工程竣工日期怎么标注-法师兄

工程竣工日期怎么标注

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-25 20:36:02 99 人看过

工程竣工日期的认定：

1、双方确认竣工的日期；

2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

3、承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

一、建设工程质量保证金什么时候去退还

工程质量保证金什么时候返还这个问题，需要区分合同有效和无效的情形。

第一种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，且对质量保证金返还期限双方作出约定，应在约定质量保证金期限届满后返还。

第二种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，但对质量保证金返还期限双方未作约定的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。

第三种情形：若双方签订的建设工程施工合同无效，约定的质量保证金返还条款为无效条款，应按双方没有约定处理，自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。

如果因发包人原因致使建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日开始计算工程质量保证期限。

二、五方验收和竣工验收是一回事吗

五方验收在大多数情况下都是跟竣工验收一样的。五方验收和竣工验收的区别在于：1、定义不同。五方验收是指整体工程达到竣工条件后,由质量监督部门监督下,由建造单位(也称发包人,俗称甲方)、施工总承包单位(也称承包人,俗称乙方)、勘测单位、规划单位以及监理单位五方进行验收工作。竣工验收是指工程竣工后，根据项目及合同要求，对工程是否符合设计要求、施工建设质量等进行检验验收的过程。2、验收对象不同。

三、建设工程质量保证金在什么时候进行退还呢

工程质量保证金什么时候返还这个问题，需要区分合同有效和无效的情形。

第一种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，且对质量保证金返还期限双方作出约定，应在约定质量保证金期限届满后返还。

第二种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，但对质量保证金返还期限双方未作约定的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。

如果因发包人原因致使建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日开始计算工程质量保证期限。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

法律综合知识
完工日期与竣工日期的关系

建成之日，通常是指承建单位成功执行合同范围内全部工程实施过程的正式日历日期；而竣工之日，则是在承建单位顺利完成承包范围内所有工程施工，且工程经由严肃认真的竣工验收程序获得审核通过后，或者在通过竣工验收条件下，承建单位向业主提交竣工报告的那一特定日期。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第七条工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

2024-05-10

428人看过
债权人
竣工验收日期怎么确定

竣工验收日期应当按照以下情形进行确定：1、建筑施工合同有约定竣工验收日期的，承包人应当按照约定的日期竣工，发包方应当按照约定的日期进行验收；2、建筑施工合同没有约定的，发包方和承包方达成补充协议，约定竣工验收日期；3、建筑施工合同没有约定，双方当事人又达不成补充协议的，承包方可以随时竣工，发包方也可以随时进行验收，但是，必须给对方必要的准备时间。竣工验收程序人防工程建设实行竣工验收备案制度。1、建设单位组织竣工验收。2、竣工验收合格后15日内，建设单位应将竣工验收报告和验收备案表报人防主管部门备案。3、人防工程质量监督机构应在工程通过竣工验收后7日内提交质量监督报告。4、竣工验收具体程序通常是：建设单位收集勘察、设计、施工、监理等单位的有关工程验收证明组织成立竣工验收小组，制订验收方案向质量监督机构申领《人防工程竣工验收通知书》约定竣工验收时间、地点，验收小组人员进行竣工验收竣工验收合格后

2023-08-09

121人看过
工程监理
确定工程合同竣工日期的方法

该段内容主要阐述了竣工日期的认定规定以及建设工程竣工验收的相关规定。根据《建筑法》和《民法典》的规定,竣工日期应根据竣工验收合格之日、承包人提交验收报告之日或转移占有建设工程之日来认定。同时,发包人应按照国家规定的标准及时进行验收,验收合格的方可交付使用,否则不得交付使用。根据法律规定，在工程合同中，竣工日期的认定有以下规定：如果建设工程经过竣工验收并合格，那么竣工日期应认定为竣工验收合格之日；如果承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收，那么竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；如果建设工程未经竣工验收，但发包人擅自使用，那么竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。《民法典》第七百九十九条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸

2023-09-10

200人看过
法律综合知识
建设工程“实际竣工日期”的认定

如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则。（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2024-04-22

