砖混多层结构房屋建筑工程劳务分包合同如何签订
来源:互联网 时间: 2023-06-14 15:52:29 150 人看过

承包方:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)

一、工程概况

1、工程名称:XX业园区5#53#54#55#56#工程。

2、工程地址:

3、建筑面积:16662.80平方米

4、结构类型:框架

5、工程造价:

二、承包方式

承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

三、承包范围

工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

四、承包工期

1、开工时间:XX年月日(以双方确定的开工报告为准)

2、竣工时间:XX年月日

五、费用标准

1、劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/㎡计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)

2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币XX元以内,甲方不另外补份,变更量在XX元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)

六、工程质量

在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

七、履行保证金及劳务人工费及支付

1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八、甲、乙方的职责

1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

十、现场安全

1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

甲方:

乙方:

负责人:

负责人:

电话:

电话:

年月日

年月日

注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月06日 12:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多建筑工程劳务相关文章
  • 建筑总包一定要签订劳务合同吗
    依据我国相关法律的规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,而个人是不具有资质的,所以与个人签订劳务分包合同是违法的。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、劳务分包合同纠纷怎样处理(一)总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。如果劳务分包企业提供劳务的工程合格,劳务分包企业请求劳务费的应当得到法律支
    2023-02-21
    488人看过
  • 建筑工程施工劳务分包资质如何确定
    一、建筑工程施工劳务分包资质如何确定建筑工程施工时,劳务争包企业要具有相应的资质,需要取得市人民政府住房城乡建设主管部门许可,才能承包劳务分包工程。《建筑业企业资质管理规定》第五条建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。第十一条下列建筑业企业资质,由企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可:1、施工总承包资质序列三级资质;2、专业承包资质序列三级资质及预拌混凝土、模板脚手架专业承包资质;3、施工劳务资质;4、燃气燃烧器具安装、维修企业资质。二、劳务分包有哪些形式1、自带劳务自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理,
    2023-04-14
    469人看过
  • 建筑工程层层转包定性
    1、转包则指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱,所以中国法律、行政法规均作了禁止转包的规定。2、常见的转包行为有两种形式:一种是承包单位将其承包的全部建设工程转包给别人;另一种是承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人即变相的转包。但不论何种形式,都是法律所不允许的。3、严重违法行政合同的基本原理。因为行政合同是基于一种公共目的,为了实现行政目标签订的一种协议,在这种协议里,合同是不能够随便转让的,当时政府把这个合同之所以给中标这一方,是因为看上了中标方所具有的资质,其能够完好地满足或者完成这个行政任务。一、建筑劳务是否可以分包给个人依据我国相关法律的规定,工程总承包单位要将工程分包给具有资质的单位,
    2023-04-01
    194人看过
  • 建筑公司能不能与个人签订劳务分包合同
    个人可以直接和建筑劳务公司签订建筑劳务承包合同,因为全面营改增后,建筑企业的农民工存在“四种”不同的用工形式:一是建筑企业与劳务公司签订劳务分包合同的用工形式;二是建筑企业项目部直接雇佣农民工的用工形式;三是建筑企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合同,农民工为劳务派遣人员的用工形式;四是建筑企业与个人包工头签订建筑劳务承包合同,农民工为个人包工头队伍的用工形式。桥梁桩基工程劳务分包合同样本<p>桩基工程施工劳务分包合同</p><p>编号:_________</p><p>工程承包人(以下简称甲方):_________</p><p>劳务分包人(以下简称乙方):_________</p><p>依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项,经协商达成一致,订立本合同。</p><p>一、劳务分包工作内容</p><
