一、施工索赔包括哪些内容和方法
施工索赔的内容包括:
1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。
2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。
3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
施工索赔的方法如下:
1.总费用法:将总费用依次减去实得合同价款、应得合同价款、已得合同价款等得出索赔值。
2.分项法:将索赔事件引起的损失费用按成本构成划分为人工费、材料费、施工机械费、分包费用、工地管理费、利息、总部管理费等项目,然后根据索赔事件的影响,计算各个项目的索赔值,最后将各项费用汇总,得到总索赔费用值。
二、施工索赔的原则包括什么
施工索赔的原则如下:
1.合法原则:索赔必须以合同为依据,处理索赔必须做到有理有据。
2.合理原则:分清责任,严格审核费用,加强主动控制,减少工程索赔。
3.时效原则:处理索赔事件时进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求。
4.协商处理原则:先行调解,调解不成时行使裁决或判决。
根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
三、施工索赔纠纷怎么处理
施工索赔纠纷的处理方式主要有以下几种:
1.协商:合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。
2.调解:合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解,当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。
3.不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
4.诉讼:如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。
《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同 第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
-
工期索赔和费用索赔内容包括哪些
379人看过
-
承包商施工索赔的内容有哪些,业主反索赔的内容有哪些
85人看过
-
常见的索赔内容包括哪些
120人看过
-
施工安全措施有哪些,包括哪些内容
337人看过
-
承包商向业主的索赔包括哪些内容?
276人看过
-
建设单位索赔的内容包括了哪些
74人看过
-
施工合同应包括哪些内容,承包商施工索赔的情况有哪些黑龙江在线咨询 2022-10-151、施工合同应包括哪些内容 (1)施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作; (2)施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证、双方相互协作等条款。 (3)建设工程施工合同是建设主管部门依照有关法律规定制定和推行“示范文本”合同。 2、承包商
-
工程施工索赔有哪些注意事项,具体包括的内容是哪些?宁夏在线咨询 2022-07-26索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请,我国《建设工程施工合同》规定,索赔事件发生28日内,向工程师发出索赔意向通知,合同实施过程中,凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,必须以正式函件通知工程师,告知对此事项索赔,同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时,工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款,承包商
-
工资包括哪些内容和什么内容包括哪些材料?新疆在线咨询 2022-04-23工资是用人单位按照法律法规的规定和劳动合同的约定,以货币形式支付给劳动者的劳动报酬,根据国家统计局《关于工资总额组成规定》,工资包括: 1、计时工资; 计时工资是指按计时工资标准(包括地区生活费补贴)和工作时间支付给个人的劳动报酬。包括: (1)对已做工作按计时工资标准支付的工资; (2)实行结构工资制的单位支付给职工的基础工资和职务(岗位)工资; (3)新参加工作职工的试用期工资(学徒的生活费)
-
-
建筑工程的索赔要求都包括哪些内容?甘肃在线咨询 2023-07-07建筑工程索赔要具备的条件如下: 1、构成施工项目索赔条件的事件发生; 2、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失; 3、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; 4、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告根据《建设工程价款结算暂行办法》第14条规定:工程完工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行