最新商品房预售合同模板
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-22 16:32:17 468 人看过

一、最新商品房预售合同模板

甲方(卖方):________________________________

住所:______________________________________邮编:___________

营业执照号码:________________________资质证书号码:___________

法定代表人:__________________________联系电话:_______________

委托代理人:__________________________联系电话:_______________

乙方(买方):__________________________________

国籍_________________性别:_____________出生年月:__________

住所(址):_______________________________邮编:_______________

身份证/护照/营业执照号码:__________________联系电话:____________

委托代理人:__________________________

住所(址):________________________联系电话:__________

乙方(买方):________________________国籍:_______________

性别:_____________出生年月:_____________

住所(址):________________________邮编:________________________

身份证/护照/营业执照号码:______________________联系电话:_________________

委托代理人:________________________

二、商品房预售合同

商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方,预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。

三、预售合同

通常情况下,我们签署的预售合同基本都是在商品房预售时出现的,这种合同一般都是在新建商品房尚未完工,开发商在售楼部进行预售房屋时使用,一般签署这个合同之后,开发商会将该合同拿去对应的房管局主管部门进行备案的。这种预售合同如果要办理房屋产权证明的话,需要在建筑物整体竣工并开始交付使用后,购房者已经完全付清房款的情况下,才能去办理过户手续的。