    2023-08-18
    319人看过
  • 建筑公司劳务工怎么签订合同
    签订建筑劳务合同需要注意一下几点:1、聘用的时间、岗位、工资和福利待遇、工作时间和劳动保护。这些必须明确,无歧义。2、甲乙双方的责任和义务。这些应该对等,权利和义务应相辅相成。3、违约责任和争议处理。4、合同的中止和终止,即合同的有效性。一、劳务合同纠纷怎么处理吗可以提起民事诉讼。因劳务合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。在劳务合同中,雇主处于支配地位,雇员则处于被支配的从属地位。虽然双方当事人的法律主体地位形式上平等,但在合同履行过程中,雇主与雇员之间的主体身份是不平等的。二、劳务合同解除要赔偿吗在试用期间被证明不符合录用条件的;严重违反用人单位的规章制度的;严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;致使劳动合同无效的;被依法追究刑事责任的。那么用人单位可
    2023-02-19
    346人看过
  • 谁是建筑工程多层分包的实际建造师
    谁是建筑工程多层分包中的实际施工人“实际施工人”是建筑工程施工合同纠纷案件中出现的一个概念,最早出现在《最高人民法院关于审理建筑工程纠纷案件适用法律若干问题的解释》中建设工程施工合同纠纷案件(以下简称解释)。《解释》第一条第(二)项规定“不合格的实际建造师借用有资质的建筑施工企业的名义”;第四条规定“承包人非法分包,违反建筑工程分包或者实际建造师不合格,以有资质的建筑施工企业名义与他人签订施工合同的行为无效”;第二十五条规定:“建筑工程质量发生争议的,发包人可以起诉总承包人、承包人。”第二十六条规定:“实际施工承包人对分包人或者违反分包合同的分包人提起诉讼的,人民法院应当依法受理。实际建造人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加分包人或者非法分包人为当事人。尽管解释中没有明确界定“实际施工人员”的概念,从这四条可以看出,“实际施工人”是指在依法被认定为无效的施工合同中,实际完成工程施工
    2023-05-07
    196人看过
  • 房屋建筑工程承包合同签订前需要了解的事项
    签订房屋建筑工程承包合同需要注意的事项如下:1、认真阅读使用的合同文本,掌握相关建设工程施工合同的法律法规;2、严格审查发包人签订合同的主体资格、资格等级和履约信用;3、用准确的术语表达施工合同重要条款的约定,如工期、质量、成本等;4、详细规定工程进度拨款和竣工结算程序;5、明确规定监理工程师和双方管理人员的职责和权限。根据相关规定,合同的内容由当事人约定,当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。房屋建筑工程承包合同范本怎么写房屋建筑承包合同内容有:双方基本信息;工程名称、地点;栋数、结构、层数、面积、资金来源、投资总额以及工程批准文号;开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期;工程质量保修期、保修条件;工程造价;工程价款的支付、结算及交工验收办法;材料和设备的供应及进场期限;双方相互协作事项;违约责任。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当
    2023-07-03
    250人看过
  • 建筑劳务合同的签订方法
    建筑劳务合同可以直接和单位签,但应注意以下问题:1、注意劳务合同的相对方要有劳务作业资质否则合同无效。2、为保证安全生产,签订合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务。3、劳务分包是合法的,非法分包和工程转包是违法的,要区分劳务分包和违法分包或工程转包。建筑劳务合同的违约责任内容有哪些1、建筑劳务合同的违约责任的内容主要包括:(1)工期延误违约责任的认定处理;(2)工程质量责任认定的有关问题;(3)约定违约金数额过高的调整问题等。2、与普通民事合同相比较,有以下区别:(1)责任性质不同。普通民事合同的违约责任既具补偿性,又具惩罚性,而以补偿性为主,对双方当事人适用是平等的。劳动合同的违约责任虽然也具补偿性和惩罚性,但对劳动者主要是补偿性,对用人单位重在惩罚性,同时兼顾对劳动者的经济补偿。(2)责任类型不同。普通民事合同的违约责任仅为民事责任。劳动合同的违约责任分为民事责任和行政责任两种。而
    2023-06-30
    125人看过
  • 建筑工程层层分包,工人受伤找谁索赔?
    在现今建筑工程行业中,建筑工程层层分包、层层“剥削”的现象屡见不鲜。当工人受伤的时候,实际施工人、分包人、总承包人却又纷纷推卸责任,不愿意赔偿工人的损失,以致受伤工人无法及时索偿。这种情况下,受伤工人该找谁索偿、该怎样索偿,往往决定着能否及时拿到相应赔偿的费用。工人受伤忙可向谁索偿在建筑工程实际施工中,工人会因意外、操作不规范等原因而受伤亡,这种情况下,受伤工人及其亲属可以根据实际情况向实际施工人、分包人、发包人追讨相应的损失。1、工人受伤,可以直接找实际施工人索偿。工人参加建筑工程施工,一般是受包工头、小建筑公司等实际施工人雇佣,在无重大过失或故意的情况下受伤的,实际施工人应该承担赔偿责任。2、实际施工人不赔偿或无力赔偿的,受伤工人还可以找分包人、总承包人、发包人索取相应的赔偿。尽管工人与上述人员或公司不存在直接雇佣关系,但是依照最高院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的
    2023-04-30
