施工合同中未约定延误工期违约金怎么处理-法师兄

施工合同中未约定延误工期违约金怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-07 21:52:44 136 人看过

一、施工合同中未约定延误工期违约金怎么处理

1．当施工合同中未约定延误工期违约金时，当事人仍可以依据我国《民法典》的相关规定要求违约方支付违约金。

2．尽管合同中没有明确约定，但民法典作为法律的基本原则，为处理此类情况提供了法律依据。

3．根据《民法典》第五百八十四条的规定，若一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应当赔偿对方因违约所造成的损失。

4．即使合同中没有明确约定延误工期违约金，守约方仍有权要求违约方赔偿因违约造成的损失。

二、违约金的种类及功能

违约金可以分为补偿性违约金和惩罚性违约金两种。

1．补偿性违约金的主要功能在于弥补守约方因违约行为所遭受的损失，其数额通常与实际损失相当。

2．而惩罚性违约金除了具有弥补损失的功能外，还具有对违约方的惩罚性质。

3．在我国立法中，所有的违约金均被视为补偿性违约金，即违约方承担的违约责任以实际损失为最高限。

这意味着，即使合同中有约定惩罚性违约金，其数额也不能超过实际损失的范围。

三、违约金的诉讼时效

1．根据《民法典》及相关规定，当事人向人民法院请求违约方支付违约金的诉讼时效期间为三年。这一诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算。

2．如果合同约定的履行期限已经到期而对方仍未履行，那么守约方有权在三年内向人民法院提起诉讼要求违约方支付违约金。

3．超过这一期限后，守约方将失去通过诉讼途径要求违约方支付违约金的权利。

总的来说，尽管施工合同中未约定延误工期违约金可能会给当事人带来一定的困扰，但根据《民法典》的相关规定，守约方仍有权要求违约方赔偿因违约所造成的损失。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

违约金
施工合同未规定违约金解除合同要赔违约金吗

建筑工程合同未约定违约金不,能要求对方支付违约金，但是可以要求对方当事人赔偿自己的损失。关于建设工程合同违约金的法律规定。我国《民典法》第二百八十一条关于“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任”的规定，明确规定施工人因逾期交付而承担违约责任，这里的违约责任包括赔偿发包人因逾期交付受到的损失、按照约定向发包人支付违约金、减少价款、执行定金罚则等。建设工程合同违约金没有具体法律标准。法定违约金是指由法律直接规定的违约金。在建设工程上，由于违约的种类繁多，客观上为以法律方式制定违约金标准带来困难，事实上目前我国亦无相关具体的法律标准。在务实中，通常违约金合同有概括性和具体性之分，概括性违约金合同指当事人对违约行为不做具体区分，概括性违约指的是一旦有违约行为就应向对方支付

2023-04-16

468人看过
不可抗力
工期延误超过合同约定

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。合同施工时间怎么写根据《民法

2023-07-04

433人看过
合同违约金
施工合同违约金怎么算，工程合同违约金怎么算

(1)合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。(2)违约金的计算依据是合同总价。(3)约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一、建设工程合同应具备的主要内容1)发包人和承包人的名称或者姓名和住所；2)工程概况：指工程的地点、内容、承包范围、承包方式、工程性质、定额工期总天数、开工日期、竣工日期、质量等级、合同价款等；3)合同文件及解释顺序；4)合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律；5)图纸的提供，指提供图纸日期、套数、保密要求、费用的承担等；6)甲方住工地代表，任命书、委任书；监理总工程师等；7)乙方住工地代表，任命书等；8)甲方的工作，如施工条件(水、电、电讯成份的时、要求，地下管线资料的提供时间，办理证件、批件的名称、时间等)9)乙方的工作，如：提供施工计划，报表名称及完成时间，施工保卫要求，向甲方提供办公、生活设施及费用承担

2023-03-24

230人看过
违约金
工期延误违约金的相关规定

1。工期延误的情况有哪些？示范文本的一般条款规定了工期延误的情况，需要索赔和签证，合同双方也可以达成其他协议。（1）发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，造成施工异常；（3）监理人未按约定提供所需的指示和批准（四）工程设计变更、工程量增加；（五）非承包人原因造成一周内停水、停电、停气造成停工8小时以上；（六）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务？根据司法解释和《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人迟延支付预付款和进度款的，承包人有义务通知。（1）承包人与施工单位未就工程“定额变更”达成一致意见的，承包人不能就工程“定额变更”达成一致意见；（2）工程超出合同范围的，承包人需保留发包人同意施工的证明，再根据实际情况，结合其他签证文件进行结算；（3）因发包人原因造成工程

