工期延长条件、开工日期、竣工日期
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:13:26 284 人看过

保证按合同约定的时间竣工是建设单位的主要合同义务之一。工期延误,没有法定免责事由的,建设单位需要承担延误的法律责任。施工单位只需根据实际竣工日期与开工日期的差额计算实际工期,再与合同约定的工期进行比较,就可以判断工期是否延误。事实证明,施工单位需要推迟工期,以消除工期延误的原因。从举证责任的角度看,建设单位一直处于弱势地位。因此,工期一直是施工单位的致命短板之一。施工可按工期进行。发包人未按合同约定的时间开工的,以实际开工时间为工期起点,相应顺延工期。

2。虽然进入现场,但开工条件不具备。如不能满足开工的客观条件或法定条件,如施工现场未达到合同规定的开工要求,相关法定审批手续未办妥等。

3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。

4。发包人未按合同约定支付工程款的。

5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。

6。设计变更导致工程量的增加。

7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、测量报告和其他书面资料有错误或遗漏的。

8。发包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行计算延长。

9。停水、停电、停气超过8小时,非发包人原因(本条在2013年版施工合同中已删除,故无需顺延工期)。一些合同专用条款约定,停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10。因发包人供应材料延误,工期延误。11。不可抗拒的力量,如台风、政府命令(如高考、召开重要会议)停工等。发包人因承包人以外的原因要求停工。

13。监理人因承包人以外的原因责令停工。

14。承包人按合同约定的程序完成隐蔽工程后,发包人要求重新进行开挖验收,验收合格。

15。因承包人原因造成工期延误。发包人与承包人在施工过程中因工程竣工质量发生纠纷,承包人为避免损失扩大而暂停施工,但最终确定工程竣工质量合格。

17。发包人未协调好土地权属和相邻关系问题,相关第三方影响承包人正常施工。

18。因非正常恶劣天气而非不可抗力造成工期延误的。19。在不利的物质条件下而非不可抗力的情况下,工期延误。

20。因发包人原因造成的其他工期延误。

在这种情况下,理论上,工期可以推迟。当然,工程工期在实践中能否顺延,工程工期延长后能否在法律上得到支持,能否用于索赔,仍然是一个非常复杂的问题(工期延误与索赔是一对相互关联的概念)。因为一方面要处理好具体问题;另一方面工期的延长也涉及到一系列问题,如延长程序、证据固定、索赔权等。公司将在未来对延期程序、相关证据收集与固定、索赔等相关问题进行说明。请注意。(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件的;

(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,致使工程不能正常进行的;

(3)监理人未按要求提供指示和资料的按合同约定审批,使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)承包人无故造成一周内停水、停电、停气,造成停工8小时以上;

(6)强行停工不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情况。

2。住房和城乡建设部合同通用条款(2013年版)一、第7.5.1条因发包人原因工期延误。在合同履行过程中,由于下列原因造成工期延误和(或)费用增加的,发包人应承担延误的工期和(或)增加的费用,发包人应向承包人支付合理的利润:

1(1)发包人不履行的(二)发包人未按合同约定提供施工场地、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(三)发包人提供的测量基准点、基准线、水准点及其文字资料有错误或者遗漏的;

(四)发包人自计划开工之日起7日内未同意发出开工通知的;

(五)发包人未支付预付款的,按合同约定的日期支付进度款或竣工结算款;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件;

(7)合同专用条款约定的其他情形。

因发包人原因不能按期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,以保证实际工期不少于合同约定工期的总日历日。因发包人原因造成工期延误,需要修改施工进度计划的,按第7.2.2款【施工进度计划的修改】执行。

二。第7.6条不利物质条件是指有经验的承包商在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物,包括地表以下的物质条件和水文条件以及合同专用条款中规定的其他情况,但不包括气候条件。当遇到不利的物质条件时,承包人应采取合理措施克服不利的物质条件继续施工,并及时通知发包人和监理人。通知应说明不利物质条件的内容以及承包商认为不可预见的原因。经发包人同意,监理人应当及时发出指示。如果指示构成变更,则应适用第10条[变更]。因承包人采取合理措施造成的额外费用和(或)工期延误,由发包人承担。

三、第7.7条

极端恶劣天气是指施工过程中遇到的有经验的承包人在签订合同时无法预见并对合同履行产生重大影响的恶劣天气,但尚未构成不可抗力事件。合同当事人可以在合同专用条款中约定极端恶劣天气条件的具体情况。

