甲供材导致的工程质量责任如何承担-法师兄

甲供材导致的工程质量责任如何承担

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-20 21:20:59 435 人看过

《建筑法》规定，承包人应检验建筑材料，有“不合格的不得使用”的法定义务。如承包人没有检验甲供材而造成了质量问题的，承包人应承担过错责任；承包人尽到了检验义务，不承担责任。对于发包人提供的建筑材料、设备和构配件，承包人有负责质量检测的义务。在施工过程中，不管发包人提供的材料和设备，还是自行采购的，都应当检查其质量，并保留相应的检测结果，不合格的一律不得使用。【甲供材与甲控材的区别】甲供材在合同要明确数量，或计算依据。只能根据定额量计算，甲乙双方按定额量结算，超供的按市场价加采保费扣，乙方节余的归乙方或双方另行协商奖励比例。甲控材料，甲方定品牌核价，其中要考虑乙方的部分利益，要考虑乙方的采保费。合理的情况下乙方应该可以理解。甲供材是甲乙方的难题，不甲供造价、质量和维修没保障，甲供存在浪费，结算扣除超供容易扯皮，而且施工过程无法控制。甲控材料甲方定品牌核价，乙方没积极性，容易变成甲供了。在招标和合同中规避方法：

1、甲供材：由建设单位直接提供的材料。从材料质量上讲：其质量与施工单位无太大的关系，但施工单位有对其进行检查的义务，如果因施工单位未检查而材料不合格就应用到工程上，施工单位同样要承担相应的责任。从工程计价角度说：预算时甲供材必须进入综合单价；工程结算时，一般是扣甲供材费的99%，有1%作为甲供材料保管费。

2、甲控材：由施工单位购买，建设（监理）单位认价的材料称“甲控材”从质量的角度说：甲供材料的质量由施工单位负责，但由建设（监理）单位指定的品牌除外。从计价角度上说：甲控材一般按暂估价计入预算，施工时，由施工单位进行报价，一般要选择三家以上的价格供建设单位参考。由建设（监理）单位根据市场价适当地加利润进行认价，同时得到施工单位的认可。认价后的材料价格作为结算时材料价格的依据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程结算相关文章

保证
甲方如何保证工程质量

工程质量管理：1、督促要求施工单位自身做好施工技术交底和施工质量自检工作。2、要求监理做好质量检查和质量验收工作，严格按照规范执行，按照施工工艺流程执行，不合格不得进入下一步施工流程。3、自身做为甲方，主要是做好对施工单位和监理单位的督促管理，并能够在对现场进行质量检查和参与分部分项工程的验收。具体可以细分到材料，施工工艺，安全各个细部。一、单位工程质量验收程序有哪些？1、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，向监理单位提交工程预验收申请报告；2、监理单位总监组织施工单位进行单位工程预验收，并将发现的问题书面通知施工单位限期整改；预验收合格后，报告建设单位，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、勘察、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收；3、单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加

2023-02-28

76人看过
无效合同
无资质的包工头如何承担责任？

无资质包工头的责任是：包工头无资质建房的，出事故之后与房主承担连带赔偿责任。法律规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。无资质的包工头在雇佣纠纷中负什么责任由具有资质的转包方承担工伤保险责任。根据人力资源社会保障部《关于执行＜工伤保险条例＞若干问题的意见》（人社部发〔2013〕34号）第七条、最高人民法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第三条规定，具有用工主体资格的承包单位把业务转包给不具有用工主体资格的自然人包工头的，包工头招用的工人从事承包业务发生工伤事故的，由具有用工主体的承包单位承担工伤保险责任。但具备用工主体资格的承担单位承担工伤保险责任后，可以向包工头追偿。人力资源社会保障部《关于执行＜工伤保险条例＞若干问题的意见》人社部发〔2013〕34号具

2023-07-28

311人看过
业主
如何承担工程暂停的责任

发包人因自身原因造成工程暂停或延误的，应当承担违约责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。是什么情况导致项目停止施工？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。在实践中，“因为雇主”一般指以下情况：1。业主变更工程量；2。发包人提供的设计文件和其他技术资料有错误或者发包人变更设计文件的；3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；4。发包人未及时实施工程，发包人不能

