您的位置:法师兄 > 专业问答 > 要怎样理解竣工竣工日期?

要怎样理解竣工竣工日期?

2021-11-20 18:13

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2021-11-20回复

专业分析:

很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以占有建设工程之日为竣工日期。

法律依据:

《建设工程质量管理条例》第四十条 在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年; (三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期; (四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

王勇律师

江苏名俱扬律师事务所

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期,工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期,因此竣工日期是实际工程的工期。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

对竣工日期的理解: 1、双方确认竣工的日期; 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

律师普法更多>>
  • 需要如何理解竣工日期
    需要如何理解竣工日期

    关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的

    2022.04.12 400
  • 怎样处理竣工日期纠纷
    怎样处理竣工日期纠纷

    我国法律规定了竣工日期纠纷的情况。如果出现竣工日期纠纷,我国规定一般以承包人上交工程的验收报告日期为实际竣工日期。如果工程是按照发包人提出的要求被修改后通过验收的,竣工日期是验收后的日期。如果没有约定竣工日期或者约定不清楚的,则应该适用法律

    2022.04.12 545
  • 应该如何理解竣工日期?
    应该如何理解竣工日期?

    理解竣工日期的角度有: 1、双方确认竣工的日期; 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

    2020.04.04 171
专业问答更多>>
  • 如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期

    对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期

    2021-10-16 15,340
  • 请问竣工日期怎么理解

    很容易理解工期和开工日期的问题,但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法,经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约,支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工

    2021-11-24 15,340
  • 工程竣工日期怎样确定

    当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当按照下列情形分别处理:(一)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收之日为竣工日期;(二)承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工

    2021-11-17 15,340
  • 建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗

    最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第七百九十九

    2021-05-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑工程竣工验收程序是怎样的 00:57
    建筑工程竣工验收程序是怎样的

    建设工程竣工验收的程序包括以下步骤:1,施工单位自检评定。单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求,填写《工程验收报告》;2,监理单位提交《工程质量评估报告》,勘察、设计单位提出《质量检查报告》;3,建设(监理

    4,843 2022.04.15
  • 工程竣工验收需要哪些资料 00:58
    工程竣工验收需要哪些资料

    工程竣工验收需要以下资料: 1、质量监督报告; 2,工程竣工验收报告; 3、工程施工许可证或开工报告; 4、施工图设计文件审查意见书; 5、单位工程质量综合验收文件; 6、房屋建设和市政基础建设施工质量鉴定和功能性试验资料; 7、规划,公安

    3,899 2022.11.21
  • 竣工预验收由谁组织 00:56
    竣工预验收由谁组织

    预验收即初验,由监理单位组织。竣工预验收指专项竣工验收或工程竣工验收前,为了避免验收承包商不严格履行质量管理职责,可能影响验收工作的质量和进度,进行的一种预验收形式的质量验收。竣工验收为终验,是建设单位组织。竣工验收要根据工程规模大小,复杂

    3,945 2022.06.01
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?