因拖欠工程款而停工造成的损失由谁负责
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:45:00 318 人看过

拖欠工程款停工损失谁负责?

施工方应对拖欠工程款的暂停损失负责。

根据建设工程合同,如果施工方按工程进度支付工程价款,施工方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可以向发包人发出要求支付的通知,发包人仍不能如期支付收到承包商通知后,经承包商同意,可延期付款。施工方未按合同约定支付工程款(进度款),双方未能就延期付款达成协议,致使工程无法施工的,承包人可以停止施工,发包人承担违约责任。如何解决恶意拖欠工程款的问题首先,协商并及时归还。谈判和回报的方式有很多,口头的和书面的。特别是在交通运输日益发达的今天,及时协商退货将有机会尽快解决问题,减少施工企业可能遭受的损失,有助于继续履行合同;二是及时收集证据。及时收集证据有三个方面的意义:

首先,它可以保存证据。一些证据,如施工隐蔽工程验收中的材料使用、质量问题等,如果错失良机,可能难以取证。其次,便于分析案情和作出判断。律师分析判断的准确性与手中的证据材料密切相关,因此越早掌握证据,就越具有主动性;最后,能及时采取什么样的对策或措施来解决拖欠工程款纠纷,是一个漫长而复杂的过程。及时采取对策或措施才能赢得机会,而及时采取措施必须建立在及时取证的基础上。第三,申请支付命令或起诉(包括申请仲裁,下同)应及时。对案件了解透彻、掌握证据,但协商解决不了问题的,律师应果断代表施工企业及时申请支付令或起诉,否则将耽误时机,尤其是那些信用差的建设单位。分析收回债务的方法。与债务人协商

在工程债务中,债务人一般都处于比较强势的地位,无论是业主的债务,还是分包商、非法分包商的债务,他们都有各种理由不偿还工程债务,如工程质量问题、工程延误、工程延期等,发包人未支付工程款、分包人违约或违反合同但这些都不是拒绝支付工程欠款的根本原因。

在债务人实力较强的情况下,债务人一般会主动与雇主、分包商、非法分包商等协商,达成还款协议。为了尽快拿到项目资金,债务人往往会做出更大的让步。只要没有损失,甚至至少没有损失,就可以达成协议。但即便如此,债务人也未必会升值。在大多数情况下,债务人希望达到不给予或拖延的目的。因此,在实践中,协商解决有时是行不通的。

2。找讨债公司帮忙

如果债务人拒绝偿还项目债务,一些债务人选择向讨债公司求助,帮助收回项目债务。在实践中,由于讨债公司的合法性存在一些问题,这种方式存在一定的法律风险。根据我国现行相关法律法规,追债公司已游离于法律的灰色地带。在讨债公司自身合法性的前提下,很难保证其讨债行为完全合法。

有些债务人通过这种方式收回了全部或部分项目债务,但有些债务人不仅没有收回项目债务,还因讨债公司的违法行为而导致入狱。因此,寻找一家追债公司是一把双刃剑。善用它,我们会很快收回工程债;不善用它,我们会削减自己的开支。在讨债过程中,讨债公司可采取以下方法:

(1)心理压力法,即讨债公司尽量获得债务人的电话号码和住所,然后经常打电话“问候”或拜访“债务人”,使债务人感到心理压力;

(2)粘着法,即追债公司粘着债务人,无论债务人走到哪里,都会坚决跟着,直到还款为止;

(3)密切跟踪法,与粘着法基本相同,但性质不同。前者是一种开放式跟踪方法,而后者具有一定的隐蔽性,会使债务人感到更大的心理压力;

(4)七寸打击法,即追债公司调查债务人的背景,包括社会关系和偿债能力,然后走访调查相关情况找到债务人的弱点。找到弱点后,他们就可以对症下药了。以上四种方式或多或少都是违法的,涉嫌侵犯他人人身自由、隐私等权利,因此不受法律保护。

