承包商索赔有哪些情形-法师兄

承包商索赔有哪些情形

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-27 08:45:03 73 人看过

承包商施工索赔的情形：

（1）合同文件的缺陷引起的索赔；

（2）业主违约引起的索赔；

（3）施工现场条件的变化引起的索赔；

（4）工程变更引起的索赔；

（5）工程师指令引起的索赔；

（6）特殊风险引起的索赔；

（7）其他承包商干扰引起的索赔；

（8）其他第三方原因引起的索赔。

承承包商索赔成立的条件

承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件是：

1．与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。

2．造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。

3．按合同规定，不应由承包商承担的风险。

4．承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些

一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令（其原因应非承包商的任何责任和原因引起），会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前（或按时）完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔

2023-02-24

85人看过
法律综合知识
开发商向承包商提出的索赔有哪些类型

施工索赔包括索赔和反索赔，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面：延期工期的反索赔。工程施工质量缺陷的反索赔。合同担保的反索赔。发包方其他损失的反索赔。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

2024-04-25

419人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
不可抗力
工程变更引起的索赔包括哪些情形

根据发生的原因不同，分六种情况：1、外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他：合同约定的其他索赔条款。一、工程索赔程序是怎样的？1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称)，索赔事件发生的依据，索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、

2023-03-01

100人看过

裁员
过失性裁员索赔的情形有哪些

按照我国法律规定，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。对于劳动者履职过错进行赔偿的具体数额，按照《工资支付暂行规定》第16条规定，经济损失赔偿可从劳动者本人的工资中扣除，但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。一、过失性裁员索赔注意哪些问题应注意的是，《工资支付暂行规定》中规定劳动者赔偿方式限定为20%的情形仅指克扣工资的前提，且前面有一限制“可”，并不排除采取一次性赔偿等方式。如按上述规定进行处理，本案中某报业公司的损失不可能一次性得到全部赔偿。本案审理过程中，法院适用的是《民法通则》规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。”同时引用《劳动合同法》规定：“

2023-03-31

332人看过
继承人
发包方收回承包地的情形有哪些?

一、发包方收回承包地的情形有哪些?(一)土地承包经营权的期限届满土地承包经营权是一中有期物权，在期限届满时归于消灭。依《农村土地承包法》第二十一条规定：耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。前款规定的耕地承包期届满后再延长三十年，草地、林地承包期届满后依照前款规定相应延长。可见，土地承包经营权的期限届满，土地承包经营权就归于消灭，承包方应将承包地交回发包方。(二)承包地被征收国家基于社会公共利益的需要而征收集体所有的农村土地时，在该土地上设立的土地承包经营权当然消灭。但国家在征收土地承包经营的土地时，应当给予承包方充分的、合理的补偿。《民法典》（自2021年1月1日起施行）第二百四十三条为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋以及其他不动产。征收集体所有的土地，应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费

2023-03-25

95人看过
业主
承包商索赔的程序

一、承包商索赔的程序承包商索赔的程序如下：1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。二、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷

2023-06-05

466人看过
业主
承包商向业主提出的索赔包括哪些方面？

本文介绍了承包商向业主提出的索赔主要包括哪些方面，包括合同文件中的缺陷、业主违约行为、施工现场条件的变化、工程变更、工程师指令、特殊风险事件、其他承包商的不当行为以及其他第三方原因引起的索赔。承包商向业主提出的索赔主要包括以下几个方面：1.由于合同文件中的缺陷导致的索赔；2.由于业主违约行为导致的索赔；3.由于施工现场条件的变化而产生的索赔；4.由于工程变更导致的索赔；5.由于工程师指令而产生的索赔；6.由于特殊风险事件导致的索赔；7.由于其他承包商的不当行为导致的索赔；8.以及由其他第三方原因引起的索赔。承包商与业主之间的合同纠纷有哪些？承包商与业主之间的合同纠纷是建筑行业中常见的一种纠纷类型。根据相关法律规定，合同纠纷可以通过和解、调解、仲裁和诉讼等方式解决。在合同纠纷解决过程中，律师需要收集相关证据，证实纠纷的真实性，并分析合同条款的合法性和效力。

2023-09-14

180人看过

监护权
哪些情形可索赔精神损害

一、自然人因下列人格权利遭受非法侵害，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理：1、生命权、健康权、身体权；2、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权；3、人格尊严权、人身自由权。违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益，受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理。二、非法使被监护人脱离监护，导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重损害，监护人向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理。三、自然人死亡后，其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理：1、以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式，侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉；2、非法披露、利用死者隐私，或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私；3、非法利用、损害遗体、遗骨，或者以

2023-06-26

228人看过
不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过
外商投资
外商投资包括哪些情形

依据我国相关法律的规定，外商投资的情形包括外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业、外国投资者取得中国境内企业的股份等。《中华人民共和国外商投资法》第二条在中华人民共和国境内(以下简称中国境内)的外商投资，适用本法。本法所称外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织(以下称外国投资者)直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：(一)外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业;(二)外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益;(三)外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目;(四)法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资。本法所称外商投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。外商投资纠纷处理方式首先，协商是解决外资合作双方争议的最佳途径，既能够有效解决问题，

2023-04-30

400人看过
合同生效
承包土地合同违约情形有哪些

一、承包土地合同违约情形有哪些承包土地合同违约情形有：干涉承包方依法享有的生产经营自主权、发包方非法变更、解除合同根据《农村土地承包法》第二十五条的规定，承包合同生效后，发包方不得因承办人或者负责人的变动而变更或者解除，也不得因集体经济组织的分立或者合并而变更或者解除。第二十七条第一款至第三款规定，承包期内，发包方不得收回承包地。国家保护进城农户的土地承包经营权。不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件。承包期内，承包农户进城落户的，引导支持其按照自愿有偿原则依法在本集体经济组织内转让土地承包经营权或者将承包地交回发包方，也可以鼓励其流转土地经营权。二、土地承包合同可以贷款吗根据《农村土地承包法》的相关规定，通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登记取得权属证书的，可以依法采取出租、入股、抵押或者其他方式流转土地经营权。所以土地承包合同是可以贷款的。贷款时需要满足以下条件

2023-04-30

219人看过

票据追索权
票据追索适用的情形包括哪些

汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权：（一）汇票被拒绝承兑的；（二）承兑人或者付款人死亡、逃匿的；（三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。票据追索权的行使期限过期怎么办未按照规定期限通知的，持票人仍可以行使追索权。因延期通知给其前手或者出票人造成损失的，由没有按照规定期限通知的汇票当事人，承担对该损失的赔偿责任，但是所赔偿的金额以汇票金额为限。票据追索权是指持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑或者有其他法定原因时，对于其前手（背书人、出票人以及其他债务人）可以请求偿还汇票金额、利息及费用的权力。《中华人民共和国票据法》第六十一条【追索权的发生】汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也

2023-08-01

152人看过
保险费
保险索赔无依据或索赔证据不足的情形有哪些

保险索赔无依据或索赔证据不足，因索赔证据不足而导致保险公司拒付人身意外伤害保险金的主要有以下三种情况：1、出险后未及时向保险公司报案，保险金申请人又无法提供被保险人出险原因的足够证据。2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据。3、保险金申请人拒绝对被保险人出险原因进行鉴定。保险索赔的期限要求一、保险保险（Insrance），本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排；从法律角度看，保险是一种合同行为，是

2023-07-24

57人看过