不拖欠农民工工资承诺书(范本)
来源:互联网 时间: 2022-06-06 23:17:48 415 人看过

一、不拖欠农民工工资承诺书(范本)

致:(招标人全称)

为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺:

本单位如果中标承建(项目与合同段名称)工程,需要使用农民工时,将保证做到:

(一)按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。

(二)我单位分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的,将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

(三)严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

(四)如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚,同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人:(全称)(盖章)

投标人法定代表人:(签字)

或被授权的代理人:(签字)

日期:年月日

注:本承诺书原件应装订在投标文件正本中,必须由法定代表人签字方可有效。

二、劳动法里小包工头算农民工吗

小包工头属于民工;他既不是开发商方面的,也不是建筑商的人,就是民工里面出来的临时负责人。法律规定:应当按劳动合同约定的日期支付,用人单位拖欠工资的,可以向劳动监察投诉,可以申请劳动争议仲裁,有欠条可以向人民法院申请支付令。

三、哪些承诺书不合法:

承诺书的签订属于民事行为,根据《民法典》规定:

【无效民事行为】下列民事行为无效:

(一)无民事行为能力人实施的;

(二)限制民事行为能力人依法不能独立实施的;

(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下所为的;

(四)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的;

(五)违反法律或者社会公共利益的;

(六)经济合同违反国家指令性计划的;