对讨债公司的行为情节不掌握,情节较重的,则涉嫌构成刑事犯罪,如非法拘禁罪、敲诈勒索罪、绑架罪、故意伤害罪等。如果讨债公司的行为构成犯罪,那么债务人作为讨债公司的负责人,是刑事案件的主谋,也应当承担刑事法律责任,对主犯应当从重处罚。

3。法律途径

所谓法律途径,就是向法院提起诉讼,等待法院判决后,向法院申请强制执行。这种方法是安全可靠的,但如果债务人是小企业,特别是个人借款或挂靠资质的情况下,由于经济实力有限,他一般不愿意选择这种方法。究其原因,一方面是诉讼方式过于复杂,时间很长;另一方面,法院判决后,债务人如仍不履行判决确定的义务,仍需向法院申请强制执行,时间较长。这将为债务人逃避债务和转移财产赢得时间。

如果债务人是具备一定经济风险承受能力的合格企业,他会选择通过诉讼追偿债务。为了及时追偿欠款,部分债务人会选择非诉讼方式追偿欠款。

从规避法律风险的角度来看,通过诉讼追偿欠款仍是最好的方式。即使在诉讼过程中,法官也可以作为中间人来做债务人的工作,债务人也会做出一定程度的让步。在这种情况下,债务人和债务人很容易达成和解,然后签订和解协议。当事人一方不履行和解协议的,可以直接向法院申请执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 12:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事犯罪相关文章
  • 哪个承担建筑工程因停工造成的损失
    一、哪个承担建筑工程因停工造成的损失建筑工程停工损失由谁承担需根据实际情况确定。1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。对于停工损失认定和责任承担问题,法院或仲裁机构首先查明停工原因,确定承担主体,其次根据当事人举证情况,确定损失范围与数额,数额无法确定的,可以根据承包人申请,启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经
    2024-01-16
    185人看过
  • 雇员施工过程中造成别人人身损害的责任由谁负责
    根据中华人民共和国民法典及其司法解释的相关规定,有施工人员所在单位承担责任。用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。《民法典》第一千一百九十一条,用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。
    2024-05-13
    189人看过
  • 农村拆房挖机施工造成损失谁负责
    当房产受到施工所引发的损坏时,施工方应承担起赔偿之责,其中主要表现为修复责任及向产权所有者支付相应的损失补偿款。同时,在公共区域或通行路面挖掘、修理及装置地下设施等过程中导致他人人身伤害或财产损失的,若施工方无法提供其已设立明确警示标志且实施了必要的安全保障措施的证据,则应依法承担侵权赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。
    2024-05-03
    305人看过
  • 因发包人造成工程停工如何索赔损失
    一、因发包人造成工程停工如何索赔损失因发包人造成工程停工索赔损失的方式是可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。根据《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、因发包人造成工程停工可以索赔的损失有哪些因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:1.人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2.材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3.机械费损失。由于工期拖
    2023-03-15
    125人看过
  • 扩大的损失由谁负责
    赔偿权利人
    当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。该规定即为减损归责,减损义务是法律为促进诚信、维护公平而课以赔偿权利人的一项义务,也是对损害赔偿责任范围的限制。该义务内容既包括积极作为,采取措施防止损失扩大,也包括消极的不作为,以避免造成新的损失。作为企业方,应加强法律意识,哪怕在对方违约的情况下,己方也还是要承担一定的减损义务,如企业在对方违约后,避免损失扩大的意识不强的话,很可能最终由自己来承担不必要的损失。《民法典》第五百九十一条【减损规则】当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方负担。第五百九十二条【双方违约和与有过失】当事人都违反合同的,应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失,对方对损失的
    2023-08-17
    431人看过
  • 由驾驶员造成的车辆损坏由谁负责