2023-05-07

143人看过
民事责任
施工人对建设工程质量承担的民事责任

施工人对建设工程质量承担的民事责任需要分情况讨论，若是因施工人的原因而导致建筑工程质量不符合约定的，则发包人可要求其在在合理期限内无偿修理或者返工、改建。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、建设工程合同工程价款纠纷涉及确认时效和返还时效1、承包人主张预付款、进度款，其诉讼时效为按合同约定的支付期限提出付款要求后二年。2、承包人主张工程结算款，其诉讼时效自工程通过工程竣工质量验收、承包人提交竣工结算报告后二年，为发包人工程价款的确认时效，如工程价款结算已经确定，自确认之日后二年为承包人的返还时效，如承包人送出工程价款结算报告，发包人在二年未确认结算款，承包人的返还时效最长为4年。3、承包人主张签证、索赔增加的工程

2023-02-26

427人看过

履行职责
工程外包导致工伤，责任该由谁承担？

劳动者和单位是雇工的雇佣关系的，由雇主按照普通人身伤害承担赔偿责任；安全事故中，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包、分包的单位个人没有用工、安全生产资质的，劳动者可以要求发包人、分包人承担连带赔偿责任。工伤事故责任发生在哪个条件下构成工伤事故责任的条件是：（一）职工同用人单位之间必须存在劳动关系（二）职工必须有人身伤害（三）职工的人身伤害必须在其履行职责的过程中发生（四）事故必须是造成职工受到损害的原因（五）事故不是由于职工自身故意所引起的（六）工伤职工没有法律禁止的行为。《中华人民共和国劳动保险条例》第十二条因工负伤、残废待遇的规定：工人与职员因工负伤，应在该企业医疗所、医院或特约医院医治。如该企业医疗所、医院或特约医院无法治疗时，应由该企业行政方面或资方转送其他医院医治。其全部诊疗费、药费、住院费、住院时的膳费与就医路费，均由企业行政方面或资方负担。在医疗期间，工资照发。

2023-07-05

93人看过
法律综合知识
发包人工程质量缺陷应该承担的责任

对于发包人来说，要避免承担工程质量缺陷的过错责任，就应依据《解释》的规定，做到确保提供的设计合格、提供的建筑材料、建筑构配件和设备等符合强制性标准、不直接指定分包专业工程、不肢解发包及未经竣工验收不擅自使用工程。总之，发包方应当严格按照法律规定和合同约定履行自己所承担的义务，则必定能避免过错，进而避免承担法律责任。在建筑实践中，发包方、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及建筑材料、构配件生产和设备供应单位均有可能导致工程质量缺陷，对此也应承担相应的法律责任。然而在司法实践中，工程质量诉讼往往在建设方与施工方之间发生，如果涉及勘察单位、设计单位、监理单位或者建筑材料、构配件和设备供应单位的责任，是否有必要将这些单位追加为当事人，这些单位如何承担责任。我们认为，根据《民法典》第五百九十三条规定，“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任;当事人一方和第三人之间的纠纷，依

2023-03-02

164人看过
鉴定结论
工程质量出现问题，劳务公司承担质量责任吗

看鉴定结论如何，跟劳务有关系的话，劳务公司是要承担责任的。一、劳务派遣工辞退找派遣公司赔吗如果用人单位辞退劳务派遣人员，就等同于将劳务派遣人员，退还至劳务公司。此时劳务派遣人员并没有真正意义上的失去工作，劳务派遣公司将为劳务派遣人员进行二次分配，寻找其他的新工作。所以，这种情况得不到认可的赔偿。其次，劳务派遣人员，被劳务公司辞退，这种情况劳务公司需要按照劳动合同和劳动法相关的规定，对劳务人员进行赔偿。此时意味着劳务派遣人员，已经从实质上失去工作，依照劳动法相关规定依法获赔。二、外包工工伤怎么赔偿标准劳务派遣人员工伤事故理赔程序如下：1、劳务派遣员工出现工伤首先由用工单位第一时间送到医院给予急救。2、由用工单位或劳务派遣员工本人及时通知劳务公司。3、劳务公司负责工伤的申报，审批，鉴定等一系列的工伤程序的处理。4、工伤的赔偿根据工伤鉴定的标准，按照相关的法律法规进行赔偿。5、赔偿结果达不到一致

