暴雨房子进水怎么理赔-法师兄

暴雨房子进水怎么理赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-23 22:02:59 124 人看过

暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定，此类受损房屋难以获得相应赔偿，国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说，政府没有赔偿的义务，但却有救济的责任。

如果房主之前买过住房保险那就方便多了，直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是，要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类，若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内，那就无法索赔了。

如果房屋存在质量上的问题，是可以要求开发商进行赔偿的。

一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗

不属于保险责任通常有两种情况，一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围，例如人身意外伤害险保险，如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶，则属于保险条款中的“责任免除”范围，即属于除外责任，保险公司有权依据保险条款的规定拒绝赔付。地震造成房屋倒塌的，保险公司会不会赔偿依据保险合同的条款而定，但在实践中自然灾害造成的财产损失一般是不会赔偿的。

二、车辆被自燃到车管所报废有补贴吗

没有补贴，自燃属于商业险里面的，交强险只能用来赔付给对方的。

汽车自燃索赔方法：

1、一般来说，汽车自燃造成的损失由车主承担，但车辆经过鉴定确实存在质量问题的，可以找经销商索赔。

2、如果已投保自燃保险，汽车自燃发生后，应及时通知承保的保险公司。车辆投保了自燃险种，遭遇汽车自燃时，车主无疑获得一份保障，但是，保险合同一般都规定，保险事故发生48个小时内，如果投保人不及时报案，保险公司有权拒赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

承诺
暴雨天气下新买的房子漏水谁该负责

一、新买的房子漏水谁该负责根据法律法规的规定，在保修期内，房屋维修事项由开发公司负责，由开发公司通知施工单位实施维修。业主因房屋漏水等原因造成的损失就要向开发建设单位主张赔偿事宜，索赔的过程可以先同开发建设单位协商解决，协商不成的可以通过仲裁解决或向房屋所在地的基层人民法院提起诉讼。注意：房屋的保修期与一般商品的保修期不同，不可以简单地定为购买后的1年、2年或5年，且期房交付时的保修期与现房的保修期很可能会有时间差，购房者往往对此一知半解。房地产商（即开发商）虽然对购房人负有保修责任，但实际真正承担保修工作的却是建设工程承包单位，保修期是以建设工程承包单位对房地产商承诺的时间为基础的。相关法律条文：国务院的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋

2023-02-14

182人看过
不可抗力
如果是暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

暴雨水浸造成的停工：一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失；二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担；（2）发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位（承包人）承担。因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必

2023-08-02

163人看过
机动车
机动车被暴雨水淹后如何索赔？

根据家庭自用汽车损失保险条款规定，保险期间内，被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中，因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失，只要车辆参保了车辆损失险，保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是：别动车，先拍照，再报案，然后就可以了！事故发生后，车主不要试图移动车辆或发动车辆，应尽快报案，至于车子的具体赔付损失情况，要根据车主的保险单保项。律师补充：车子进水一般分为两种情况：一是车辆停放在路边或是地下车库，由于积水太深导致车辆进水；二是，车辆在行驶时，开进积水路段，导致车内进水、熄火，无法前行。一旦车辆被浸泡在水里，车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场，车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况，以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援

2023-05-07

88人看过
不可抗力
因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承

2023-04-30

80人看过

保险理赔
暴雨导致车辆淹水，可以申请保险理赔吗？

暴雨车淹了保险赔。保险赔偿车辆的情况：1、碰撞、倾覆、坠落；2、火灾、爆炸、自燃；3、外界物体坠落、倒塌；4、暴风、龙卷风；5、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；6、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；7、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害，只限于驾驶人随船的情形。暴雨导致车辆损坏险保险公司赔偿吗根据车损险的责任范围，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合同的规定负责赔偿。具体来看，因车库进水造成的车辆淹没、或因大雨冲刷导致树木石头掉落砸伤车辆等情况，都适用于车损险进行赔偿。《中华人民共和国保险法》第十二条人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保