    具体情况由交警认定,公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。一、电动车撞人责任怎么划分电动车撞伤人的责任应当由公安机关交通管理部门根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,来确定。因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任。二、电动车追尾电动车人受伤哪一方负责先由保险公司在交强险范围内先承担赔偿责任,超出部分按照责任比例进行分担。交通事故当事人的责任,是根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度确定的。公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;(二)因两方或者两方以上当事人的
    2023-04-03
    117人看过
  • 承包商的拖欠工资应由谁负责
    1、承包商拖欠的工资由谁来支付?你可以去当地的劳动部门。以下是工资拖欠的解决方案1。最简单的方法是通过电话向当地劳动执法和监督团队投诉。他们将根据《劳动保障监察条例》对用人单位进行监督检查,并责令其支付拖欠的工资。《劳动合同法》第三十条规定,用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,而人民法院依法发出支付令3、最有效的方式是直接向当地劳动行政部门申请劳动仲裁(不收费,不律师),通过劳动仲裁裁决向单位索赔。如果未支付赔偿金,您可以向法院申请强制执行。4。如果不接受劳动仲裁或仲裁不公平,您也可以在15天内向法院提起民事诉讼,并通过法院的判决直接执行。P>5。在按照上述方式要求支付工资的同时,您也可以根据《劳动合同法》第85条的规定依法申请补偿,要求单位按照应付金额50%以上100%以下的标准向您支付额外补偿金无正当理由拒不支付劳动报酬罪的构成要件是指用人单位
    2023-05-07
    468人看过
  • 车被堵了造成的损失谁负责
    这要分情况而定,如果是自己的错误造成车被堵了造成的损失由车主自己负责,如果是由他人造成的,造成损失的那个人也应该承担责任。一、学生校内摔伤致残该由谁担责如果是成年的学生摔伤致残的,只要不是学校过错导致的,由学生自己承担责任,如果是由于他人原因导致的,由侵权人承担责任;如果是未成年人的学生在学校摔伤致残的,则学校不能证明自己尽到了教育、监管义务的,由学校承担责任,如果是由于第三人原因造成的,由第三人承担责任,学校未尽到管理职责的,承担相应的补充责任。二、小区屋顶漏水造成业主损失由谁负责屋顶漏水造成的损失的负责人,要根据实际情况来决定。具体如下:1、当是自己损坏的屋顶造成的漏水事故,那么就需要当事人自己负责进行屋顶的修缮;2、如果是楼上邻居造成的损害,那么就需要让邻居来承担损失责任;3、如果是开发商在建造过程中产生的质量问题,则由开发商承担。漏水案件中属于常见的漏水类型,即楼上业主的防水存在问
    2023-06-21
    256人看过
  • 因紧急避险导致的损失由谁负责?
    1、险情是人为的;此时由引起险情的人承担赔偿责任。2、险情是自然原因产生的;此时紧急避险人不承担责任,或者根据实际情况承担适当的赔偿责任。3、损失是由于避险超过必要限度或采取的避险措施不当而造成的。此时避险人应承担适当的赔偿责任。紧急避险造成他人伤亡是否要赔偿紧急避险造成别人伤亡是否要赔偿依据实际情况来判决。因自然原因造成的危险,紧急避险人不承担民事责任,可给予适当补偿。紧急避险措施不当或者超过必要限度造成不应有损害的,应当承担适当的民事责任。根据《中华人民共和国民法典》的规定,对于是否需要赔偿给别人造成的伤亡,可以采取必要的手段进行紧急避险。《中华人民共和国刑法》第二十一条,为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。第一款
    2023-07-16
    376人看过
  • 欠付的工程款谁应负责
    一般由发包人在欠付工程款范围内承担责任。发包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任;发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人有权请求解除建设工程施工合同。一、建筑工程索赔的法律依据是什么因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程停工后怎样索赔项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。因
    2023-03-20
    124人看过
  • 见义勇为造成的第三方损失应该由谁负责
    因保护他人民事权益使自己受到损害的,由侵权人承担民事责任,受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任,受害人请求补偿的,受益人应当给予适当补偿。此外,因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。《民法典》第一百八十三条因保护他人民事权益使自己受到损害的,由侵权人承担民事责任,受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任,受害人请求补偿的,受益人应当给予适当补偿。
    2024-04-18
    388人看过
  • 水灾对工程造成损失,责任归属谁?