这里需要注意的是,商品房出售的正规合同,也是适用于商品房现居销售的。

不过在办理房产证明的时候,房管局相关部门会统一进行重新面积测绘的,如果我们签署的是预售合同,则开发商需要进行补充协议的,依照测绘的实际面积办理房产证的,如果与签署合同上面的面积有所出入,一般情况下是采用多退少补制的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 02:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房预售相关文章
  • 什么是商品房预售合同,商品房预售合同的特征有哪些
    一、什么是商品房预售合同商品房预售合同,是指房地产开发商企业(以下统称出卖人)或代销商与买受人签订的,由开发商或代销商承诺向买受人到期交付房屋,买受人支付购房款的合同。交付房屋的一方称为出卖人,支付购房款的一方称为买受人。商品房出卖人和买受人双方约定,出卖人在约定时间内将建成的商品房所有权转移于买受人,买受人向出卖人交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。针对商品房买卖这一热门的话题,特别是在全球经济危机的大背景下,在牵涉到老百姓切身利益的情况下,商品房预售合同在法律性质以及法律效力等方面成为了众人关注的问题。二、商品房预售合同的特征有哪些(一)预售主体必须是适格的房地产开发商商品房预售单位必须具有独立的企业法人资格,取得房地产开发商主管部门核准颁发的资质证书并在工商行政管理部门登记注册的房地产开发企业。如果不具备房地产开发经营资格的企业与他人订立了商品房预售合同,则该合同为无效合同
    2023-03-03
    374人看过
  • 签商品房预售合同需注意什么,商品房预售合同能否转让
    一、签商品房预售合同需注意什么第一,在合约书中,应注明与发展商谈定的付款方式与价位,是按揭付款还是按工程期分期付款。如是分期付款,每期的缴款时间应注明。第二,发展商交付房屋的日期一定要写明确,应明确到某年某月某日交屋,而不应模棱两可的措辞来表达,因为这里涉及到逾期交屋的违约问题。第三,对于购置房屋的面积要明确注明销售面积(含分摊的公用面积)是多少、实际使用面积是多少。如果面积误差超过经约定范围,客户有权要求退房并追索利息损失。目前,如象上海等一些南方城市,甚至规定发展商售楼的实测面积大于客户购置面积时客户可不必追补面积款,而实测面积小于购置面积,发展商还要退款。第四,应提出天然气或煤气的准确通气时间。因为煤气公司有规定,必须等到楼房入住率达70%时才通气源。因此,虽然煤气管已通,但客户尚有可能用不上煤气,给生活带来诸多不便。所以,在合约上应注明气源通气的准确时间或注明入住不能按时通气时发展
    2023-02-07
    278人看过
  • 签订商品房预售合同,开发商应当取得预售房许可证(商品房预售许
    签订商品房预售合同,开发商应当取得预售房许可证(商品房预售许可证制度)。商品房预售实行许可证制度,即开发经营企业进行商品房预售,应当向县级以上房地产管理部门办理预售登记,取得《商品房预售许可证》,未取得《商品房预售许可证》,不得进行商品房预售。商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人,由承购人支付定金或房价款的行为。我国《城市商品房预售管理办法》第10条明确规定:商品房预售、开发经营企业应当与承购人签订商品房预售合同。本文所称的商品房预售合同,是指房地产开发经营企业与承购人就转移在约定时间内建成的商品房所有权及商品房暂用范围内的土地使用权,支付商品房价金等事宜所达成的书面协议。我国对商品房的预售采取许可证制度。采取商品预售许可证制度,有利于保障商品房预售秩序,保护消费者利益,维护当事人双方的合法权益。《城市房地产管理法》对商品房的预售作了明确的规定,按照《城市房地产管
    2023-06-10
    499人看过
  • 什么是最新的合同模板
    有限责任公司
    最新的合同模板是什么?最新合同模板甲方:××公司乙方:本公司是经甲方和乙方依法批准成立的有限责任公司。经甲乙双方协商,就公司承包给甲方经营的有关事项达成如下协议:1。本公司自年月日起承包给甲方经营。第二,在合同期内,甲方必须保证每年支付合同金额1万元,并在公司财务报表中反映。每一会计年度结束后两个月内,甲、乙双方应依法支付股利。第三,在合同期内,甲方的经营损失由甲方承担,在合同期内,所有债权债务由甲方处理,由此造成的公司财产损失由甲方负责赔偿。第四,在合同期内,甲方享有充分的经营自主权和人员权利。经营资金由甲方筹集(公司注册资本也转入甲方经营),经营人员及所有会计人员由甲方聘用或委派,经营人员的工资、奖金由甲方支付,但可以计入公司的营业费用账户。在合同期内,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,办理公司年检,报送会计报表,并按照工商、税务机关的规定和要求纳税。6本协议生效后三日内,承
    2023-05-31
    70人看过
  • 劳动解除合同模板最新
    一、劳动解除合同模板最新解除劳动关系合同书甲方:乙方:甲乙双方于xxxx年xx月xx日x签订为期xx年的劳动合同,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:1、自xxxx年xx月xx日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;2、乙方工资结算至离职之日,支付时间为甲方正常发放工资时间。乙方奖金为元,差旅费、交通费、手机费等费用合计x元,以上费用均需扣除所得税,甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币x元。(税前)甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。4、甲方为乙方缴纳基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至x年x月x日止。5、甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;6、乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理
    2023-06-05
    205人看过
  • 开发商车库销售合同模板
    购车身份证号码:车库卖家:地址:身份证号码:(以下简称甲方)车库卖家:地址:身份证号码:(以下简称乙方)甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就车库出售达成的协议:买主买了这辆车。车库基本信息:车库位置:车库编号:建筑面积:平方米,总价:元车库销售协议车库销售协议。相关事项:1。经甲、乙双方协商,甲方自愿将该车库出售给乙方。第二,上述车库的售价自甲、乙双方签订协议之日起不得变更。三是付款方式:一次结算。甲乙双方签订本协议后,乙方应支付相应金额,甲方出具收据后交付车库所有权。乙方购买车库后,享有车库所有权。车库交付期限:甲方自本合同签订之日起将车库交付乙方,交付后车库的风险由乙方承担。5甲方保证交易时车库内不存在产权纠纷,符合房屋销售的法定条件。车库交付前的相关费用,包括水、气、物业等费用,由甲方承担,由此产生的纠纷由甲方自行处理,与乙方无关,车库交付后的一切费用由乙方承担,甲方不再承担任何
