建筑施工合同索赔常见的证据有哪些-法师兄

建筑施工合同索赔常见的证据有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 12:21:32 59 人看过

提出工程索赔的依据主要有以下几方面：

1．招标文件、施工合同文本及附件

2、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。

2．双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。

3．施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。

4．气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5．国家有关法律法令政策性文件。

6．发包人或者工程师签认的签证。

7．工程核算资料，财务报告，财务凭证等。

8．各种验收报告和技术鉴定。

9．工程有关的图片片和录象。

10．备忘录。

对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认。

11．投标前发包人提供的现场资料和参考资料。

12．其他。

如官方发布的物价指数，汇率规定等。

《民法典》第五百八十六条

当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；

但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工合同
建筑工程施工合同中建筑施工人员有哪些责任

发包人在建筑工程合同中需要承担的责任有：提供设计依据资料；做好施工前准备工作，提供必要的现场工作条件；向承包人提供符合质量的材料、设备，进行外部协调工作；建设工程竣工后组织验收；保护设计人的知识产权；支付价款，接收工程。一、发包人最主要的义务是什么发包人最主要的义务有：1.不得违法发包的义务。发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。2.提供必要条件的义务。发包人应当按照约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，为承包人完成工作提供必要的条件。3.及时验收的义务。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。二、施工合同没有价款能否成立施工合同没有价款不成立。施工合同的内容包括工程范围、工期、中间交接工程开

2023-04-11

151人看过
法律综合知识
工伤索赔的常见程序有哪些

一、工伤索赔的常见程序有哪些工伤索赔的常见程序有以下的：1．向劳动部门进行工伤报告单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工伤报告。2．工伤认定由社会保险经办机构对工伤（亡）事故进行调查确定是否属工伤的程序，这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的，又没有投工伤保险的情况下，可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间：单位没有提起工伤认定的，工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后，书面通知单位及伤者。3．工伤鉴定工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上（即走完工伤认定程序后），在其医疗终结或医疗期满之后，由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。4．劳动仲裁与用人单位协商解决不了的，则可以依据劳动仲裁法规提起仲裁程序。二、工伤赔偿申请书怎么写申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申

2023-08-11

490人看过
中标
施工索赔证据的取证范围有哪些

1、索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、相关性和及时性。2、证据类型。工程索赔审查的证据包括：（1）施工现场（场地）会议记录及相关工程交易信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），施工中影响工期和索赔的事项，应及时记录。按年月日顺序号存档，以便查找；（4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，并以书面形式及时向建筑师报告。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档；（5）工程照片需要专人管理：照片应标明拍摄日期，最好购买带日期的相机。根据工程进度整理照片；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和员工的工资、薪金单据、材料和材料采购单据，按年、月、日排序。特别注意：如果条件允许，上述证据需要及时要求相关负责人签字确认。建设工程施工索赔证据（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施

2023-08-18

194人看过
租赁登记
租房合同纠纷的常见证据有哪些

1.租赁合同关系的证据：（1）租赁合同、协议；（2）出租房屋的权属证明、租赁登记资料；（3）出租公有房屋的，提交其他共有人同意出租的证据；2.合同履行情况的证据：（1）出租人不按合同约定交付房屋、要求承租人提前退房的证据；（2）承租人不按合同约定接受房屋或者拒交迟交租金、私自拆改房屋、擅自转租转借房屋、改变房屋用途、利用房屋进行非法活动的证据；（3）出租房屋毁损或者倒塌而出租人拒绝修缮的证据。3.其他证明案件事实的证据。一、租赁合同中承租方可以约定终止吗承租人和出租人在合同中约定了租赁期限的，承租人提前解除租赁合同的，通常要承担违约责任。但是出现以下几种情形，承租人享有法定解除权，可以提前解除租赁合同，不承担违约责任：1.承租人在没有过错的情形下，租赁的房屋毁损灭失的，这种情形通常是指自然灾害或者意外事故，如：地震、火灾等。2.租赁的房屋危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知

2023-06-21

79人看过

法律综合知识
建筑工程施工合同常见纠纷可以报警处理吗？

律师解答：根据实际情况。合同纠纷报警是否有用需要根据实际情况决定。如果只是民事的合同纠纷报警是没有用的，公安机关不受理，但是可以通过诉讼方式解决。如果合同纠纷涉及到诈骗的，则是刑事案件，就可以到公安机关报警，公安机关会受理。《刑事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行

2024-05-01

81人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔程序是怎样的，需要哪些证据

一、建筑工程索赔程序1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《2013年清单计价规范》规定：9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索

2023-04-04

437人看过
预付款
建筑施工索赔的主要内容

1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。《工程结算办法》规定：(1)发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款，承包人可在发出通知

