工程索赔的原则-法师兄

工程索赔的原则

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:13:48 478 人看过

1.必须以合同为依据

施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。

2.及时提交索赔意向书

根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目(分部分项目工程名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样，监理工程师通过意向书就可以对整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

3.必须注意资料的积累

积累一切可能涉及索赔论证的资料。施工企业与建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取与会者签字，作为正式文档资料。同时应建立业务往来的文件档案编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录、计算资料及相关的证明材料。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程反索赔
反索赔的法律原则解读

工程反索赔是指发包人向承包人提出的索赔。根据建设工程有关法律、法规的规定，由于发包人的原因，致使工程不能按约定的竣工日期，或监理人同意的延长工期竣工，或者由于承包人的原因，致使工程质量达不到约定的质量标准的，发包人应当承担违约责任，赔偿违约损失。《中华人民共和国建筑法》第五十四条规定：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。关于反驳证据的法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国建筑法》

2023-06-30

418人看过
第三者
海上保险的索赔与理赔原则及手续

索赔与理赔是保险事故发生时一个问题两个角度的保险争议解决方式的法律用语。索赔是被保险人依据海上保险合同所享有的重要权利，当保险标的发生海上保险合同项下的保险事故造成损失或对此损失负有责任时，被保险人有权向海上保险人要求赔偿或追偿。但被保险人在向海上保险人行使索赔权时应当履行相应的义务并遵守法定程序。理赔是保险人在知悉发生保险事故并调查确认法律责任归属后，审查索赔材料，作出赔付、部分赔付或拒赔等决定的法律行为。理赔是保险人应尽的保险义务，也是保险人完善经营管理的重要措施。海上保险的理赔应遵循一些基本原则：1.以海上保险合同为依据的原则。海上事故发生后，是否属保险责任范围、是否在保险期限内、保险赔偿金额多少、免赔额的确定、被保险人自负责任等等均依据保险合同确定的责任。2.合理原则。海上保险人在处理保险赔偿时，要以保险合同为依据并注意合理原则，因为海上保险合同条款不能概括所有情况。3.及时原则。

2023-06-15

74人看过
不可抗力
工程索赔产生原因有什么

1．当事人违约当事人违约常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。发包人违约常常表现为没有为承包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等。监理人未能按照合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约。承包人违约的情况则主要是没有按照合同约定的质量、期限完成施工，或者由于不当行为给发包人造成其他损害。2．不可抗力或不利的物质条件不可抗力又可以分为自然事件和社会事件。自然事件主要是工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震、海啸、瘟疫、水灾等；社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等。不利的物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。3．合同缺陷合同缺陷表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。在这种情况下，工程师应当给予解释，如果这种解释将导致成本增加或工期

2023-04-06

233人看过
合同风险
工程师公正合理的处理索赔事项必须遵循哪些原则

公平合理地处理索赔。工程师作为施工合同的管理核心，必须公平地行事。以没有偏见的方式解释和履行合同，独立地作出判断，行使自己的权力。处理索赔原则有如下几个方面：1）从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动。使合同风险分配，干扰事件责任分担，索赔的处理和解决不损害工程整体效益和不违背工程总目标。2）按照合同约定行事。工程师应该准确理解、正确执行合同，在索赔的解决和处理过程中应贯穿合同精神。3）从事实出发，实事求是。按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包人的实际损失和所提供的证据作出判断。监理工程师组织协调中遵循的原则有哪些1、目标性原则。实现工程建设目标是工程建设各方的愿望，更是监理工作的工作准则，是监理协调管理的总则。为增强参建各方凝聚力，协调工作要以有利于目标的实现为原则。2、依法原则。协调要依据合同条件和法律文件，在业主授权范围内开展工作，在解决冲突的过程中，依法办事

2023-07-31

254人看过

著作权侵权
著作权侵权索赔的原则是什么

第五是了解被告侵权人是否接触过或可能接触过被告权利人的作品。在实践中，有时有助于查明两部比较作品的作者是否接触过或可能接触过该作品本案涉及的关键问题是原告在一审中所指控的抄袭行为能否被认定。剽窃是一种把别人的作品当作自己作品的侵权行为。对剽窃行为的认定，不是以剽窃作品的使用情况为依据，也不是以剽窃作品是否相同为依据。对剽窃行为的认定，只能建立在作品同样具体表达的基础上。因此，如果两部作品在具体表现形式上存在明显差异，就不应该承认抄袭的问题。存在的可能是创作中的参照、引用、整合问题，这些问题在创作中是允许的，在客观上是必要的。抄袭的本质要求在于作品是否由作者本人创作，而非他人抄袭。由于两部作品完全相同，只要是独立创作，就不构成相互抄袭。只有当作品相同时，才能被证明不是作者独立创作的（而且作者之间有联系关系），才能构成剽窃另外，在剽窃问题上，一般不承认剽窃创造性或表达方式，著作权法保护作品内容

