承包商的施工索赔情况如何-法师兄

承包商的施工索赔情况如何

来源：互联网时间： 2023-05-07 14:51:44 209 人看过

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本

2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。

4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商

5.因业主不当终止项目而引起的索赔

6.因业主风险和特殊风险引起的索赔

7.因价格上涨引起的索赔

8.因拖欠项目资金引起的索赔

9.因法规变更引起的索赔，货币和汇率。在投标截止日期前28天之后，如果业主所在国或地方的任何法律、法令、法令和规则发生变化，或项目所在国政府（或其授权机构）对一种或多种货币施加限制，或对合同付款施加货币兑换限制，业主应赔偿承包商的损失。因合同条款含糊不清和错误引起的索赔

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

银行贷款
一般情况下承包商可以索赔哪些费用

一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。2、材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。3、施工机械使用费。可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所

2023-06-10

88人看过
业主
承包商索赔有哪些情形

承包商施工索赔的情形：（1）合同文件的缺陷引起的索赔；（2）业主违约引起的索赔；（3）施工现场条件的变化引起的索赔；（4）工程变更引起的索赔；（5）工程师指令引起的索赔；（6）特殊风险引起的索赔；（7）其他承包商干扰引起的索赔；（8）其他第三方原因引起的索赔。承承包商索赔成立的条件承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件是：1．与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2．造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3．按合同规定，不应由承包商承担的风险。4．承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工

2023-07-27

73人看过
业主
在什么情况下承包商可以暂停施工

1、承包商在什么情况下可以停止和推迟施工？1。业主变更工程量？2。发包人的设计文件和其他技术资料有误或发包人更改设计文件？3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；4。发包人未对中间工程、隐蔽工程的情况进行验收，未办理有关交接手续的；5。发包人未按合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程无法正常进行。二是暂停施工后，用人单位的责任是什么？如果由于业主的原因导致工程暂停或延误，业主应承担什么法律责任？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。因发包人原因不能按约定的进度计划施工的，承包人可以停止或者延期施工。出现上述情况，致使工程建设无法正常进行的，承包人可以暂停、顺延、顺延工期，并及时通知发包人。承包人应采取合理措施，减少和避免损失，妥善保护已完工程，保护和移交所购材料、设备，并在暂停施工和停工期间，将自己的

2023-05-31

267人看过
承诺
承包商对缺陷工程有责任，如何索赔？

对于有缺陷工程，承包商首先要根据建筑工程施工合同向业主负责，此外，承包商还要根据合同或有关法律对未来的房主和可能受到缺陷工程损害的第三方承担责任。其责任依据可能是有关合同，也可能是有关法律法规。受到缺陷工程损害的人都有可能成为原告起诉承包商。在建筑合同中通常对于承包商提供货物、材料以及施工有明确的质量要求。承包商没有符合这些要求要承担责任。有时有关质量要求也可能出现在承包商以其他方式做出的承诺上，承包商对此也要承担责任。例如，在一个案例中，法院认为，在替换屋顶合同的磋商期间，承包商给业主的产品印刷材料中注明在合同约定的一年担保期之外，另外给予二十年担保。这样，由于系统在六年之后就开始剥落，法院判承包商给业主赔偿。此外，国家有关法律法规对建筑工程的施工质量有各种要求，这些要求即便没有规定在合同中，当事人也有义务遵守。对于有合同关系的当事人而言，这些法律规定可以理解为自然而然地成为合同的一部分

2023-06-10

156人看过

业主
可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形主要包括哪些

a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费;b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费;c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计

2023-03-02

177人看过
业主
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些

一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令（其原因应非承包商的任何责任和原因引起），会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前（或按时）完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔

2023-02-24

85人看过
工资
承包商应如何恶意索取工资

1、当承包商恶意索要工资时，他们应该怎么做？面对承包商举报的虚假案件，煽动工人闹事，聚众斗殴，首先要确定是否真的是恶意索要工资。其次，找到承包商恶意索要工资的证据，并最终通过法律渠道予以解决。由于对方恶意索要工资，单位有权报警或向法院提交相关材料起诉承包商为民事承包商，利用合同关系完成合同项目，赚取劳务利润或数量差额。根据法律规定，农民工直接受雇于建筑企业，并与建筑企业有劳动关系。然而，实际情况是，建筑企业很少与农民工有直接关系。在大多数情况下，承包商与施工企业签订劳动合同（在实践中，通常称为施工合同），然后承包商与农民工签订劳动合同（事实上，在大多数情况下是口头协议）由于法律没有明确禁止建筑企业与承包商之间的关系，也没有损害国家利益，在司法实践中，除工程承包、分包等法律禁止的情形外，人民法院应当按照劳动合同关系即有效合同处理。如果调查后民工确实没有及时拿到工资，总承包商应确保在实践中按照

2023-05-07

162人看过
业主
承包商索赔的程序

一、承包商索赔的程序承包商索赔的程序如下：1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。二、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷

2023-06-05

466人看过

工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过
预付款
如何处理施工承包商的违约行为

建设工程发包人违约的处理如果工程合同约定发包人提供原材料、设备、场地、资金和技术资料，发包人应向承包人提供原材料，施工所需的设备及其产品按约定的品种、规格、数量、单价、质量等级、时间、地点的清单提供原材料和设备产品合格证。承包人和发包人应共同对原材料和设备进行检验。验收合格后，承包人应妥善保管，发包人应支付相应的保管费。对使用前必须进行试验的材料，承包人应按约定进行燃烧试验、毒性反应试验等。不符合试验条件的，可以委托专业机构进行试验，费用由发包人承担。发包人提供的原材料、设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定的，承包人有权拒绝接收和保管，并可以要求发包人运出施工现场更换。发包人未按约定时间提供原材料、设备的，承包人可以暂停施工，顺延工期。造成承包人停工、窝工的，发包人应当承担损害赔偿责任。发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供材料、设备的施工、作业、运输、堆放场地以及施工

2023-05-07

106人看过
工程监理
承包商在什么情况下可以终止施工合同

法律咨询：承包人解除施工合同的情形是什么？律师回答说：

2023-05-07

410人看过
合同内容
施工承包商何时可以要求赔偿

1、施工承包人何时能提出索赔尚不确定。目前，我国在合同管理上还存在许多缺陷，如合同约定不详细，参考文献不明确，争议发生后对施工合同的索赔事项解释不详细等。在维权阶段，我们遇到了很多困难。这就要求我们在起草和签署合同时不能粗心大意。我们最好聘请专业人士来指导，进一步建立和完善合同管理制度。1。合同内容的变更随着创新技术和新技术的不断发展，业主对本工程的要求越来越高，给设计和施工增加了难度，现场经常出现不可预见的情况。因此，设计师不可能在设计中做到完美而不犯错误。他们经常需要在施工过程中进行设计变更。有时，根据现场情况，工程师会指示改变施工方法，这将导致施工成本和工期的变化。2。合同文件（包括技术规范）中的缺陷有时当合同进入执行阶段时，发现合同本身存在难以弥补的缺陷，或语言模糊，或存在漏洞或矛盾，导致双方理解不一致。这可能导致纠纷和索赔。发包人或监理人的违约行为主要表现为未按要求提供施工场地、

2023-05-07

299人看过

施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
业主
如果工程变更导致承包商损失，如何解决索赔

目前，国内建筑市场竞争激烈，每一个承包商为了赢得工程，往往只能忍气吞声，业主也抓住了承包商的心理，“你不做别人做，总是做”，使得很多承包商在工程变更造成的损失中，往往不敢提出索赔，这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时，应当果断索赔，积极维护自己的权益。在建设工程中，工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等，造成损失。一般来说，可能导致承包人损失的常见工程变更有：1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对，就需要修改，导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大大增加了工作量。3。设计变更。施工过程中，发包人修改设计图纸，承包人增加工程量，造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划，要求加快施工进度，支付赶工费用。需要注意的是，业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中，会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况，承包商应根据实际情况提出相应的

2023-05-07

179人看过