甲方停工导致的误工费可以索赔吗？-法师兄

甲方停工导致的误工费可以索赔吗？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-12 10:55:40 496 人看过

一，甲方停工导致的误工费可以索赔吗？

甲方停工导致的误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识：

1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。

2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。

3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。

4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。

5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。

收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。

二，误工费的两种含义

误工费属于人身损害里面的赔偿项目，停工留薪期间的工资是工伤保险补偿的项目，根本是两码事，误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期间的工资不是同一个法律概念，两者可以兼得。《社会保险法》、《工伤保险条例》没有规定第三人侵权造成工伤的，应当扣减第三人赔偿的误工费，因此职工在已经获赔误工费的情况下，仍有权享受停工留薪期工资。

《工伤保险条例》第33条规定：“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。”据此，职工治疗工伤休息期间，用人单位应当按照原工资标准向职工支付待遇。因第三人侵权导致职工工伤的，根据《民法典》和《社会保险法》的规定，职工既可以向侵权的第三人要求民事侵权赔偿，也可以享受工伤保险待遇。

农民工尤其是建筑工地的农民工，是一个非常辛苦同时受不定因素影响最多的工种。因为天气或者是甲方无资金等情况都有可能导致工地的施工，因而我们需要对相关的材料和证据进行保留，后期可以与施工单位进行商议，确定赔偿的标准和金额，如果协商不成，可以咨询专业的律师。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

误工费
没有误工证明是否可以索赔误工费

一、没有误工证明是否可以索赔误工费?不可以，证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。(一)收入状况证据内容可以包括：1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。(二)误工时间的证据内容包括：1、正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。二、误工费时间如何计算?1、非持续性的误工这种误工的时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。2、受害人因伤致残持续误工这种误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。3、受害人因伤害死亡的从侵权行为开始计算，至受害人死亡之时止(或有的因受害人死亡不计算误工费，因死

2023-04-17

429人看过
工程施工
甲方原因停工索赔的模板有哪些？

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，有关规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。停工索赔期限现今社会上，大部分的发包人与承包人签订的建筑工程合同，都是参照建筑工程施工合同通用条款制定的，因此，建筑工程合同通常都会有关于停工索赔期限的详细约定。当承包人因发包人原因停工而遭受损失的，应该在合同约定的时间内提出索赔请求，否则将可能失去索赔权利。例如建筑工程合同约定，承包人在索赔事件发生后28日内未向发包人提出索赔要求的，视为放弃或失去索赔权利的，那么承包人逾期未索赔的，往往就不能再要求发包人赔偿停工损失了。需要注意的是，承包人逾期未索赔的，事后是否有权要求发包人赔偿，在法律上尚没有非常

2023-07-05

232人看过
误工费
定损慢误工费可以进行索赔吗？

一，定损慢误工费可以进行索赔吗?当被保险的车辆发生交通事故时，保险公司的第一件事就是出现场查勘定损。车辆的定损涉及到维修、制造和车主多方面的技术和利益，它是整个车险服务中矛盾比较突出的部分。定损人员通过出现场，拍摄事故照片，查清车辆的损坏部件，分别确定予以更换或维修，最后确定损失情况。但是，一辆汽车有成千上万个零件，不同种类的汽车零件的型号与价格都不相同。专业定损人员也常常由于信息掌握不充分而产生诸多困惑，感到无所适从，这已成为车辆保险业的症结之一。损慢误工费可以进行索赔吗?这个是两回事，我们在交通事故中，如果没有伤亡，不能处理事故的时间作为赔偿的要求。二，定损的技巧1，确定维修方式车辆某些部位损坏后，是应该更换还是选择维修后接着使用呢?在这个方面上，投保人和定损员的意见常常会出现分歧。通常情况下，保险公司对车辆损失部件的处理意多以维修为主，如果损失部件无法维修的，再选择更换损失部件。因此

2023-04-28

184人看过
误工费
怀孕被开除可以索赔误工费吗

依据我国劳动合同法的规定，女职工怀孕后被辞退的，用人单位要给予一定的经济补偿，但是没有误工费的，经济补偿按劳动者工作年限给付。《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在

2023-06-04

289人看过

误工费
奔丧误工费是否可以索赔

奔丧误工费可以索赔吗：奔丧人员交通费误工费也是可以赔偿的，但是应当在合理范围内，一般来说，必须是近亲属才能拿到赔偿，人数不超过两人。索要交通费应当提供真实的车票凭证，而误工费则需要奔丧人员提供单位出具的收入证明。一、新生儿医疗事故死亡如何赔偿新生儿医疗事故的死亡赔偿标准由医患双方协商解决；不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。主要赔偿项目包括：医疗费、误工费、住院伙食补助费、丧葬费、交通费、住宿费、精神损害抚慰金等。参加医疗事故处理的患者近亲属所需交通费、误工费、住宿费，计算费用的人数不超过2人。二、服刑人员可以回家奔丧吗服刑人员可以回家奔丧。1、服刑人员在服刑期间其父母一方去世，服刑人员可以回家探望或处理后事；2、服刑人员的配偶、父母或者子女病危时，除案情重大的以外，经办案机关同意，并经公安机关批准，在严格监护的条件下，允许服刑