    2023-05-08
    452人看过
  • 最新装修购销合同模板
    需方:__________________(以下简称甲方)供方:__________________(以下简称乙方)第一条、标的信息产品名称数量型号规格价格合计合计第二条、技术标准及质量要求乙方按国家质量标准及乙方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给甲方,产品免费承保_______年。乙方保证按质、按量、按时交货。第三条、商品包装标准有国家技术规定的,按国家技术规定执行;无国标准家技术规定的,由买卖双方商定。第四条、交货1、交货时间:_______年_______月_______日。2、交货地点:____________________________。3、运输方式:____________________________。4、费用:_____________________。第五条、验收货到工地后,甲方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。乙方须向甲方提供产品合格证及
    2023-06-04
    376人看过
  • 商品房预售合同是否为预约合同,预售合同的写作要求
    一、商品房预售合同是否为预约合同商品房预售合同不是预约合同。1.商品房预售合同是以建造中的房屋为标的物的,属于买卖合同的一种,但商品房预售合同与一般买卖合同又有所不同。2.商品房预售合同不是预约合同。预约合同是当事人约定将来订立一定合同的合同;本合同是为了履行预约合同而订立的合同。预约合同与本合同具有不同的性质和法律效力。预约合同当事人的义务是订立本合同,所以,当事人一方只能请求对方订立合同,而不能依预约的本合同内容请求对方履行。3.商品房预售合同在成立之时,房屋并不存在或尚未建成,所以带有“预售”的字样,但商品房预售合同绝不是预约合同。因为:在商品房预售合同中,预售方与预购方关于房屋的坐落与面积、房屋的交付期限、房屋的质量、违约责任等都有明确的规定,双方无须将来另行订立一个房屋买卖合同。二、商品房预售合同的写作要求商品房预售合同的写作要求有:1.双方的名称、国籍、地址,如果是法人组织的,
    2023-06-24
    98人看过
  • 上海市商品房预售合同(一)
    国籍:__________性别:_________出生年月:_______________住所(址):__________________________邮编:______________身份证/护照/营业执照号码:______________联系电话:______委托/法定代理人:住所(址):______________________________联系电话:______甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方预售的《________________》商品房事宜,订立本合同。第一条甲方通过土地使用权出让/转让/划拨方式取得________区/县______________________地块土地使用权,并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证,证书号为:_________________________土地面积为:_____________,土地用途为:________
    2023-06-13
    183人看过
  • 最新办公楼租赁合同模板
    出租方:__________房地产经纪有限责任公司(甲方)承租方:____________________有限责任公司(乙方)经甲乙双方协商,达成以下租赁协议:租赁标的物及租赁目的1、甲方将位于______市北站路_____号综合办公楼_____楼内半层转租给乙方作办公使用。该层办公楼原为甲方向______市______商贸有限公司所租赁的。租赁期限及租金2、租赁时间为贰年,即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______止。3、租金每月为(大写)人民币_______元(¥_______元)整。乙方租满一年后,从第二年开始,租金每年递增_______%。4、租金以人民币统一结算,按月结算,先交后用,每月_______日前交清。5、在签订合同时,乙方需向甲方交纳押金(大写)人民币肆仟元(¥_______元)整。该押金在乙方租赁期满无违约行
    2023-04-30
    265人看过
  • 《城市商品房预售管理办法》最新全文
    城市商品房预售管理办法总则(1994年11月15日建设部令第40号发布,根据2001年8月15日《建设部关于修改的决定》、2004年7月20日《建设部关于修改的决定》修正)本法权责适用范围第一条为加强商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》,制定本办法。第二条本办法所称商品房预售是指房地产开发企业(以下简称开发企业)将正在建设中的房屋预先出售给承购人,由承购人支付定金或房价款的行为。第三条本办法适用于城市商品房预售的管理。第四条国务院建设行政主管部门归口管理全国城市商品房预售管理;省、自治区建设行政主管部门归口管理本行政区域内城市商品房预售管理;市、县人民政府建设行政主管部门或房地产行政主管部门(以下简称房地产管理部门)负责本行政区域内城市商品房预售管理。第五条商品房预售应当符合下列条件:(一)已交付全部土地使用权
    2023-06-02
    386人看过
  • 房地产商品房预售合同如何写
    出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:1.人力不可抗拒的自然灾
    2023-04-21
    243人看过
  • 房屋买卖合同(商品房预售)范本
    出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生:年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:1.人力不可抗拒的自然
    2023-05-05
    103人看过
  • 最新 - 美容院劳动合同模板
    劳动合同书的填写根据《劳动合同法》第十七条,劳动合同应当具备以下条款:(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报酬;(七)社会保险。美容院劳动合同书范本通用版<p>____________公司根据中华人民共和国国务院劳动法规和________市私营企业劳动治理实施办法,结合本公司经营的具体所需今制订此劳动合同书。</p><p>双方根据&ldqo;同等自愿&rdqo;、&ldqo;协商一致&rdqo;的原则,签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。</p><p>____________公司(以下简称&ldqo;甲方&rdqo;)同意聘请____________先生/小姐/女士(以下简称&ldqo;乙方&rdqo;
    2023-07-07
    343人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。 商品房预售的前提是房地产开发项目已经取得了商品房预售许可证,并且房屋已经完成了基础建设和配套设施的建设,具备了预售的基本条件。 在商品房... 更多>