380人看过

不可抗力
工期顺延的条件,开工日期和竣工日

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一，实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的，施工单位就需要承担工期延误的法律责任。建设单位只需按实际竣工日期与开工日期作差计算出实际工期，再与合同约定工期作出对比，即可判断工期是否延误。而施工单位需要证明非己方原因造成工期延误，通过顺延工期来排除工期延误的事实。从举证责任角度看，施工单位已处于弱势地位。正是因此，工期问题一直以来是施工单位致命的短板之一。施工可以顺诞工期情况1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计

2023-04-27

116人看过
工程造价
合同的截止时间是竣工日期还是未竣工日期

合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同的截止日期是合同约定的权利义务终止日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以一个时间段或截止日期为表现，一般在施工合同中注明。实际竣工日期往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本），工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用法定原则2004年10《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用建设工

2023-08-07

141人看过
占有
如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理

1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

2023-06-15

351人看过
工程施工
竣工日期纠纷应该怎么办

关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同［示范文本］中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：一、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；二、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；三、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程竣工日期纠纷：对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有

2023-07-01

466人看过

工程施工
施工许可证竣工日期到期怎么延长

一、施工许可证竣工日期到期怎么延长建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工

2023-06-01

442人看过
工程合同纠纷
建筑工程竣工日期纠纷如何处理

确定竣工日期对于后续的权利主张非常重要，那么如何处理竣工日期纠纷呢？关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确，则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以占有建设工程之日为竣工日期。建筑工程竣工日期如何计算的竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所

2023-08-09

278人看过
工程造价
工程合同中写竣工日期如何确定

工程合同中的竣工日期以承包人提交验收报告之日为竣工日期。一、建筑工程合同模板包括哪些内容建筑工程合同模板包括内容如下：1、写明是建筑工程承包合同；2、写明甲方的名称、住所和乙方的详细信息；3、说明违约责任和要承包的工程概况；4、双方签字盖章并说明协议日期。根据《中华人民共和国民法典》规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建设工程合同范本怎么写建设工程合同范本需要包括九个内容：1、工程名称、地点、范围和内容；2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3、工程质量保修期及保修条件；4、工程造价；5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；7、材料

2023-02-14

198人看过
工程监理
如何认定竣工日期

竣工日期的认定是以建设工程竣工验收合格的日期为竣工日期；如果承包人提交了竣工验收报告，但发包人拖延验收的，是以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期。一、住宅工程竣工验收程序1、工程竣工验收备案表；2、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；3、法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；4、施工单位签署的工程质量保修书；5、法规、规章规定必须提供的其他文件。商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。二、建设工程质量保修期从什么时候算《建设工程质量管理条例》第40条第3款规定：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。同时

2023-04-04

495人看过

业主
工程竣工与招标注意关键点

工程招标的具体步骤包括：向行业主管部门提交招标材料、审核通过后发出批准文件、在指定媒体和市交易中心信息栏发布招标公告或邀请书、出售资格预审文件、对投标人进行资格审查、向合格投标人出售招标文件、图纸、工程量清单等材料、进行开标前现场检查、抽取评标专家、公示评标结果、发出建设工程中标通知书、提交招标投标报告。以下是工程招标的具体步骤的改写版本,保持意义不变:1.招标人或者其委托的招标代理机构需要向行业主管部门提交招标材料,以便审核和备案。2.行业主管部门会对招标材料进行审核,以确保其符合相关法规和规定。3.如果审核通过,行业主管部门将向招标人或其委托的招标代理机构发出批准文件,以确认招标程序的合法性。二、发布招标公告或招标邀请书公开招标的项目，招标人或委托招标代理机构在指定媒体和市交易中心信息栏发布招标公告。三、招标人或委托招标代理机构出售资格预审文件。对投标人进行资格审查；5、向合格投标人出

2023-12-24

203人看过
施工合同纠纷
竣工日期认定方式

最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》中，才专门提到建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。可见，工程如果未经过竣工验收，建设单位擅自提前使用的，不存在保修的问题。在司法解释中还提到当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2023-06-10

272人看过