2023-07-08

60人看过
不足额保险
如何理赔暴雨过后损失惨重的房屋车子

暴雨中车辆受损方式分类1、车子于停放状态被淹根据车损险条款，对于因为车库进水造成的车辆淹没或是因为大雨冲刷导致树木石头掉落砸伤车辆，都适用于车损险进行赔偿。车辆静止状态下，即便是水将车身淹没，造成汽车全损，保险公司也可以按照全损赔偿。不过，车子一旦泡水，受到损伤的主要有电子元器件、内饰等。这些若是没有投保车损险，保险公司是不赔的。同时，如果全车基本都泡在水中，这种情况修复的费用大多超过了购置新车的价格。所以，保险公司一般会与车主签订全损协议，把车子进行拍卖，按照约定的保额赔付给车主。2、车子行驶过水过程中熄火被淹对于涉水造成的发动机损失，普通车损险无法理赔。只有通过购买“涉*险”，保险公司才会对受保车辆涉水导致的损失，包括发动机损失，进行全额赔付。涉*险是一种新衍生的险种，是车主为发动机专门购买的附加险。车主在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。3、车子涉水熄火后再次启动不

2023-04-30

282人看过
不可抗力
仓库下雨进水房东有责任吗

如果仓库进水是因为仓库自身存在防水问题，出租人违反了保持约定用途的义务，应当承担违约责任。一、租的仓库进水损失谁赔租的仓库进水造成损失的赔偿责任应由谁承担需要区分进水的原因和双方当事人租赁合同的约定。如果由于出租方没能保证仓库是符合相应标准，能够正常使用的，导致仓库进水的应由出租方来承担赔偿责任。或者是出租方在合同中承诺仓库不会进水或非人为造成进水受损赔偿的，也应由出租方承担赔偿损失。二、房屋租赁期间谁有义务修缮维修出租人有义务维修租赁的房屋，出租人应当保持租赁物符合约定的用途。如损坏是因承租人的过错造成、或是因不可抗力的因素造成、或双方约定由承租人负责检查和维修房屋，则出租人可以免责；出租人可以负责维修，但应由承租人承担费用。三、房屋出租后修缮的义务应该由谁承担房屋出租后修缮的义务一般由出租人承担。出租人应当保持租赁物符合约定的用途，如损坏因承租人的过错造成或是因不可抗力的因素造成、或双

2023-06-19

401人看过
不可抗力
暴雨造成车库进水，造成汽车损坏，谁该负责

1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责，主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设，排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建，地下车库排水设计或施工不当，导致使用过程中出现排水问题，造成财产损失的，那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次，对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定，主要是依据业主与业主签订的物业服务合同，根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为，可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任，也不能避免损失，就不需要承担责任。暴雨过后，一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任，而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素，但在降雨过程中，物业公司作为专业的物业管理部门，应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见，但是由于过失没有预见，

2023-05-08

52人看过

第三者
开车遭暴雨被淹没买"涉水险"也获赔

涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险，各个保险公司叫法不一样但本质一致，这是一种新衍生的险种，均指车主为发动机购买的附加险。保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后致使发动机损坏可给予赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害，那么保险公司将不予赔偿。目前汽车保险附加险包括全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、车辆涉水险等。当然保险公司不一样，条款就不大一样，投保时可以查阅下各个保险公司条款内容。开车途中遭遇暴雨，导致汽车发动机被淹损坏，保险公司到底赔不赔?相城法院受理的一起案件，一审判决保险公司赔偿原告修理费12万余元，近日苏州中院二审维持了这一判决。2011年3月，原告张先生为自己的汽车购买了一年的车辆损失险、第三者责任险等。当年11月，他驾驶投保车辆时突遇暴雨。由于无法看清道路，车辆驶入积水路段，发动机被淹熄火。张先生认为，车辆因暴雨受损属于车辆损失险合