(七)以合法形式掩盖非法目的的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 16:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 装饰工程安全承诺书范本
    一、装饰工程安全承诺书范本为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素,实现优良工程、安全工程双目标,本承包人特作如下承诺:1、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。2、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全管理规定。3、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。4、工程建设中安全管理的重点场所,地点部位等处都要设立醒目的警示标志。5、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书,辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。6、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。7、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。8、工程建设施工期间发生任何安全责任事故,本承包人愿承担一切责任。承诺人(签字并盖章
    2023-06-04
    200人看过
  • 写了承诺书还拖欠工资怎么办
    用人单位应当按照国家规定给予劳动者工资,劳动者有权请求用人单位按合约发放,若用人单位违约,劳动者可以上诉。一、签了无效劳动合同怎么索赔依照法律的规定向用人单为进行索赔。劳动合同无效,用人单位给劳动者造成损失的,按照法律规定赔偿损失费用。劳动者已经支付了劳动而用人违反以合同无效不发放工资的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。若劳动者在劳动中造成工伤的,不因劳动合同无效而不能享受工伤待遇。此外,用人单位不履行的,可以申请劳动仲裁。二、离职赔偿金包含绩效吗离职赔偿金包含绩效。绩效奖金不包含在工资里,可以把绩效奖金计算后和工资一并发放给劳动者,工资是劳动者依法享有的权利,是劳动者在用人单位完成工作之后应得的工资报酬;绩效奖金是根据本单位规定按照劳动者的工作的情况给劳动者的奖励待遇。单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。三、工资一直不发,怎么举报如果用人单位不发工资或拖欠
    2023-02-10
    491人看过
  • 农民工工资发放承诺书的内容是怎样的
    为维护建筑市场秩序和农民工合法权益,提高社会诚信度,我企业郑重承诺:严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动,做到:(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人;按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》,明确工资支付方式、标准和结算时间等;(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人,不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务,做到:(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任,对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任,对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任,对其拖欠工资且拒不支付的,由我单位先行垫付;(二)坚持诚信原则,不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明,否则承担全部责任。建立健全清理拖欠农民工工资应急预案,接
    2023-03-03
    445人看过
  • 农民工工资表格式范本
    一、农民工工资表格式范本二、农民工工资该怎么支付?1.企业内部工资支付办法应包括以下内容:支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付内容。2.企业应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容,按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资,并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由企业结合建筑行业特点在内部工资支付办法中规定。3.企业应将工资直接发放给农民工本人,严禁发放给包工头或其他不具备用工主体资格的组织和个人。企业可委托银行发放农民工工资。4.企业支付农民工工资应编制工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存两年以上备查。5.工程总承包企业应对劳务分包企业工资支付进行监督,督促其依法支付农民工工资。6.业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款,致使建设工程承包企
    2023-06-07
    79人看过
  • 建设单位不拖欠工程款承诺书
    一、范例承诺书范文一致:_________(招标人)我公司**********对*********(项目名称)招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标,我公司郑重承诺如下:(一)、如果我公司中标,我们保证保质保量完成工程。(二)、施工中,我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。(三)、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失,由我方承担。全权代表(签字):****年**月**日承诺书范文二致:_________(招标人)在我单位的服务工作过程中,我们将严格执行国家的有关法律法规,尊重并贯彻甲方的意见,维护甲方的利益,严把质量关,把向甲方提供优质服务,作为我们工作目标。我单位本着想甲方之所想,急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合,随时随地提供全过程
