暴雨水浸造成的停工应怎么索赔-法师兄

暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:33:19 460 人看过

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

(5)工期给予顺延。

(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

需要注意的是，谁主张谁举证，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。

要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜，避免双方来回扯皮，浪费大家宝贵的时间。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
建设工程特大暴雨怎么索赔

一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全

2023-04-19

458人看过
不可抗力
暴雨造成的工程损失如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、发包方能不能因本次疫情单方解除施工合同发包方能因本次疫情单方解除施工合同。从疫情产生和形成的突发性、传播和影响的广泛性以及控制和阻断的艰巨性来看，疫情属于不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，即不可抗力。因不可抗力致使不能实现合同目的的，发包方可以解除合同。二、合同有效但无法履行怎么办？合同有效，如果因为出现不可抗力无法履行，可以解除合同。根据《民法典》第一百八十条的规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百六十三条第一款规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事

2023-04-02

57人看过
机动车
机动车被暴雨水淹后如何索赔？

根据家庭自用汽车损失保险条款规定，保险期间内，被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中，因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失，只要车辆参保了车辆损失险，保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是：别动车，先拍照，再报案，然后就可以了！事故发生后，车主不要试图移动车辆或发动车辆，应尽快报案，至于车子的具体赔付损失情况，要根据车主的保险单保项。律师补充：车子进水一般分为两种情况：一是车辆停放在路边或是地下车库，由于积水太深导致车辆进水；二是，车辆在行驶时，开进积水路段，导致车内进水、熄火，无法前行。一旦车辆被浸泡在水里，车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场，车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况，以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援

2023-05-07

88人看过
不可抗力
暴雨造成车库进水，造成汽车损坏，谁该负责

1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责，主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设，排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建，地下车库排水设计或施工不当，导致使用过程中出现排水问题，造成财产损失的，那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次，对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定，主要是依据业主与业主签订的物业服务合同，根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为，可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任，也不能避免损失，就不需要承担责任。暴雨过后，一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任，而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素，但在降雨过程中，物业公司作为专业的物业管理部门，应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见，但是由于过失没有预见，

2023-05-08

52人看过

不可抗力
暴雨造成车库进水，造成汽车损坏，谁该负责

1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责，主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设，排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建，地下车库排水设计或施工不当，导致使用过程中出现排水问题，造成财产损失的，那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次，对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定，主要是依据业主与业主签订的物业服务合同，根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为，可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任，也不能避免损失，就不需要承担责任。暴雨过后，一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任，而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素，但在降雨过程中，物业公司作为专业的物业管理部门，应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见，但是由于过失没有预见，

2023-05-02

168人看过
保险公司
暴雨造成的汽车损失,保险公司应该赔偿吗

如果买了车损险，可以进行保险索赔，灾损毁或灭失的机动车所有人应尽快向承保保险公司报案，办理理赔业务。车子有购买车损险，并且在停放状态下被水淹没造成损失，保险公司全额进行赔付维修款。一、保险理赔程序有哪些保险理赔程序有：1、及时报案。发生保险事故后应在24小时内及时拨打报案电话向保险公司报案。这样有利于保险公司及时派人赶赴现场，判定事故原因。2、协助查勘定损。保险公司接到报案后会迅速派人进行现场查勘，确定损失大小，并出具查勘报告。被保险人应当协助保险公司进行保险事故的勘查定损。3、提交索赔单证。索赔时，被保险人应当按照保险合同约定向保险公司提交以下单证：出险通知书；保险单正本，机动车保险证，驾驶证，行驶证复印件等。4、赔款审核。保险公司根据车险合同条款、客户提交的索赔单证、查勘人员提供的查勘报告以及公司有关理赔规定，将作出是否赔偿以及赔偿多少的结论。5、领取赔款。对属于保险责任的事故，保险公

2023-04-02

135人看过