    #商品房预售
    相关咨询
    • 预售商品房买卖合同模板是怎样的?
      北京在线咨询 2022-07-11
      一以下内容可以帮助你。商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方,预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。
    • 商品房预售特征与预售合同(a)
      天津在线咨询 2022-10-26
      预售特征(1)房屋预售是一种附加期限的交易行为。即商品房买卖双方在合同中约定了一个期限,并把这个期限的到来作为房屋买卖权利义务发生法律效力或失去效力的根据。(2)房屋预售具有较强的国家干预性。由于商品房的预售不同于房屋的实质性买卖,真正的房屋交接尚未形成。国家因此加强了对商品房预售市场的规范。我国对商品房预售的条件资格及程序作了规定,而且还要求在预售合同签订后向当地房地产管理部门办理登记备案手续。
    • 商品房预售合同有哪些变更方法商品房预售
      澳门在线咨询 2022-05-06
      商品房预售合同变更方案 (一)受理、审查提交材料: 1、因法院判决、仲裁机构裁决房屋转移的,受让方可以单方办理预售合同变更备案手续并提交下列材料: (1)合同变更备案申请表(原件); (2)生效的法院判决书或调解书或仲裁裁决书(复印件); (3)当事人的身份证件(复印件);委托代理的提交授权委托书(原件)和受托人身份证件(复印件); (4)(原件)。 2、因继承、遗赠发生房屋买受人变更的,由继承人
    • 商品房预售合同是什么?商品房预售合同中的预售价款是否为合同原则
      青海在线咨询 2022-02-11
      商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方,预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。根据《城市商品房预售管理办法》规定,商品房预售是指房地产开发企业(以下简称开发企业)将正在建设中的房屋预先出售给承购人,由承购人支付定金或房价款的行为。在商品房预售合同中,预购方于多数情况下是分期支付房屋的价款,这种作法类似于分期付款买卖,
    • 商品房预售资金监管最新规定
      贵州在线咨询 2023-06-10
      开发商申请预售证,应当在房地产主管部门(济南主管部门为市城乡建设委,下同)公布的监管银行名录中选择相应的商业银行,根据预售证申请情况按幢或多幢开设对应的监管账户,与主管部门、监管银行签订三方监管协议。在预售房屋时,应当将预售款监管规定告诉买房人,在售楼处显著位置公示监管银行、监管账户等信息,并在商品房预售合同中予以明确。 未开立监管账户的,房地产主管部门不得核发《商品房预售许可证》。这意味着,不按