    366人看过
  • 劳务分包在房屋建筑的规定
    《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第一条为了规范房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动,维护建筑市场秩序,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动,实施对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动的监督管理,适用本办法。第三条国务院住房城乡建设主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工分包的监督管理工作。第四条本办法所称施工分包,是指建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。第五条房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。本办法所
    2023-06-25
    251人看过
  • 如何定性建筑业层层转包
    什么是分包分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。合法的分包须满足以下几个条件:(1)分包必须取得发包人的同意;(2)分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去;(3)分包必须是分包给具备相应资质条件的单位;(4)总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但不得将主体工程分包出去。什么是转包:转包则指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱,所以中国法律、行政法规均作了禁止转包的规定。常见的转包行为有两种形式:一种是承包单位将其承包的全部建设工程转包给别人
    2023-06-15
    437人看过
  • 建筑工程劳务成本合同如何计税
    建筑工程劳务成本合同如何计税建筑企业的劳务成本是指直接从事工程建设的劳动者和制作构件的劳动者的工资和劳动保护费,在合同基数计算内容内,在施工现场运输工程所需的材料和配料。建筑施工企业的人工成本是工程价款的一部分,建筑工程价款由营业税征收。根据施工企业人工成本计算结果,由施工企业职工编制工资单,会计核算扣除职工养老金、失业保险、住房公积金、新职工住房补贴、租金等工资中包含个人所得税的部分,会费、贷款、个人所得税等计入建筑工程劳务成本的费用:指按照规定支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和所属生产单位的工人的各项费用工资总额的构成。内容包括:1。计时工资或计件工资:是指按照计时工资标准和工作时间或者所做工作的计件工资率支付给个人的劳动报酬。2。奖金:指个人因过度劳动和增收节支而获得的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。津贴、补贴:指为补偿职工特殊或额外的劳动消耗和其他特殊原因而给予个人的津贴,以
    2023-05-07
    80人看过
  • 劳务外包如何与员工合同签订?
    劳务外包与员工应当依法签订劳务派遣合同。合同中应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额等条款,派遣期限根据工作岗位的实际需要确定。一、劳务外包是否合法劳务外包不合法。劳动外包是指企业对外包员工不进行直接管理,而是由员工自行安排确定其工作形式和工作时间,是不合法的。有资质的企业可以依法派遣劳动者,但不能将劳务外包。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。劳务派遣和劳务外包有什么区别是:1、适用的法律不同。劳务派遣适用《中华人民共和国劳动合同法》,牵扯到的是劳动关系,劳务外包适用合同法;2、劳务外包可以是个人,也可以是法人或其他实体,劳务派遣单位必须是严格按照规定设立的法人实体;3、劳动者管理的责任主体不同。这是两者最主要的区别。二
    2023-04-07
    158人看过
  • 建筑工程劳务分包管理办法
    建筑工程专业劳务分包管理涉及了很多方面的内容的,有点复杂,第一章总则第一条为认真贯彻国家住建部关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知(建市〔2014〕130号)及关于印发《中国一冶贯彻住建部的通知》(一冶企划字〔2014〕277号)文件精神,规范公司内部市场分承包管理行为,深入推进精细化管理,保证合同目标的顺利实施,特制定本管理办法。第二条公司权限范围内的建筑及市政等工程分包均实行本办法。第二章工程分包模式第三条公司权限范围内的在(新)建工程项目必须实施专业分包与劳务分包。第四条本管理办法所称的专业分包指将工程中的部分工程分包给具有相应专业资质的单位实施,专业分包综合单价包括:完成专业分包项目所需的人工费、材料费、施工机(具)械使用费、企业管理费、利润、项目措施费、规费及税金等费用。第五条本管理办法所称的劳务分包是指将工程中的劳务作业分包给具有劳务资质的单位实施,劳务分包综合单价包括:
    2023-03-17
    320人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    劳务分包,又称劳务作业分包,是指建筑业企业或者专业承包企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务作业分包企业完成的活动。工程的劳务分包,一般不需要发包人或者承包人的许可。业主不得指定劳务承包人,劳务承包人... 更多>