2023-05-02

361人看过
第三者
暴雨造成积水倒灌进入车库造成车子损毁该谁来负责

暴雨造成积水倒灌进入车库，造成车子损毁一般由责任方来负责，但是如果是不可抗力造成的，则需要自行承担责任或者由保险公司承担责任。一、交通事故车主负全责车子有保险车主需要赔付吗保险公司赔偿后，不足部分，车主承担连带赔偿责任。机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。超过责任限额的部分，按照下列方式承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车一方承担责任；但是，有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通安全法律、法规，机动车驾驶人已经采取必要处置措施的，减轻机动车一方的责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意造成的，机动车一方不承担责任。

2023-04-02

290人看过
业主
遭暴雨新房漏水如何维权楼房间距多少才合理

案例一：购房者合法权益如何维护?网友提问：武汉最近一直下大雨，我才入住不久的房子就开始渗水了。维修人员上门查看，认为渗水的原因在于屋顶防水层没有做好，存在裂缝。我咨询了内行人，他们说由于很难确定裂缝的位置，这种房屋先天的缺陷维修起来难度很大，且难以根治。这种情况下我可以要求退房吗?律师解答：开发商必须承担责任。房屋交易中的纠纷一般都遵循《商品房销售管理办法》和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案例适用法律若干问题的解释》来解决。其中明确，房屋质量问题，必须严重影响居住，才可以退房。但质量差到什么程度才是“严重影响居住”，法律及司法解释没有明确规定，实践中也没有具体标准，即便由权威部门来鉴定，结论中也不会给影响居住的程度下结论。因此，该网友的退房要求缺乏明确的政策和法律支持。即便双方诉诸法律，撇开高额的鉴定费用不说，漏水房屋能否退掉还得取决于法官的自由裁量。尽管退房可能存在不确定因素，

2023-06-10

219人看过
不可抗力
车子在车库进水怎么赔

车辆在车库进水分情况进行理赔。自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司应该按约定负责赔偿。但是如果被淹车主试图启动发动机导致受损，保险公司对发动机部分的损失免责。同时，物业公司应该对车主承担损害赔偿责任。再者，车库被淹与排水系统也有关系，可以要求开发商承担一旦的法律责任。地库进水导致车辆损失，物业有责任吗地库进水导致车辆损失，物业有没有责任分以下情况：1．物业服务合同中规定物业公司有管理义务，如果说进水是因为物业防范的疏忽，倒灌进车库从而对车辆产生了损失，物业是要承担责任的。2．如果这个水是物业公司控制不住，因不可抗力因素发生的，物业应尽提示的义务，没有提示业主物业也需要承担一定的赔偿责任。《机动车车辆损失险保险条款》第五条在本合同的保险期间内，因发生意外事故造成的保险车辆损失（以下称：保险车辆损失），本公司按照本合同的规定负责赔偿。第十三条全损保额由投保人与本公司协商确定，并在保险单上

2023-07-25

434人看过

第三者
暴雨地下停车场被淹,车子可以理赔吗

不能，必须通过保险公司进行理赔。1、车主在事发后48小时内报案；2、查勘定损；3、营业部、各保险支公司内勤人员审核客户交来的赔案索赔单证；4、理算复核；5、产险部权限内的赔案交主管理赔的经理审批，超产险部权限的逐级上报；6、核赔科经办人将已完成审批手续的赔案编号，将赔款收据和计算书交财务划款，财务对赔付确认后，除陪款收据和计算书红色联外，其余取回。一、快速理赔条件怎么写应当这样办理车险快速理赔：1、报案事故发生后，投保人要保留事故现场，并立即向保险公司报告。2、保险公司安排查勘员到现场查勘定损。3、定损修理车主将车辆送至定损中心。4、提交单证进行索赔理赔。5、保险公司收到齐全的索赔单证后进行理算。二、人保车险有人出了车祸怎么办首先，拨打报案电话95518理赔服务人员询问出险情况，协助安排救助，告知后续理赔处理流程并指导拨打报警电话，紧急情况下先拨打报警电话。事故勘察和损失确认报案后，查勘专

2023-02-19

199人看过
业主
暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔

对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。一、工程索赔通知书期限多久工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天，导致工期延误索赔期限是28天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。二、工程索赔遵循的原则是什么1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效

2023-03-08

320人看过