2023-03-25

386人看过
误工费
工地停工几天才算误工费的，误工费索赔需要什么证明

一、工地停工几天才算误工费的工地停一天就可以算误工费了。误工费包含项目如下：1.误工费包括：工资、资金、津贴、课酬等。2.误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。3.须以“实际减少“的收入赔偿依据(差额赔偿原则)。4.受害人为企业经营者时不包括其所丧失的企业经营利益损失。二、误工费索赔需要什么证明误工费索赔需如下证明材料：1.收入证明或收入状况的证据有固定收入的，有单位开具有公章的书面证明，没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明。如均无法提供的，受理法院会根据当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。2.误工时间证据（1）病历或医院小结等。（2）误工证明。可以让单位出具误工的书面证明。（3）误工期司法鉴定书。如果对方不认可或存在争议的，可提请进行误工期司法鉴定，来确认误工期限。误工时间的司法鉴定最好由双方共同委托或者委托人民法院挑选鉴定机构鉴定。因单方委托作出的鉴定对方可

2023-06-22

441人看过
法律综合知识
保险不赔误工费可以向车主索赔吗

1．精心筹备民事诉讼状。2．依据法律规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼，并附带提交相关证据材料。3．尊重司法程序，遵照人民法院发出的通知准时参加诉讼活动。4．如对初审判决或裁定持有异议，应在收到判决书之日起15日内或收到裁定书之日起10日内向上诉人民法院或者上级人民法院提交上诉状，并履行相应的上诉手续。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿。

2024-04-29

207人看过
法律综合知识
工程停工费用多久可以索赔，建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2024-04-09

200人看过

法律综合知识
医疗事故导致误工如何索赔

一、医疗事故导致误工如何索赔医疗事故导致误工的，误工费按照患者因误工减少的固定收入赔偿。患者的收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，误工费按照3倍计算。患者无固定收入的，按照当地上一年度职工年平均工资计算。《医疗事故处理条例》第五十条医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算：（一）医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。（二）误工费：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。（三）住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。（四）陪护费：患者住院期间需要专人陪护的，按照医疗事故发生地上一年度职

2023-06-02

375人看过
误工费
车祸工伤索要误工费还可以吗

劳动者因工伤事故受到人身损害，按《工伤保险条例》处理；因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害的，劳动者可请求第三人承担赔偿责任。因工伤保险关系与交通事故损害赔偿关系是两个不同的法律关系，从性质上看，工伤保险是对商业保险的一种提升，属于社会保险范畴，与私权救济性质的民事损害赔偿存在根本的差别。在商业保险中人身伤害允许双重赔偿，如果劳动者遭受工伤，是由于交通事故第三人的侵权行为造成，第三人不能免除民事赔偿责任。劳动者完全可以既依《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇，又依《道路交通安全法》的规定获得交通事故损害赔偿。即工伤待遇与交通事故赔偿可以兼得，可获得工伤和交通事故损害的双重赔偿。二、误工费怎么计算？受害人的伤残构成伤残时，误工时间可以从交通事故发生之日起计算至定残前一天，需以医疗机构出具的诊断证明书、休假证明为准，且医疗机构出具的休假时间需连续。否则，法院最终很难认定受害人的实际误

2023-04-10

316人看过
法律综合知识
甲方原因停工索赔，法律的规定是什么？

由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《民法典》第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

2024-04-29

100人看过
误工费
没住院误工费可以索要吗

具体的法律规定是《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》：第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。列举可以赔偿的项目如下，其中金额一般最大的是第8项残疾赔偿金：1、医疗费---一般需要病历、诊断证明、发票等2、误工费---一般需要工资证明(比如公司出具的证明、个人所得税税单)和医院出具的病休诊断证明3、护理费---一般住院时产生，可以是医院的护士护理或者家属护理或者第三方公司护理，医院或第三方护理时需要发票，家属护

2023-06-18

179人看过

误工费
车被刮了误工费可以向对方索要吗

一、车被刮了误工费可以向对方索要吗1、车被刮了，一般不可以向对方索要误工费。因为只有在人身损害侵权案件中才可以主张误工费，车损案件，没有人员伤亡，所以是不能主张对方赔偿误工费的。2、法律依据：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、误工费证明有哪些1、提供证明收入状况的证据。（1）《收入证明》有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位

2023-08-09

331人看过
误工费
车祸导致的车损要赔偿误工费吗?

交通事故纯车损没有误工费。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。因此只是纯车损的，不存在误工费。一、小孩误工费可以赔偿吗没有。凡是没有工作的人员，都没有误工费，误工费是因为事故受到伤害，在治疗期间，工资受到影响，工作单位不给发放工资，造成的损失，给予的赔偿，所以儿童受伤一般是没有误工费的赔偿；误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。一般而言，应当以受害人在遭受损害前某一时段，能够正常工作、劳动可能取得收入作为参照或者依据。二、家属陪护误工费怎么办误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。工伤职工要求用人单位赔偿家属误工费没有法律依据。如果家属

2023-03-25

233人看过