工程施工索赔有哪些注意事项，具体包括的内容是哪些？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请，我国《建设工程施工合同》规定，索赔事件发生28日内，向工程师发出索赔意向通知，合同实施过程中，凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内，必须以正式函件通知工程师，告知对此事项索赔，同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时，工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款，承包商应当向工程师发出通知，说明索赔的事件或情况，该通知应当尽快在承包商察觉或者应当察觉该事件或者情况后的也是28天内发出。如果承包商未能在上述28天内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包商无权获得追加付款，而业主应免除有关该索赔的全部责任，同样索赔要求得不到支持。 申请提出后，《建设工程施工合同》规定，发出索赔意向通知28天内，向工程师发出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料，应抓紧准备索赔的证据材料，包括事件的原因，对其权益影响的证据资料索赔的依据，以及其他计算出的误差事件，影响要求的索赔额和申请展延工期天数，并在索赔申请发出的28天内提出。在FIDIC合同中承包商察觉或者应当察觉该事件或情况42天内，或在承包商可能建议工程师认可的其他期限内，承包商应当向工程师提交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和或追加付款的全部详细资料。如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响，则： (1)上述充分详细索赔报告，应被视为中间报告; (2)承包商应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔延误时间和或余额，以及所有可能的合理要求的详细资料; (3)承包商应当在索赔事件或者情况产生影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，递交一份终索赔报告。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程索赔，首先要熟悉签订的合同，要充分论证索赔权。依照合同进行索赔，采用正确适当的方法提出合理合法的要求。在索赔时应当出示索赔要求，编定好索赔报告。实事求是，维护个人利益。要做到随时申报，争取按月支付。
工程索赔注意事项包括： 1、索赔时效，索赔事件发生之后，承包人需即时索赔。 2、索赔证据，证据是关系到索赔成败的关键，如索赔协商不成，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。 《民法典》第八百零二条规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。 第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
工程索赔内容包括哪些工程索赔内容： 1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔； 2、发包人违约引起的索赔，发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件； 3、合同错误引起的索赔，如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等； 4、合同变更引起
2022.04.16 1,255 -
-
施工索赔有哪些注意事项施工索赔应注意的问题：1、索赔限制。索赔事件发生后，承包人必须在合同规定的时间内提出索赔；2、承包人必须按合同规定的程序办理，否则将失去索赔利益的实现；3、实现施工索赔的关键是承包商提供的证据是否充分；4、施工索赔是一种单方索赔，经对方签字
2022.04.12 666
-
施工合同具体包括哪些内容
1、工程范围； 2、建设工期； 3、中间交工工程的开工和竣工时间； 4、工程质量； 5、工程造价； 6、技术资料交付时间； 7、材料和设备的供应责任； 8、拨款和结算； 9、竣工验收； 10、质量保修
2022-07-19 15,340 -
网签合同注意事项具体包括哪些内容
网签合同时，需要注意以下事项： 第一，网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证，则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等这是买房能否办房产证的关键 第二，网签时一
2022-06-13 15,340 -
建筑工程施工承包合同具体包括哪些内容？
施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内
2022-05-30 15,340 -
工程索赔证据包括哪些内容？
工程索赔证据要证明的内容包括索赔事项的发生和索赔的依据；施工单位已按规定程序提出索赔，工程实际损失。工程索赔证据：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；
2021-11-07 15,340
-
01:01
施工合同包括哪些内容施工合同，也叫做工程合同或者是包工合同。是指发包方、建设单位和承包方、施工单位为了完成约定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。 一般情况下，施工合同的内容包括：工程范围、建设工期、中间交工工程的开工、竣工日期、工程
2,815 2022.04.17 -
01:16
工程结算内容包括哪些内容工程结算，是指企业或者单位按承包工程实现的工程价款结算收入，还有向发人包单位收取的除工程价款以外的各项款项。 当事人对工程量有意见的，根据施工过程中形成的签证等来进行确认。如果承包人可以证明发包人允许其施工，但不能提供签证文件证明工程量发生
5,178 2022.04.15