    2023-05-01
    500人看过
  • 农民工务工费欠条范本
    一、农民工务工费欠条范本欠款人______________拖欠员工______________工资,合计现金(小写):___________元人民币,(大写):______________元人民币,定于__________年__________月__________日之前一次性归还。逾期不还,逾期息每天按借款总额的1‰计算,至履行清偿义务之日。并且员工______________将永久享有追讨权及向法院诉讼追讨的权利。此据!欠款人姓名___________________________________欠款人身份证号________________________________欠款人家庭地址________________________________欠款人联系方式________________________________欠款人签名________________________
    2023-04-30
    385人看过
  • 拖欠农民工工资案件范围有哪些
    拖欠农民工工资案件范围:(一)以农民工为一方当事人的拖欠工资或劳动报酬案件;(二)有财产给付内容的涉及农民工的劳动争议案件;(三)涉及农民工工资、劳动报酬的建设工程合同纠纷案件;(四)涉及农民工工资、劳动报酬及工伤认定的非诉行政执行案件;(五)“拒不支付劳动报酬”刑事案件和涉及农民工工资的“拒不履行判决裁定”刑事案件;(六)农民工及其随迁家属进城落户后的土地承包经营权、宅基地使用权、集体经济收益分配权纠纷案件;(七)其他涉及农民工工资、劳动报酬、社会保障的民事、行政、执行等案件。一、九类案件是哪九类?九类重点关注的虚假诉讼犯罪易发的民事案件如下:(一)民间借贷纠纷案件;(二)涉及房屋限购、机动车配置指标调控的以物抵债案件;(三)以离婚诉讼一方当事人为被告的财产纠纷案件;(四)以已经资不抵债或者已经被作为被执行人的自然人、法人和非法人组织为被告的财产纠纷案件;(五)以拆迁区划范围内的自然人为
    2023-03-21
    394人看过
  • 工程质量终身责任承诺书范本
    一、工程质量终身责任承诺书范本可依次由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成:标题:或以文种承诺书为题;或由事由+文种承诺书组成,如廉洁自律承诺书;或由单位名称+事由+文种承诺书组成,如××市××局领导干部廉洁自律承诺书。启语:说明签署承诺书的目的,表达作出承诺的意愿,用我郑重承诺、我向作以下承诺一类语句引出正文。正文:其内容主要是作出具体的承诺,大多采用分条式写法。结语:是一些表态性语句。署名:是承诺人的签署。承诺人是单位的,先写单位全称,加盖单位印章;后由主要负责人签署,或盖上其签名章。承诺人是集体的,先写上集体名称,后由该集体内所有成员一一签署,或由该集体主要负责人签署。承诺人是个人的,由个人签署,签上姓名。日期是签署之日,年、月、日齐全,规范书写。二、写作要求其一,承诺书是签署人内心真实意愿的表示,忌搞形式、走过场,忌出于无奈。其二,承诺书的内容要有针对性、概括性、可行性,要
    2023-06-07
    449人看过
  • 拖欠农民工工资企业不准施工
    本报讯在广西的建筑行业,农民工讨薪难的现象仍然存在。为了切实保障农民工能按时拿到工资,同时兼顾企业发展需要,自治区有关部门近日重新修订建筑行业农民工工资保障制度,并于即日起开始施行。在新修订的制度中,对企业不按时支付工资的惩罚更为严格。此外,连续3年无拖欠记录的企业,不必每承接一个项目便交存一次工资保障金,可以选择一次性预先交存。据了解,早在2003年11月,自治区有关部门下发了《关于建立建筑行业农民工工资保障金制度的通知》,规定建筑业企业和建设单位在交存农民工工资保证金后,方能申领施工许可证,该制度已经施行了5年多。原制度规定,如果建筑业企业不如实反映以往的工资支付情况,或无故不按足额存入工资保证金的,由建设行政主管部门通报批评。新修订的制度加大了惩罚的力度,除了通报批评外,建设行政主管部门还可以限制违规企业的业务经营。农民工工资保证金交存的渠道也有所改变。原制度中,保证金存入建设工程投
    2023-04-24
    138人看过
  • 工地不能拖欠农民工资多久
    一、工地不能拖欠农民工资多久?发工资的时间超过30天就算拖欠,一般工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。《劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。二、农民工被拖欠工资可以申请法律援助吗?可以,公民对下列需要代理的事项,因经济困难没有委托代理人的,可以向法律援助机构申请法律援助:(一)依法请求国家赔偿的;(二)请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的;(三)请求发给抚恤金、救济金的;(四)请求给付赡养费、抚养费、扶养费的;(五)请求支付劳动报酬的;(六)主张因见义勇为行为产生的民事权益的。三、农民工被拖欠工资向法院起诉需准备哪些材料?(1)起诉状一份并按被告的人数提供副本;(2)主要证据材料,并按被告的人数提供副本复印件;(3)原、被告的身份证明;(4)如委托他人诉讼,另须提交授权明确的授权委托书及受托人身份证复印件各一份,并同时提供原件
    2024-02-07
    165人看过
  • 农民工工资拖欠的不良影响
    最高人民法院表示,拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬,数额在五千元到两万元以上的,或拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬,数额累计在三万元至十万元以上,经有关部门责令支付仍不支付的,就构成犯罪,应当依法追究刑事责任。拖欠农民工工资的后果有什么拖欠农民工工资的后果是:1、用人单位依法要承担民事责任:用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同并要求用人单位赔偿。用人单位除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金;2、用人的单位无故拖欠职工工资,劳动者可以举报到劳动行政部门,将要承担行政责任:劳动行政部门应责令用人单位支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可责令按相当于支付劳动者工资报酬、经济补偿总和的一至五倍支付劳动者赔偿金。私人企业拖欠工资的,员工可以向劳动监察部门投诉。单位