2023-05-07

113人看过
业主
引起公路工程索赔的原因有哪些

1、图纸或指示延误引起的索赔：在施工过程中，监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。2、不可预见的外界障碍或自然条件引起的索赔：在工程施工过程中，承包人会遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成影响工期和增加费用，。3、由于业主风险所造成的损失或损害引起的索赔：根据招标文件范本规定的属于业主风险所造成的损失或损害。在工程初期，指挥部已对工程进行投保，由于台风等恶劣天气影响造成的损失，承包人可向保险机构申请损失费用。4、未能按期办妥永久用地的征用手续：由于业主未能按承包人提交的施工所需永久占地的计划及时办妥永久占地征用手续，从而影响承包人及时使用并导致承包人延误工期或增加费用。5、工程变更引起的索赔：工程变更涉及的项目已施工后又变更，如结构尺寸、类型变化等，导致已施工结构物拆除或报废，从

2023-03-20

133人看过
不可抗力
不可抗力索赔原则出自哪里

一、不可抗力索赔原则出自哪里因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。二、不可抗力的情形有哪些不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力而不能履行合同的，要相应地免除或减轻责任。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。为使不可抗力的范围具体化，我国有关法律作出了专门规定，具体有如下几种：第一，自然灾害。我国法律认为自然灾害是典型的不可抗力。尽管随着科学技术的进步，人类已不断提高了对自然灾害的预见能力，但自然灾害仍频繁发生并影响人们的生产和生活，阻碍合同的履行。所以，我国法律将自然灾害作为不可抗力是合理的。因自然灾害导致合同不能履行的，应使当事人被免除责任。第二，政府行为。指当事人在订立合同以后，政府当局颁发新政

2023-06-07

475人看过
招标文件
工程索赔，工程索赔证据包括哪些

（一）工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件；（二）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（三）施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录；（四）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认；（五）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（六）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（七）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据；（八）工程检查验收报告和各种技术鉴定报告；（九）双方的工商登记资料；（十）招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。一、工程索赔的主要依据工程索赔的主要依据是：招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等。还包括双方的会议纪要，施工进度计划和实际施工进度记录，施工现场的

2023-06-28

204人看过

第三者
第三人强制责任保险的索赔原则

2004年8月18日8时许，陶跃驾驶苏hb3131由北向南行驶至江苏省泗阳县南外环路2公里+700米处时，在道路西侧撞上正朝同一方向骑自行车并在其前方左转的刘×林，造成刘×林受伤，车辆损坏。根据泗阳县公安局交巡警大队230408172号《交通事故确认书》，陶跃和刘×林对事故负有同等责任。刘林因抢救无效死亡。苏hb3131的主人是李进。2004年7月19日，李×金与被告**财产保险公司签订机动车保险合同。约定保险种类为车辆损失险、第三者责任险和车辆人员责任险。第三者责任保险的保险金额/责任金额为200000.00元，总保费为2119.30元。原告刘林子、刘星、刘桥、刘华的受害人称，刘林在一起交通事故中受伤，经抢救无效死亡。公安机关称，刘×林和陶越负有同等责任。请求判令被告中国**财产保险股份有限公司淮安分公司赔偿原告死亡赔偿金、丧葬费、医疗费、护理费、伙食补助费、交通费、住宿费、招待费、误工

2023-05-31

371人看过
合同条款
项目索赔处理的主要原则是什么

项目索赔处理的主要原则如下：1。根据双方签订的施工合同的有关规定，实际计算停工损失。签订合同的先决条件是平等。合同规定了双方的权利和义务。如果在没有合同的情况下进行相关操作，则有损双方的利益。因此，关于停工问题的讨论，离不开合同。但不能完全按照合同及相关约定执行。应该详细分析一下。2。停工责任方应当实事求是地明确谁负主要责任，谁负次要责任。其实，并不是所有的责任都是建设单位造成的。如因施工组织不当或施工方在质量、进度、安全、文明等方面存在严重问题，施工方概不负责，也不作相应赔偿。3。停工费用的计算还应尊重现场的有效文件、签证和相关信件。以此为事实依据，如果主要责任人不是施工方，施工方应在有效时间内要求施工方确认。当然，施工方也要收集工程施工过程中的相关信息，对停工涉及的问题进行分析，详细记录停工人数、天数、机械设备停滞情况。如果发生停产事件，则是现场有效书证的一个非常重要的依据。如果没有相

2023-05-07

259人看过
继续履行
如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2023-06-15

253人看过
工伤保险
工伤理赔流程和公司理赔原则是怎样的

一、工伤的等级工伤分为十级。二、法律规定具体如下：《工伤保险条例》第二十二条劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定。三、工伤理赔流程和公司理赔原则是怎样的（一）工伤理赔流程首先是工伤保险报告，用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工伤报告。第二是工伤认定，用人单位应该在一个月内向劳动局提出工伤认定申请。如果单位不申请的话工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。第三是工伤劳动能力鉴定，劳动能力鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上，在其医疗终

2023-06-04

372人看过

继续履行
建筑工程的索赔能索赔利润吗

建筑工程的索赔，在满足一定条件下，是可以索赔利润的。一般情况下，由于工程范围的变更，如计划外的工程、大规模的工程变更，和施工条件变化引起的索赔，可以索赔利润。一、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。二、施工合同和房子买卖合同解除后怎么索赔建设施工合同解除后索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。《民法典》第五百七十七条规定，

2023-04-01

57人看过
合同条款
工程索赔哪些可以索赔

一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下：（1）人工费；（2）设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；（3）材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据：《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下：1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止；2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表；3、施工备忘录，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找；4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将书面指示按年月日顺序编号存档；5、

2023-08-16

150人看过