变更建设工程施工合同的开工日期和竣工日期的条件是什么。因故不能按期开工建设的,应当向发证机关申请延长建设期限;逾期不竣工的,应当向发证机关申请延长建设期限,每次延期不得超过3个月,原则上延期两次。超过开工、竣工期限的,自动吊销施工许可证。施工单位申请变更时,应提交下列材料:
1。变更申请书由建设单位、施工单位、监理单位法定代表人签名、盖章。
2。对有工程合同担保的项目提供续期担保。
3。施工许可证(正本和副本)。二是施工合同竣工日期变更的条件,在施工过程中,工期延误的原因是多方面的。从实际情况看,工期延长的主要原因是:1、工程量的增加,在施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,这必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。
2。发包人变更设计
发包人在施工过程中变更设计的,承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除,即相应的工期顺延。
3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因,政府有关部门要求停工的,停工期从工期中扣除。一般来说,双方在施工合同中约定,发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的,承包人有权停工,工期延误由发包人负责。
5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系
在实践中,通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人,或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分包给指定的施工单位。但在施工过程中,承包人与分包人的施工衔接不当,可能导致工期延误。在这种情况下,发包人应承担相应的工期延误责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十五条的规定,当事人在建设工程竣工前对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,延长工期。工程质量鉴定能否作为工期顺延的理由,主要取决于工程质量是否合格。工程质量经鉴定合格的,以鉴定期为顺延期;否则,工程质量经鉴定不合格的,工期不予顺延,承包人未完成工程的,应承担相应的违约责任。发生不可抗力或其他非承包人原因的事故时,承包人有权顺延工期。如地震、暴雨时不能施工,工期顺延。
建设、施工、监理单位要及时关注施工许可证上注明的合同期限。如果发现工程不能按期完工,要督促对方及时办理延期手续,避免施工许可证作废。
在此基础上,对建筑工程相关内容进行了梳理。可见,根据相关法律法规,开工日期和竣工日期由双方约定。如果满足上述条件,不能如期进行,我们可以进行变更。如果你还有不明白的问题,律师网提供专业的法律咨询服务。
-
建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么
173人看过
-
建筑工程施工合同开工日期和竣工日期的变更条件是什么
424人看过
-
工期顺延的条件,开工日期和竣工日
116人看过
-
工期延长条件、开工日期、竣工日期
180人看过
-
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的
132人看过
-
建筑工程施工合同开工日期变更的条件
347人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>
-
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么宁夏在线咨询 2022-08-23建筑工程竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。 2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施
-
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的广东在线咨询 2023-01-16在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定。
-
工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别山西在线咨询 2021-11-12施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发
-
建设工程竣工日期变更的条件是什么青海在线咨询 2022-10-18建筑工程施工合同竣工日期变更的条件 在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加 施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。 2、发包人变更设计 若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提
-
施工合同开工日期变更的条件有哪些西藏在线咨询 2021-09-29建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料: 1、变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。 2、实行工程合同担保的项目,