    2023-07-06
    201人看过
  • 拖欠农民工工资如何处理,拖欠农民工工资时如何维权
    1、农民工工资拖欠如何处理,拖欠者的权利如何保障;2。你可以向当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁并支付工资。如果没有签订劳动合同,可以要求双倍支付劳动合同的工资。如果以拖欠工资为由终止劳动关系,还可以要求经济补偿。3。如果有欠条,可以直接向法院起诉,索要欠条中的工资数额。最简单的办法就是通过电话向当地劳动执法监察大队投诉,由执法监察大队按照劳动保障监察条例对用人单位进行监督检查,责令用人单位补缴拖欠工资。根据《劳动合同法》第三十条的规定,你也可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。二是农民工要冷静理性地对待拖欠工资的问题。根据《中华人民共和国劳动法》,劳动者有获得劳动报酬的权利、申请劳动争议解决的权利和法律规定的其他劳动权利。农民工工资拖欠问题引起了全社会的关注,受到了中央政府的高度重视。国家有关部门正在采取相关措施解决这一问题。因此,我们应该保持冷静
    2023-05-31
    478人看过
  • 拖欠工程款致农民工工资被拖欠
    建设单位、施工总承包企业、专业承包企业或者劳务分包企业,有发包、分包或者转包给不具备用工主体资格的组织或者个人的违法行为,该组织或者个人拖欠劳动者工资时,发包单位或者劳务分包企业应当直接向劳动者支付所拖欠的工资。建设单位、施工总承包企业或者专业承包企业未按合同约定支付工程款或者分包价款,专业承包企业或者劳务分包企业拖欠劳动者工资的,在拖欠的工程款或者分包价款支付后,专业承包企业和劳务分包企业应当将所得款项优先用于支付拖欠的劳动者工资。甲方拖欠工程款怎么办?甲方拖欠工程款可找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等协助解决。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可《民事诉讼法》的规定,向法院提起民事诉讼。《中华人民共和国劳动法》第四十八条国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报
    2023-07-05
    387人看过
  • 农民工工资拖欠有欠条不给钱怎么办,农民工工资拖欠多久才算违法
    一、农民工工资拖欠有欠条不给钱怎么办农民工工资拖欠有欠条不给钱的处理办法是在有欠条的情况下,被拖欠工资的农民工可以向法院申请支付令,让用人单位支付相应的工资。《劳动争议调解仲裁法》第九条规定:用人单位违反国家规定,拖欠或者未足额支付劳动报酬,或者拖欠工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的,劳动者可以向劳动行政部门投诉,劳动行政部门应当依法处理。第十六条规定:因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议,用人单位在协议约定期限内不履行的,劳动者可以持调解协议书依法向人民法院申请支付令。人民法院应当依法发出支付令。二、农民工工资拖欠多久才算违法工资拖欠农民工工资拖欠一个月以上算违法。用人单位应当在自然月结束的三十日内结算工资,超过三十日即构成拖欠工资。《工资支付暂行条例》第七条,工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每
    2022-07-16
    318人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 施工单位无拖欠农民工工资承诺书怎么写呢
      香港在线咨询 2022-11-20
      致:(招标人全称) 为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺: 本单位如果中标承建(项目与合同段名称)工程,需要使用农民工时,将保证做到: 1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。 2、我单位分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时
    • 深圳最新拖欠农民工工资电话,本地拖欠农民工工资多少
      青海在线咨询 2022-04-01
      拖欠工资,不发工资、克扣工资劳动者可以打12334电话投诉,该电话是人力资源和社会保障局的电话。也可以到劳动局监察大队投诉。由于公司未能按时发放劳动报酬,劳动者可以申请解除劳动合同和劳动关系,并要求经济补偿。劳动者可以向当地劳动监察行政部门进行举报,由劳动监察大队责令用人单位支付工资,劳动监察大队协调不成的,劳动者可以申请劳动仲裁。对劳动仲裁结论拒不执行的,可以申请法院强制执行。《劳动合同法》第八
    • 员工受伤住院了不拖欠员工工资承诺书咋写?
      北京在线咨询 2022-07-03
      致:建设单位 我公司做出如下郑重承诺: 1、我公司绝不拖欠我方参建施工人员的工资或劳动报酬 2、我公司无条件接受业主对我方参建施工人员工资发放情况的监察,并积极提供工资单等相关资料 3、我公司承担由于未及时发放或拖欠施工人员工资而引起的一切相关事宜费用及责任 特此承诺 施工单位 2016年1月25日
    • 不拖欠工程款承诺书怎么写
      河南在线咨询 2022-07-01
      下面具体介绍一下 我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。对拟建的××工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。 特此承诺。 ×××公司(盖章) 20×年×月×日
    • 拖欠农民工工资问题去住建部清欠办的投诉申请书范本
      天津在线咨询 2022-10-07
      申请书应当载明下列事项:(一)劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所,用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(二)请求和所根据的事实、理由;(三)证据和证据来源、姓名和住所。