垫付医药费用，通常由谁来垫付呢？根据提供的信息，可以得知一般情况下，肇事者会先行垫付抢救费用和医药费用。但是，法律并没有规定肇事方有先行垫付的义务。交警也不会确定赔偿金额，因此只能组织双方调解。在判决之前，任何的支付都由肇事方自己愿意，谁都不能强迫他。因此，受伤者在治疗过程中，可以

2023-10-08

197人看过

继续履行
施工合同承包人及发包人的责任

承包人的责任：第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。发包人的责任：第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。一、施工合同承包人违约责任有哪些1、私自将合同的全部或部分权

2023-06-27

149人看过
法律综合知识
承包人延误工期，发包人能否解除合同

如果双方均同意解除合同，可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的，承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的，发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后，合理期限内承包人仍未继续施工的，致使合同目的不能实现的，发包人可以要求解除合同。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设

2024-05-10

500人看过
法律综合知识
承包人有哪些措施应对发包人拒签证、拒索赔、拒付款等行为

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2024-04-24

500人看过
继承人
施工单位是承包人还是发包人

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。一、转包合同无效时怎样结算工程款转包合同无效怎样结算工程款的方式：1、当发包人与承包人之间的工程款结算因工程分包发生纠纷，工程分包合同依法认定无效时，承包人不得要求发包人支付相应的工程款，也不得要求发包人支付相应的人工费、管理费等费用；2、根据规定，承包人与实际施工人之间的工程款结算无效，当事人应当相互返还各自的财产；3、当承包人信用状况恶化、破产、法人主体资格消失时，实际施工人可以根据上述司法解释要求发包人支付相应的工程款，但发包人只在欠工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、建筑合同价款约定的形式建设工程施工合同中所采用

2023-03-30

410人看过

不可抗力
承包人如何补偿施工合同的延期

在工程索赔中，工期索赔往往与费用索赔联系在一起。在索赔谈判中，一般来说，工期索赔并不难，容易得到业主和监理的同意，而成本索赔比工期索赔复杂得多，难度也大得多。在索赔谈判中，应遵循先易后难的原则，先实施工期索赔，再实施成本索赔。我们应避免在一份索赔报告中同时提出两项要求，以免被业主和监理人拒绝。在索赔谈判中，通过对工期的索赔，很容易使成本索赔成功。由于发包人与监理人已约定工期索赔，故工期顺延是合理的，因工期顺延而增加的人工费、管理费、设备费、工程保险费等费用由发包人承担，除非这些费用在合同中，否则视为施工方的风险。（1）发包人未按约定提供图纸和开工条件的；（2）发包人未按约定支付预付款和进度款，造成施工异常；（3）发包人指定的代表（以下简称指定代表）未按约定提供所需的指示、批准等，造成施工进度异常；（4）设计变更、工程量增加；（5）非承包人原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以

2023-05-07

123人看过
证人证言
应对车祸导致的工伤的措施

如果发生车祸导致的事故伤害,且这些伤害是在上下班途中发生的,事故是由非本人主要责任的交通事故引起的,用人单位或职工及其近亲属需要向社会保险行政部门申请工伤认定。一旦被认定为工伤,就可以依法享受工伤保险待遇。在发生车祸导致的事故伤害,如果这些伤害是在上下班途中发生的,并且事故是由非本人主要责任的交通事故引起的,那么用人单位或职工及其近亲属需要向社会保险行政部门申请工伤认定。一旦被认定为工伤,就可以依法享受工伤保险待遇。车祸受伤后如何处理？在发生车祸后,受伤者需要采取一系列措施来保护自己的权益并确保事故的公正处理。以下是一些建议:1. 尽快寻求医疗帮助。如果伤势比较严重,应该立即拨打急救电话并前往最近的医院就诊。在等待医疗救援的过程中,可以采取一些简单的措施来减轻伤势,比如控制出血、避免移动受伤者等。2. 保留证据。在车祸现场,尽可能多地收集证据,包括车辆型号、颜色、车牌号码、证人证言等。这

2023-08-28

314人看过
继续履行
工程延期交付时，发包方和承包方可以采取哪些措施？

工程延期交付发包方索赔的方法：1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；2、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包人造成的，发包人可以根据合同约定和合同要求承包人承担违约责任或赔偿损失。建筑工程延期交付违约金怎么计算？1、工程承包合同对违约金的数额有约定的，从其约定，但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十；2、工程承包合同对违约金的数额没有约定的，以因违约行为造成的实际损失为准，来支付违约金。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-15

354人看过
管制
多人殴打导致轻微伤的应对措施

某人殴打一人造成轻微伤害,违反了《治安管理处罚法》第43条2款的规定。涉嫌结伙殴打他人,应该被处以十日以上十五日以下的拘留,并处五百元以上一千元以下的罚款。受害人可以报案,要求公安机关立案查处。有人殴打一人,造成轻微伤害,其行为违反了《治安管理处罚法》第43条2款的规定。这种行为涉嫌结伙殴打他人,根据法律规定,应该被处以十日以上十五日以下的拘留,并处五百元以上一千元以下的罚款。受害人可以报案，要求公安机关立案查处。殴打他人怎么处理？殴打他人是一种违法行为，根据我国《治安管理处罚法》和《刑法》的相关规定，殴打他人的处理方式取决于殴打他人的程度以及被殴打人的伤情。如果殴打他人的行为轻微，且被殴打人没有严重的身体伤害，那么公安机关可以依法对行为人给予行政拘留或者罚款的处罚，并进行批评教育。如果殴打他人的行为较为严重，被殴打人可能造成一定的身体伤害，那么行为人可能需要承担刑事责

2023-09-03

466人看过

工资
未按期发放老年人工资的应对措施

公司恶意拖欠员工工资,根据劳动行政部门的指示,公司必须限期支付员工工资、加班费或经济补偿。否则,劳动行政部门将责令公司按照应付金额的50%至100%向员工加付赔偿金,并追究刑事责任。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,尚未造成严重后果,在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以减轻或者免除处罚。一家公司恶意拖欠员工工资。根据劳动行政部门的指示，公司必须限期支付员工工资、加班费或经济补偿。如果公司的工资低于当地最低工资标准，那么公司必须支付差额部分。如果公司逾期不支付，劳动行政部门将责令公司按照应付金额的50%至100%向员工加付赔偿金。严重的追究刑事责任，根据《刑法》规定，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支

2023-10-16

188人看过
继续履行
工程延期承包人应该做什么

（一）合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认；（二）或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的；（三）发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。工程延期交付发包方如何索赔民法典规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建筑工程没有按照建筑工程合同约定如期完工，并及时交付给发包人的，就可以说承包人违约，那么根据合同约定及民法典规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失。

2023-08-17

389人看过