担保期限延长应对措施-法师兄

担保期限延长应对措施

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 21:25:58 321 人看过

超过担保期限的，债权人未要求债务人或者担保人在担保期间承担担保责任的，担保人不再承担担保责任。根据《中华人民共和国民法典》规定，保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。保证期限是保证人承担保证责任的期限，不得中止、中断、延长。一般担保债权人未在担保期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，担保人不再承担担保责任。连带责任担保的债权人保证期间承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。

民法典担保期限最长不超过几年

法律规定的担保期限为六个月。债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。

《中华人民共和国民法典》第六百九十三条一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。

连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。

《中华人民共和国民法典》第六百九十二条保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。

债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。

债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多申请仲裁相关文章

监视居住
保释期间出国应对措施

取保候审期间出国会对刑罚产生负面影响,因为取保候审是刑事诉讼过程中的强制措施,被取保候审人应随传随到,不得离开所在地的县市。在没有解除强制措施前,执行机关不会批准出国。在取保候审期间出国肯定会对您的刑罚产生负面影响；取保候审是刑事诉讼过程中的强制措施，但它并不意味着案件已经结束。按照法律规定，被取保候审人要随传随到、不得离开所在地的县市。从上述情况来看，在没有解除强制措施前，执行机关不会批准你出国的取保候审的强制措施与出国规定取保候审是一种常见的刑事诉讼强制措施，指在侦查机关对犯罪嫌疑人进行侦查时，因犯罪嫌疑人身份已确定、案件证据不足以逮捕、但又不能不采取强制措施的情况下，由公安机关采取的对犯罪嫌疑人人身自由的限制措施。取保候审的强制措施与出国规定之间的关系主要体现在以下两个方面：1. 取保候审的强制措施期限与出国规定：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条的规定，取保候审的强制措施期

2023-11-05

413人看过
法律综合知识
房地产延期交房应对措施是什么

对于开发商未能如期交付房产这一问题，买方应以书面形式向其提出督促告知书，并明确与开发商就合同履行的最晚期限达成共识，促使开发商尽快履行所签订的合同。若卖方在收到买方的催告书后三个月仍未采取相应措施，买方有权依据法律规定行使法定解除权，同时卖方将需承担违约责任及相应违约金赔付。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措

2024-05-07

207人看过
限号
限号处罚的应对措施

对于车辆限号的处理办法，首先车辆限号，一般情况下都是处100元的罚款，并且要携带自己的身份证件及驾驶证，带着两证到违章处理中心去办理车辆违章登记，如果是在接受处罚的三小时后则可以将车开出限行区域。需要注意的是，不论是有摄像头监控还是何种情况交警都不可进行二次处罚。成都限号处罚规定有哪些一、成都限号处罚规定有哪些1、成都限号处罚规定如下：（1）机动车未按规定在限制、禁止的区域或路段通行定性，处100元罚款，造成交通事故的，处200元罚款；（2）机动车违反禁令标志指示定性，处100元罚款，记3分，造成交通事故的，处200元罚款，记3分，机动车驾驶人补领机动车驾驶证后，原机动车驾驶证作废，不得继续使用。2、法律依据：《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十八条车辆管理所对符合第六十三条至第六十六条、第六十七条第一款规定的，应当在一日内换发机动车驾驶证。对符合第六十七条第二款规定的，应当在一日内注销机

2023-06-30

88人看过
仲裁机构
应对担保人被骗：如何采取措施？

担保人被骗担保的，可以向人民法院或者仲裁机构申请撤销担保合同，撤销后不承担担保责任。如遇诈骗，应及时报警。一方有权要求人民法院或者仲裁机构撤销违反真实意思的民事法律行为。第三人实施欺诈行为，使一方违反真实意思实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道欺诈行为的，被欺诈请求人民法院或者仲裁机构撤销。民法典担保人应该怎么样取消担保民法典担保人应该怎么样取消担保：保证责任分为一般保证和连带保证。取消担保，可以与债务人和债权人三方共同协商，取消其担保的债务。除此，根据《民法典》关于保证责任的免除规定，债权人在保证期间内没有向保证人提出履行义务，保证人就不再承担保证责任。这种保证责任的免除适用于一般保证和连带保证。《中华人民共和国民法典》第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中