2023-04-16

439人看过
建筑安全
建筑工程质量问题分类常见的有哪些？

一、建筑工程质量问题的分类(一)工程质量缺陷依据住建部111号分为四个等级：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者l00人以上重伤，或者l亿元以上直接经济损失的事故；2、重大事故，是指造成l0人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(牢记3—9人、10—49人)4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l00万元以上l000万元以下直接经济损失的事故。二、工程质量问题常见的成因（一）倾倒事故(1)由于地基不均匀沉降或受到较大的外力而造成的建筑物或构筑物倾斜或倒塌。(2)在砌筑过程中墙体失稳、倾倒。(3)施工荷载超重，造成楼盖或墙

2023-03-23

379人看过

业主
在建筑合同案件中索赔的证据是什么

1。招标文件、合同文本及附件、其他各类合同（备忘录、修正案等）、经业主批准的项目实施计划、各种工程图纸（含图纸修改说明）、技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算及其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会、澄清会资料等。2通信（信件、电子邮件等）。如业主的变更令、各类批准函、通知、对承包商问题的答复等，需要注意的是，协商性和意向性信函不能作为变更令或合同变更文件。在合同执行过程中，承包人应及时取得业主和工程师的口头指示、传真、电子邮件等书面证据，以及对工程问题的处理意见。信的信封也应该密封。信封上的邮戳记录了信件的确切收发日期，以此作为证明。三。各种会议记录。在授标前的标前会和澄清会上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要；在合同执行过程中，业主，工程师和承包商定期召开会议，研究实际情况，作出决议或决定。他们可以补充合同。但是，会谈纪要必须经各方签字方可生效。4施工

2023-05-07

354人看过
建筑工程纠纷
建筑工程纠纷常见法律问题有哪些

建筑工程纠纷常见法律问题：1、拖欠工程款项不结清；2、工程竣工日期无法确定；3、因建筑工程合同引起的纠纷等，一般建筑工程纠纷的一方当事人可向法院起诉，解决纠纷。一、对老赖欠工程款怎样解决对老赖欠工程款的解决办法：1、如遇欠款，为避免矛盾再次升级，可考虑先与对方协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼；2、可向工程所在地或被告所在地人民法院提起诉讼，管辖法院应为区级或县级人民法院。拖欠工程款属于民事纠纷，清欠办只负责农民工工资，因此应在应付工程款之日起三年内向法院提起诉讼。可据可直接起诉建设单位，但应尽可能提供施工合同和竣工结算文件。起诉时尽量申请财产保全，查封被告名下账户，以保证案件判决的顺利执行。二、借款合同纠纷怎么办在借款合同发生纠纷时，我们应按如下方法进行处理：1、选择恰当的方式，解决纠纷的方式当借款合同发生纠纷时，当事人双方首先应及时协商解决。如果协商不成，任何一方均可向合同管理机构

2023-04-11

295人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同常见纠纷起诉需要多久解决？

1、建筑工程施工合同常见纠纷的审理需要多久时间，要依据审理合同纠纷案件的程序而定。2、如果是普通程序，要在六个月内审结。3、如果是简易程序，要在三个月内审结。4、如果是上诉案件，需要在第二审立案之日起三个月内审结。建筑工程施工合同纠纷的解决方式有哪些？1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠

2023-08-03

420人看过
合同条款
常见的工程索赔

索赔是工程承包中常见的现象。由于施工现场条件和气候条件的变化，施工进度和价格的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变化、差异和延误，在工程承包中难免发生索赔。常见的工程索赔如下：

2023-05-07

477人看过

误工费
建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据

一、建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据?证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。收入状况证据内容可以包括：1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。误工时间的证据内容包括：1、正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。二、2020年误工费赔偿的标准是怎么规定的?误工费赔偿标准1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。实际减少

2023-04-28

494人看过
法律综合知识
建设施工合同存在哪些导致无效的常见情形

一、建设工程施工合同无效的情形有哪些1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效；4．承包人非法转包、违法分包建设工程的建设工程施工合同无效；5．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的建设工程施工合同无效。二、建设工程合同纠纷怎么解决可以通过以下几种方式解决：1．通过协商达成一致的方式解决纠纷；2．通过社区、单位、或者某些机构进行调解来解决纠纷；3．合同中有仲裁协议的可以通过仲裁的方式解决纠纷；4．通过起诉的方式让人民法院介入的方式来解决纠纷。三、建设工程合同纠纷管辖部门如何确定建设工程合同纠纷应当按照不动产纠纷确定管辖部门，即由工程所在地的人民法院进行管辖。工程合同纠纷属于合同纠纷，

2023-09-10

128人看过