承包人应采取合理措施克服极端恶劣的天气条件继续施工,并及时通知发包人和监理人。经发包人同意,监理人应当及时发出指示。构成变更的,按照第十条【变更】的规定处理。因承包人采取合理措施造成的额外费用和(或)工期延误,由发包人承担。因发包人原因暂停施工的,经监理人同意,监理人应及时发出暂停施工指令

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月13日 06:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么
    一、建筑工程施工合同开工日期变更的条件建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料:1、变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。2、实行工程合同担保的项目,须提供续保保函。3、《建筑工程施工许可证》(正本、副本)。二、建筑工程施工合同竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承
    2023-03-22
    424人看过
  • 工程合同的工期怎么计算,开工日期和竣工日期怎么确定
    一、工程合同的工期计算1、工程合同的工期计算涉及开工日期和竣工日期,开工日期即是工期计算的起始点,竣工日期即是工期计算的终点。2、建设工期的计算,就是工期计算的终点减去计算的起始点。二、开工日期开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下,应当按照以下原则认定开工日期:1、承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等);2、承包人虽无证据证明开工日期,但有开工报告的,则应认
    2023-02-20
    129人看过
  • 竣工日期应该是交房日期吗
    竣工日期并不是交房的日期,如果经验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。一、合同工期应该怎样计算合同工期的确定有以下原则:1、竣工日期为双方确认的日期;2、竣工验收合格的,以竣工验收合同之日为竣工日期;3、承包人已提交竣工验收报告,发包人延误验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;4、未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,以占有建设工程之日为竣工日期。二、建设工程竣工验收应具备什么条件建设工程竣工验收应当具备以下条件:1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2、有完整的技术档案和施工管理资料;3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5、有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。另外,根据法律规定,房地产开发项目竣工,经验收合格后,方可交付使用。未经验收或验收不合格的,不得交付
    2023-04-11
    207人看过
  • 竣工日期是指什么
    首先,竣工日期的不确定性比验收日期大,一般工程竣工验收日期是建设单位已取得有关主管部门或其委托机构出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成建设工程竣工验收报告的时间期限。另外,竣工日期可能存在有签约合同的情况。一、建筑工程质量验收是怎么进行的?验收建筑工程质量的程序是:施工单位提交工程竣工报告;建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位制定验收方案;各单位审阅工程档案资料,实地查验工程质量,作出验收意见;工程竣工验收合格建设单位提出工程竣工验收报告。二、主体验收由谁来组织建筑主体验收由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人,设计单位项目负责人等进行验收。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立、健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管
    2023-02-10
    209人看过
  • 如何认定竣工日期
    竣工日期的认定是以建设工程竣工验收合格的日期为竣工日期;如果承包人提交了竣工验收报告,但发包人拖延验收的,是以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期。一、住宅工程竣工验收程序1、工程竣工验收备案表;2、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;3、法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;4、施工单位签署的工程质量保修书;5、法规、规章规定必须提供的其他文件。商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。二、建设工程质量保修期从什么时候算《建设工程质量管理条例》第40条第3款规定:建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。同时
    2023-04-04
    495人看过
  • 竣工日期如何计算?
    (1)承包人竣工验收报告呈报发包人,发包人在28天内组织验收并通过的,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。(2)承包人送交竣工验收报告后发包人在验收后14天内提出修改后通过竣工验收的,竣工日期为本承包人修改后提请发包人验收的日期。(3)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定确定竣工日期:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②建设工程未经竣工验收,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期;建设工程竣工前,双方对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间,竣工之日同时顺延。
    2023-04-27
    337人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 房屋开工日期是工程竣工日期还是交房日期
      云南在线咨询 2021-11-04
      竣工日期不是交付日期。工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。
    • 竣工验收日期等于交房日期还是竣工日期
      广西在线咨询 2022-11-15
      竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日,与交房日期是两回事,竣工日期的约定对购房者意义不大。 竣工日期与交房日期的区别在于:竣工日期是房屋建造完成的实际时间,而交房日期是交易双方认为约定的交付时间。交房日期必须以竣工日期为前提,房屋没有竣工,房屋肯定交付不了。如果房屋在约定的交房日期来到之后没有竣工就意味着开放商无法向购房者交房,开发商肯定要承担违约赔偿责任。如果,在约定的交房日期之前房屋已经竣工
    • 如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
      北京在线咨询 2021-10-16
      对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完成之日。关于竣工日期的确定,中国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工检验通过,承包人提交竣工检验报告书的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工
    • 竣工日期和验收日期的日期
      陕西在线咨询 2021-11-04
      竣工日期和验收日期:工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。
    • 验收日期和竣工日期
      湖北在线咨询 2021-11-20
      竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或者允许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工