2023-07-11

133人看过

合同履行期限
合同履行期限不明确应对措施

可以协商签订补充协议，明确合同的履行期限等内容。如果协议补充不成的，应当根据合同的有关条款和交易习惯来确定。如果还无法确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。合同履行期限和地点的规定合同履行期限与履行地点是怎样规定的合同履行一般情况是如何认定呢现在来看看法律的方面的详细规定：1、履行期限是时间上的要求，是指享有权利的一方要求对方履行义务的时间的一个范围，它既是享有权利一方要求对方履行合同的依据，也是衡量负有履行义务的一方是否按期履行或迟缓履行的标准。2、恶意迟延履行构成违约案例分析3、履行地点是指合同当事人履行和接受履行合同义务的地点。4、履行地点如果约定不明确的，给付货币应当是在接受货币的一方所在地履行。《民法典》第510条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合

2023-07-17

132人看过
不可抗力
延迟交付房产的应对措施

若是房子延期交付购房者是可以要求赔偿延期交房的违约金的，不过若是由于不可抗力或是政府等正常原因导致交房延误的，购房者应该给予开发商一定的宽限时间，不过若是因为开发商自身原因延期交房，其赔偿的违约金有规定按规定处理，没规定则每延期一天就支付以房屋总价万分之五的违约金。房子延迟交付违约金额计算房屋延期交付违约金有以下两种计算方式：1、房屋买卖合同规定违约金额违约天数2、房屋买卖合同未规定违约金额，以同地段同类房屋租金标准违约天数法律依据：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同

2023-06-30

487人看过
羁押
超期羁押应对措施

超期羁押，可以请求变更或者解除强制措施。此外，国家赔偿法规定，犯罪嫌疑人逾期羁押，且最后一个案件被撤销、不起诉或者宣告无罪的判决。当事人可以要求刑事赔偿。当然，申请变更强制措就很困难了，申请刑事赔偿更加艰难。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条的规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人、被告人委托的律师及其他辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。法律规定中逮捕后的超期羁押怎么办法律规定中逮捕后的超期羁押的处理是：被羁押人及其法定代理人、近亲属或者辩护人方面有权向司法机关要求解除强制措施。人民法院、人民检察院或者公安机关对被采取强制措施法定期限届满的犯罪嫌疑人、被告人，应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条的规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者犯

2023-07-01

478人看过
债权人
解除担保限制的措施

1、如果借款人已经偿还了债务，担保人就可以向银行提出撤销担保；2、与借款人协商，要求更换担保人；3、如果担保人被他人欺骗，胁迫，或者是借款人与其他人双方串通，骗取提供保证，在这些情况下担保人可以向法院提出撤销保证。4、过了担保期限；5、如果债务人把债务转移给第三人的，应该经过担保人同意，如果担保人不同意继续担保的，就没有担保责任了。哪些情形能解除担保关系解除担保关系需要满足下列任一情形：1、如果借款人已经偿还了债务，担保人就可以向银行提出撤销担保；2、与借款人协商，要求更换担保人；3、如果担保人被他人欺骗，胁迫，或者是借款人与其他人双方串通，骗取提供保证，在这些情况下担保人可以向法院提出撤销保证。4、过了担保期限，如果没有约定担保期限的，法律上规定是债权到期之后的六个月内5、就是转移债务，如果债务人把债务转移给第三人的，应该经过担保人同意，如果担保人不同意继续担保的，就没有担保责任了。《中

2023-07-11

493人看过

法律综合知识
建筑工程工期顺延成因及应对措施

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1．发包人未按约提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿

2023-08-14

338人看过
借款
担保人应对借款人不还钱的措施

根据民法典对于借款合同关系和担保关系的具体规定，在借钱人不还钱的情况下，先区分是连带担保还是一般保证，如果在担保人没有写任何以上内容，那么就是连带保证，债权人可以向借款人要钱，也可以向保证人要钱。连带保证的责任比较重。在这种情况下，担保人获得债务的代位求偿权，成为债务人的新债权人。货款人不还钱担保人就还吗担保人担保的就是这个，债务人到期不到偿还债务，债权人就可以找担保人偿还。只是这里担保人分一般担保和连带担保（没有约定什么担保的，就是连带担保）。一般担保，债权人应当先找债务人承担，不能偿还的，才可以找担保人；连带担保：债务到期，债权人可以直接找担保人偿还；担保人偿还后，可以找债务人追偿。《中华人民共和国民法典》第六百八十七条当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务

2023-07-01

492人看过
医疗机构
长期照护保险措施

长期护理险是为长期失能人员提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务和资金保障的社会保险制度。简单来说，就是给通过失能评估的参保人，提供基本护理服务，比如洗头、洗脸、喂食等生活照料，和褥疮换药、导管护理等医疗护理。附件长期护理保险发放标准具体标准如下：居家护理：标准为40元／天，其中符合家庭病床建床条件的基本医疗护理450元／月内报60％；养老机构护理：标准为40元／天，其中符合家庭病床建床条件的基本医疗护理450元／月内报60％；医疗机构护理，专护病房住院护理标准为40元／天，符合医保规定的医疗护理及相关费用报60％，不重复享受基本医疗保险待遇等；住院治疗，按规定享受基本医疗保险待遇，不享受长期护理保险待遇。《中华人民共和国保险法》第十条保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保

2023-07-07

295人看过
不可抗力
建筑工程合同中应对工期延误的措施

建设工程合同工期延误后，要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况，或由于不可抗力造成的，并有证据证明情况的。根据实际情况，可以顺延工期，否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效，所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的，法院或者仲裁机构根据，造成合同无效当事人的过错责任，判决各方承担损失。工期延误赔偿标准上限一般是20％。如果没有约定最高违约金，通常以20％左右为标准，但是没有绝对限制，如果造成损失远远超过20％的损失的话，仍然可以继续主张。根据相关法律的规定，工期延误赔偿没有绝对的上限，通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的，违约金要求过高的，也可以进行谈判来向法院申请适当调节。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）》规定：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照

2023-07-01

399人看过

赡养费
应对债务负担的有效措施

债务负担重，如果只是暂时无能力偿还，可以先同债权人商量或由法院裁决，申请分期偿还，可以制定还款计划，减轻还款压力。如果永久无能力偿还，那就只好就债务人的个人现有财产来清偿了，需要经过法院审理、作出判决，再付诸执行，也就是说债务人有多少个人财产可供清偿，债权人就可以拿多少。建议合理消费，根据自己的还款能力适当借款，不要盲目借款。人死债务怎么办？如果有继承人有继承债务人的遗产的，那么继承人应以继承的遗产为限对债务承担清偿责任；因为《民法典》明确规定了分割遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。如果没有人继承的，用其遗产偿还。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

2023-07-01

457人看过
土地出让
过期规划证应对措施

这段内容讲述了《建设用地规划许可证》的补办问题。当规划证过期时，持证者可以向规划局或发证机构提出书面申请，并在申请中说明原因。如果国有土地出让合同和立项文件没有失效，该地的控制性详细规划没有做出调整，是可以重新补办的。此外，《建设用地规划许可证》是建设单位用地的法律凭证，没有此证的用地单位属非法用地，房地产商的售房行为也属非法，不能领取房地产权属证件。规划证过期时,持证者可以向规划局或发证机构提出书面申请,并在申请中说明原因,申请补办。如果国有土地出让合同和立项文件没有失效，该地的控制性详细规划没有做出调整，是可以重新补办的。《建设用地规划许可证》是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前，经城乡规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证，是建设单位用地的法律凭证。没有此证的用地单位属非法用地，房地产商的售房行为也属非法，不能领取房地产权属证件。规划证和房产证有什么

2023-08-27

103人看过