营养期评定标准：误工期下的护理期-法师兄

营养期评定标准：误工期下的护理期

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-19 14:16:10 478 人看过

误工期护理期营养期评定标准：

1、误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

2、护理费：根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。

3、营养费：根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。

交通事故误工期评定标准

固定收人误工时间一般根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定，但受害人因伤持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。故误工时间的计算分两种：

1、受害人因伤住院或在家休养但未定残的，误工时间根据病历本或住院小结中医嘱的休养时间为准，从交通事故发生之日计至休养终结之日。

2、受害人因伤住院并定残的，误工时间从交通事故发生之日计至定残日前一天。

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多医疗机构相关文章

医疗机构
鉴定误工期限的依据标准

一、鉴定误工期限的依据标准误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。二、误工费的赔偿原则正确理解误工费问题，应当把握以下几点：（一）判决侵权人对被侵害人承担侵权赔偿责任的基础是损害后果与侵权行为之间存在因果关系。受害人因为侵权行为导致自己不能像平常那样正常工作，不能上班或者不能正常上班，在医院或者家中养病，必然会遭受损失；侵权行为与误工损失之间存在着因果关系。（二）不同案件中的受害人因生活在不同地区，从事不同职业，收入上必然存在差异。因为受害人行业、岗位上的差异，必然导致在误工费计算方式上存在着差异。误工费都是按照一定公式推演出来的，是拟制的法律真实，不是客观真实，必然与客观实际存在着差异。《人身损害赔偿解释》中没有固定收入或者无收入的，按事故发生地上年度职工平均年工资标准计算；受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入

2023-06-06

237人看过
法律综合知识
肢体损伤的误工期认定标准

一、肢体损伤的误工期认定标准针对肢体损伤的误工期认定，主要依据受害人的实际治疗情况及恢复进展来确定。1．误工时间需根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明来认定。2．若受害人因伤致残并持续误工，其误工时间可延长至定残日前一天。这一标准确保了误工期的认定既符合医学实际，也体现了对受害人合法权益的充分保护。二、误工期认定需要哪些证明误工期认定所需证明主要包括两方面：1．医疗证明，即受害人接受治疗的医疗机构出具的关于治疗时间、恢复情况及建议休息期限的证明；2．收入证明，用于计算受害人的误工费。（1）对于有固定收入的受害人，需提供实际减少收入的证明；（2）对于无固定收入的受害人，则需提供其最近三年的平均收入证明，或参照受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工的平均工资进行计算。这些证明材料的齐全性和真实性对于误工期及误工费的合理认定至关重要。三、误工期认定的法律依据是什么误工期认定的法律依据主要来源

2024-08-03

203人看过
营养费
误工费，护理费，营养费，营养费是怎么规定的

1、误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。2、护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。受害人定残后的护理，

2023-03-16

253人看过
护理费
护理费营养误工费的规定是什么？

一、护理费营养误工费的规定是什么?护理费营养误工费的规定是按照医院当中的专业人士所出具的一个鉴定的意见，以及用单位出具的收入方面的证明来进行赔付。1、营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。《人身损害解释》规定，护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。2、护理费的赔偿标准1)根据收入状况(1)护理人员有收入的，参照误工费的规定计算;(2)护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。2)根据护理人数护理人同原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。3)护理期限护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。4)护理级别受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。

2023-04-16

51人看过

医疗机构
交通事故误工护理营养时间标准是什么

误工费有工资按工资赔偿，低于平均工资按平均工资赔偿护理费营养费30一天误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。交通事故误工费的赔偿计算标准误工费及误工损失赔偿标准，可以按照受害人及其亲属的工资标准或者实际收入的数额计算。伤者或死者亲属有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。(1)受害人或受害人亲属要证明其有固定收入。如有劳动合同、领取工资的工卡或工资条、银行对账单、纳税证明等证据。护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定

2023-06-02

345人看过
鉴定结论
鉴定交通事故误工期和护理期的流程是什么

1、委托司法鉴定机构和社会专业司法鉴定人接受司法机关的委托，从事委托请求事项的司法鉴定；非诉讼案件鉴定的受托从其行业规定。(1)司法鉴定机构接受司法机关、仲裁机构的司法鉴定委托。(2)在诉讼案件中，在当事人负有举证责任的情况下，司法鉴定机构也可以接受当事人的司法鉴定委托。当事人委托司法鉴定时一般通过律师事务所进行。2、受理司法鉴定机构收到委托书后，应对委托人的委托事项进行审核，并作出如下决定：(1)对于符合受理条件的，能够即时决定受理的，司法鉴定机构应当与委托人签订《司法鉴定委托受理合同》；(2)不能即时决定受理的，应当向委托人出具《司法鉴定委托材料收领单》，在收领委托材料之日起7日内对是否受理作出决定；(3)对于不符合受理条件的，决定不予受理的，应当退回鉴定材料并向委托人说明明理由；(4)对于函件委托的，司法鉴定机构应当在收到函件之日起7日内作出是否受理的书面答复。3、初次鉴定鉴定机构受