2023-02-15

113人看过
工程承包资质
包工头无资质如何承担责任

包工头无资质建房的，出事故之后与房主承担连带赔偿责任。法律规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。包工头无资质，能否向总承包公司索要工资信－阳郭先生来电咨询：在2009年，我与村里的其他农民工跟随包工头刘某在郑州从事水电安装工作，刘某没有工程承包资质，但却通过关系从总承包公司那里承建了某大楼水电安装工程，2009年回家过年时刘某仅仅付给我们一小部分工资，还有大部分工资至今未付。我们多次找他索要，他却说没有钱。请问律师，我们是否可以找总承包公司索要刘某拖欠的工资河南华浩律师事务所解答：你的来电咨询涉及当前比较引人关注的农民工工资问题。对于这一问题，从国家到地方都给予了高度重视，各地也纷纷出台了一些保护农民工权益的规定与政策。《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发［2006］5号）以及《

2023-08-10

365人看过

法律综合知识
澄清施工责任甲方或乙方承担建筑工程的责任

一、澄清施工责任甲方或乙方承担建筑工程的责任澄清施工责任甲方或乙方承担建筑工程的责任：1．甲方责任和义务：（1）在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。（2）为了防止误登，在禁止或不坚固的结构区域，甲方应在这种结构的适当地点挂上警告牌。（3）甲方对乙方的施工设备和施工过程负有监督与检查的责应和义务。2．乙方安全措施与责任：（1）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。（2）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。（3）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。（4）凡在高地面2米及以

2023-08-16

83人看过
保证
工程停建如何承担责任

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的；发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。造成工程停建有哪些情形在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：1.发包人变更工程量；2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进

2023-06-15

159人看过
经理
质量事故责任追究：讨论在工程质量事故中应承担责任的主体

发生工程质量事故应该施工单位承担责任。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。工程质量事故处理方式（1）修补处理这是最常用的一类处理方案。通常当工程的某个检验批、分项或分部的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可以达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求，在此情况下，可以进行修补处理。（2）返工处理当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项或分部甚至整个工程返工处理。（3）不做处理某些工程质量问题虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析、论证、法定

2023-07-07

409人看过
法律综合知识
紧急避险导致的损害责任如何承担

一、紧急避险导致的损害责任如何承担根据我国法律，紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。如果危险是由自然原因引起的，紧急避险人采取的措施又无不当，则行为人不承担民事责任；受害人要求补偿的，可以责令受益人适当补偿。因紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。二、紧急避险和正当防卫的区别正当防卫与紧急避险的区别：1．危害的来源不同：正当防卫中危害的来源只能是人所实施的不法侵害行为；而紧急避险中危害来源不仅限于人的不法侵害行为，还可以是自然界的力量、动物的侵袭；2．行为指向的对象不同：正当防卫只能对不法侵害者本人来实行，不能损害没有参与实施不法侵害的其他人的利益；而紧急避险所损害的只能是与危险的发生无关的第三者的利益；3．对行为的限制条件不同：紧急避险要求行为人必须是在不得已的情况下作为排除危险的惟一方法时才能实施；而正当防卫则无这

2023-10-10

207人看过

法律综合知识
工程质量责任是否由建设单位承担

一、工程质量责任是否由建设单位承担建筑工程质量由施工单位承担责任。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。二、工程质量保修期限如何界定质量保修期是从工程实际竣工之日起算。有别于质量缺陷责任期（质量缺陷责任期是从工程竣工验收之日起算）。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计

2023-10-17

434人看过
实际履行
工程质量不合格，责任应由谁来承担？

当工程没有经过竣工验收而交付使用，如果出现质量问题，则应该由建设方承担工程质量不合格的违约责任。而建设方组织完成工程质量验收，确定合格后，之后再出现质量问题的话，施工方要承担违约责任，除了对工程进行维修外，要应该对受到损害的业主进行赔偿民法典中的雇佣的违约责任由谁承担由违约方承担责任。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。《中华人民共和国建筑法》第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施

2023-07-03

281人看过