    水灾导致工程损失责任由谁来承担,要按照实际情况来处理。水灾属于不可抗力,合同一方当事人由于不可抗力无法履行合同的,按照不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但是法律另有规定的除外。由于不可抗力无法履行合同的,要及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并要在合理期限内提供证明。房屋保险会赔偿水灾所造成的损失吗房屋保险会赔偿水灾所造成的部分损失,具体如下:1、如果是自然灾害或者极端恶劣天气情况下,赔偿数额按实际造成的损失确定;2、但若不属于自然灾害,那么造成损失的责任人或者所有人承担全部责任或者部分责任。只要符合保险合同的规定,保险公司是一定会赔偿的,如果不符合理赔要求,只能自己承担损失。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失
    2023-07-08
    118人看过
  • 建设工程水灾造成的损失该由谁来承担?
    建筑工程水灾导致损失承担问题如下:1、水灾属于不可抗力因素,导致建筑工程损失的,应当有建筑工程双方协商承担;2、不可抗力因素导致的损失,不能要求一方承担全部损失,建筑工程在建筑过程中发生水灾,产生的相关损失,应当由施工方与发包方共同承担;3、工程有保险的,可申请保险理赔。出资验资不规范,损失由谁承担?出资与验资的规定,在我国《公司法》中予以强制性规定,并率先以法律的形式确立了“揭开公司面纱”的法人人格否认制度,体现了对资本信用的强制保障。公司的缴纳出资是股东对公司的最基本的、法定的义务,即资本确定、资本规范和资本不变的三原则。如果出资和验资不规范,损失应当由股东来承担。【防范策略】公司在公司成立时,必须根据章程和法律的规定,及时出资,同时还应当及时办理验资与登记的相关手续。如果因为属于办理验资与登记手续,导致最终被认定为出资不实或者出资不到位,股东还应对公司债务承担连带责任。《中华人民共和
    2023-07-08
    150人看过
  • 企业搬迁和政府停电停水造成的损失谁来负责
    1、企业拆迁时,政府停电停水造成的损失,谁来负责?根据我国相关法律,企业被拆迁时,拆迁部门采取停电、停水等方式强制搬迁,造成的损失由房屋拆迁部门承担。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条的规定,拆迁前应当进行补偿。作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予补偿后,被征收人应当在补偿协议或者补偿决定规定的搬迁期限内完成搬迁。任何单位和个人不得违反规定,以暴力、威胁或者中断供水、供热、供气、供电、道路交通等非法手段强迫被征收人迁移。禁止施工单位参加搬迁活动。第三十一条被征收人违反规定,以暴力、威胁或者中断供水、供热、供气、供电、道路通行等非法手段强行迁移,造成损失的,应当依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法处罚;构成违反治安管理行为的,依法处罚。第二,政府征收土地的程序,由被征收土地的市、县人民政府或者其土地
    2023-05-31
    114人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 由于工作不细心采购失误,造成的损失由谁负责。
      青海在线咨询 2022-11-01
      一般由责任人承担。如果我的回答对你有所帮助,盼你采纳为最佳答案。
    • 房子抵押贷款原因造成承租人损失的由谁负责
      安徽在线咨询 2022-09-01
      目前,很多房产存在抵押权。中确实有“买卖不破租赁”的原则,但这种原则的适用要区分具体情况而定。《》第一百九十条规定,订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的,该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。也就是说,“买卖不破租赁”原则只适用于订立抵押合同前抵押财产已经出租的。而抵押权设立后抵押财产出租的情况不适用“买卖不破租赁”原则,那么,在这种情况下产生的纠纷
    • 暖气爆裂造成的损失由谁负责
      内蒙古在线咨询 2022-10-23
      先搞清楚暖气管有没有质量问题。再次,用户是不是按照程序操作,而后由暖气公司和用户、暖气管道公司以及物业根据责任的大小来分担,最好协商处理。。
    • 造成质量问题的损失由谁负责?
      广西在线咨询 2023-06-12
      在保修期限内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。
    • 经营活动造成损失由谁负责
      陕西在线咨询 2022-11-08
      1、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,由期货交易所承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的百分之六十。 2、期货公司允许客户开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,由期货公司承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的百分之八十。