    #建筑工程劳务
    相关咨询
    • 砖混结构包工程如何办理劳务分包?
      广东在线咨询 2022-07-25
      一般有劳务有2种模式,一种叫清包劳务,一种是扩大分包,这2种都是属于包工不包料,因为劳务算账一般都是按照平方米造价来计算,如果是框架剪力墙结构的高层建筑,一般都是在260元每平方,如果是砖混多层建筑,一般在220元每平方,按照你写的10万平方,基本上劳务的总造价就是在3000万元。一次性要30-40万好处费应该没有问题,如果按照点数算就是在2个点到3个点,这个高但是一般劳务公司都是按照甲方拨款给你
    • 砖混结构劳务分包怎么进行
      辽宁在线咨询 2022-07-29
      一般有劳务有2种模式,一种叫清包劳务,一种是扩大分包,这2种都是属于包工不包料,因为劳务算账一般都是按照平方米造价来计算,如果是框架剪力墙结构的高层建筑,一般都是在260元每平方,如果是砖混多层建筑,一般在220元每平方,按照你写的10万平方,基本上劳务的总造价就是在3000万元。一次性要30-40万好处费应该没有问题,如果按照点数算就是在2个点到3个点,这个高但是一般劳务公司都是按照甲方拨款给你
    • 砖混结构劳务分包权限有哪些
      河北在线咨询 2023-06-07
      扩大劳务分包是相对总承包而言的,即承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包扩大项目的工程(例如土方、模板、钢筋等)或数种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等),在现场上由总包统筹安排其活动,并对总包负责。砖混结构劳务分包单位通常为专业工程公司,例如工业炉窑公司、砖混结构劳务分包设备安装公司、装饰工程公司等。它是“劳务分包”的一个分级,劳务分包还包括:自带劳务承包,零
    • 工程劳务可以承包面积为500平方的砖混结构房屋工程吗?
      宁夏在线咨询 2022-10-24
      可以的。其实就是挂靠别人的公司而已,就租用一个由总承包的公司资质来自己做就行了,劳务公司不具备总承包资质,只有劳务分包的资质;如果的确想做这个工程
    • 劳务分包合法吗,建筑工程劳务分包合同如何书写合法
      北京在线咨询 2022-10-16
      如果严格按照规范来走,需要查询该项目业主是否允许分包,项目工程最多允许分包两次。在实际施工过程中,你可能不知道业主方的要求,也跟业主无法建立联系。那就按照普通的施工合同来进行就可以了。你作为乙方和你的客户直接签订合同,按照你们之前的合同样式来进行。