2023-06-22

348人看过
医疗机构
人身损害误工期限评定是怎样的

如果不构成伤残不经过鉴定，误工期为医院病假证明、护理期与营养期为住院期间；如果构成伤残，在鉴定伤残级别是会同时鉴定误工期、护理期、营养期。法律规定《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有

2023-04-17

445人看过
强制执行
合同约定工期延误处罚标准

工程工期延误赔偿金的基本原则为，若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成，而造成业主损失的合理预测，此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素，若承包商没能在约定的时间里完成项目，会造成工期延误，这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。（一）根据工期延误赔偿金额的计算公式计算，LD＝0．15C／T。（LD，每个工作日的违约赔偿金；C，原始合同规定的总金额；T，原始合同规定的项目完工时间。）不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的，不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。（二）若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定，建议找专业的注册造价工程师，让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。一、什么是工程工期延误赔偿金工程工期延误赔偿金

2023-03-20

342人看过

不可抗力
工期是否延误的判断标准

工期顺延是指在工程过程中，由于各种原因导致工程需要增加工作日，经审核后业主方同意增加这些增加的工作日，从而导致合同完工日期延后。这种情况可能发生在工程量增加、发包人要求承包人增加工程量、发包人变更设计或未按合同约定提供设计图纸等施工必需资料,以及发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当等情况。工期顺延是由于各种原因，使得工程的工作日需要增加，经审核后，业主方同意增加这些增加的工作日，这样，合同完工的日期可以延后；工期顺延具备条件，例如工程量增加，施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；或者是发包人变更设计，发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，发包人未按约支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当等都会导致工期顺延。工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期

2023-06-30

222人看过
法律综合知识
工伤停工留薪期营养费标准是怎样的

一、工伤停工留薪期营养费标准是怎样的尽管现行的《中华人民共和国工伤保险条例》并未明确阐述在员工因公受伤行正在进行住院治疗期间，企业应承担其员工的营养费用这一事项，然而当伤者在接受治疗的医院出具了与其所需营养水平相关的证明时，用人单位此时就有责任为该工伤职工提供相应的营养津贴支持。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。二、工伤停工留薪不超过几个月1、根据《工伤保险条例》第三十三条第二款规定，停工留薪期一般不超过12个月。2、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。3、第三十四条规定，工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需

2024-04-24

418人看过
法律综合知识
误工日期判定的基本原则与标准

一、误工日期判定的基本原则与标准误工日期如下认定：1．受伤受害人的误工时间误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。伤者因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。虽然法律规定误工费一般计算至定残日前一天，但实践中，有的法院按出院记录上记载的休息截止时间计算误工时间。故误工时间的计算分两种：（1）受害人因伤住院并定残的，误工时间从交通事故发生之日计至定残日前一天。（2）受害人因伤住院或在家休养但未定残的，误工时间根据病历本或住院小结中医嘱的休养时间为准，从交通事故发生之日计至休养终结之日。2．死亡受害人亲属误工时间死亡受害人亲属误工时间一般从受害人死亡之日起计至尸体火化之日止。二、索要误工费需要什么材料1．收入证明或收入状况证明。有固定收入的，有单位开具有公章的书面证明，内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资等。没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）

2023-10-17

394人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过

法律综合知识
2024误工费赔偿期限标准

误工费赔偿期限标准依据我国相关法律的规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工费是由保险公司赔偿吗关于交通事故产生的误工费由谁来赔偿问题，当事人首先应确定交通事故责任方。需要承担责任的一方则需要承担赔偿责任，误工费一般先有交强险额度内承担赔偿，超出部分则由责任方承担。关于误工费的赔偿，应该先计算出具体的

2024-04-25

274人看过
法律综合知识
延误工期怎么赔偿标准

看合同是如何约定的，直接按照合同约定的赔偿即可，一般会要求赔偿损失和采取补救措施。工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。《民法典》第一百八十六条因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

2024-04-25

202人看过