您的位置:法师兄 > 专业问答 > 施工合同开工日期变更的条件有哪些

施工合同开工日期变更的条件有哪些

2021-09-29 08:25

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

西藏在线咨询顾问团

2021-09-29回复

专业分析:

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期开工;施工未按竣工日期完工的,应当在期满前向发证机关申请延期竣工,每次延期不超过3个月,原则上延期以两次为限。超出开工或竣工时限的,施工许可证自行废止。建设单位提出变更申请时,应提交以下资料: 1、变更书面申请,并由建设单位、施工单位和监理单位法人代表签章和加盖单位公章。 2、实行工程合同担保的项目,须提供续保保函。 3、《建筑工程施工许可证》(正本、副本)。

法律依据:

《中华人民共和国合同法》第七十七条当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下: 1、订立合同时一方对合同存在重大误解的、订立的合同对一方明显不公平的、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的、订立合同时的客观情况已经发生了重大变化,且该变化不属于合同当事人应当承担的商业风险的。上述前三项,因重大误解、显失公平或受欺诈胁迫订立的合同,当事人有权请求变更或撤销合同。上述第四项,属于合同法司法解释二规定的情势变更原则,当事人在这种情况下可以请求变更或解除合同。以上合同变更、撤销、解除的情况,不仅适用于施工合同,也适用于其他类型的合同。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

施工合同变更的条件是:施工合同的双方协商达成一致。变更的施工合同自双方达成一致签字或盖章时起生效,当事人针对合同生效设置其它的条件或期限的除外。

律师普法更多>>
  • 施工合同变更的条件
    施工合同变更的条件

    施工合同变更的条件主要包括: 1、一般情况下,只要双档当事人协商一致,就可以变更合同; 2、当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。 施工合同属于建设工程合同,是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,应当采用书面形式。

    2021.01.09 207
  • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么
    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

    在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人

    2020.08.26 125
  • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的
    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的

    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、发包人变更了工程设计; 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、

    2022.08.12 146
专业问答更多>>
  • 施工合同变更的条件有哪些?

    当事人协商一致,可以变更合同。发生了使合同基础发生变化的客观情况;合同变更应经当事人各方协商同意,任何一方不得擅自变更合同,擅自变更的合同无法律效力;变更合同应采取书面形式,口头协议变更应有相应的证据

    2022-05-30 15,340
  • 施工合同变更的条件有哪些

    当事人协商一致,可以变更合同。发生了使合同基础发生变化的客观情况;合同变更应经当事人各方协商同意,任何一方不得擅自变更合同,擅自变更的合同无法律效力;变更合同应采取书面形式,口头协议变更应有相应的证据

    2022-06-14 15,340
  • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

    建筑工程竣工日期变更的条件在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种

    2022-08-23 15,340
  • 施工合同变更的条件

    变更合同的条件主要分以下三种: 第一,由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的利益而设立的;也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。由于在一般情况下,当事人可以放弃

    2022-05-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 施工合同变更的条件 01:11
    施工合同变更的条件

    施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的;2、订立的合同对一方明显不公平的;3、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的;4、订立合同时的客观

    687 2022.04.15
  • 借款合同变更条件有哪些 01:09
    借款合同变更条件有哪些

    根据我国合同法的规定,经当事人双方协商一致,可以变更合同,这里说的变更行为既包括变更合同内容,也包括变更合同主体。也就是说,合同变更的条件是双方当事人均同意变更。但是,如果双方当事人对于合同变更的内容约定不明确的,视为未变更。另外,对于借款

    815 2022.04.17
  • 无效建筑工程施工合同的条件 00:53
    无效建筑工程施工合同的条件

    无效的建筑工程施工合同,具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效合同:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2

    1,382 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?