2023-05-07

63人看过

工程造价
施工工期延误怎么处理？

最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费。若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期；4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。一、施工合同的主要条款有哪些？施工合同的主

2023-06-25

125人看过
合同违约金
施工合同违约金约定多少,约定违约金的特征

一、施工合同违约金约定多少1、违约金是有法定违约金和约定违约金之分的，如果施工合同中有约定好违约金数额的多少则在法律允许的范围内按照约定好的违约金进行赔偿，如果没有约定好则按照实际损失的金额来进行赔偿；根据相关法律依据：《民法典》第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。2、约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。3、当然，目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30.如果过高，那么法院在进行处理的时候会给予降低的。违约金是由合同当事人约定的概念，如果未

2023-06-22

241人看过
不可抗力
工期延误违约责任

如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照《民法典》有关的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。建筑工程施工合同时一般会对工期进行要求，如果是因为承包人自身的原因造成工期延误的，发布可要求承包方赔偿工期赔偿金，如果是因不可抗力造成工期延误的，承包方可申请工期延后。一、建筑工地停工时间

2023-03-14

287人看过
不可抗力
施工合同延误怎么处理，能不能延期

1。工期延误的情况有哪些？示范文本的一般条款规定了工期延误的情况，需要索赔和签证，双方也可以达成其他协议。（1）发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致施工进度异常；（3）工程师未按合同约定提供所需的指令和批准，导致施工进度异常；（4）工程设计变更、工程量增加；（5）因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务？根据司法解释和《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人迟延支付预付款和进度款的，承包人有义务通知。（1）因设计变更，建设工程的数量、质量标准发生变化，该部分工程价格无法协商的，承包人可以要求按定额复核价格；（2）不属于合同范围的工程，承包人需保留发包人同意施工的证明，并结合其他签证文件

2023-05-07

114人看过

工程施工合同
建设工程施工合同未写违约责任违约如何处理?

1.依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。一、工程欠款利息标准计算问题工程建造的时候，由于工程量比较大，工程款也是非常的巨大，往往开发商无法一次性付清工程款给施工方，都是分期支付工程款。如果到了约定时间还没有给工程款，就需要计算利息。那么，工程欠款利息的计付标准如何?《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。所以，对于工程欠款利息的计付标准，当事人首先可以自行约定，如果没有约定的，就参考央行发布的同期同类贷款利率标准处理。此外，该解释第6条还规定：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求

2023-03-14

241人看过
违约金
工期延误违约金标准是什么

以双方约定为主，可以约定具体的数额，也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的内容可知，对于建设工程施工合同的违约赔偿情况，发包人违约的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预

2023-06-01

219人看过
合同内容
工期延误违约责任的认定处理是什么？

如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照法律的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并

2023-03-14

88人看过
违约金
乙方工期延误赔偿合同怎么约定

双方可以自行协商约定赔偿，工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。一、工期延误索赔的计算方法（一）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：1、合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；2、承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；3、费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。（二）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分

2023-02-23

225人看过

违约金
建筑施工合同延期违约金要支付吗

建筑施工合同延期违约金是要支付的。一般在建筑工程合同中都会约定对工程交付的日期，如果没有按时交付就可能构成工程延期，合同工程发生误期或者延期的，可能会根据合同的相关规定承担对应的赔偿。一、建筑工程合同延期赔偿如何规定如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。工程延误违约金规定的法律依据是：根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％．承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、申报工程延期的条件有什么由于以下原因

2023-03-01

239人看过
违约金
工期逾期违约金约定过高怎么处理

约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、合同违约金的具体确认原则是什么1、当事人没有提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的，人民法院应当根据合同约定内容确定违约金计算标准。2、当事人提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的，人民法院可以建议双方当事人进行协商予以调整。当事人不同意调整的，人民法院可参照同类型案件违约金之中等标准予以核定，以适当体现法官的

2023-02-18

295人看过