承包商可以得到利润索赔的情形有什么-法师兄

承包商可以得到利润索赔的情形有什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-26 11:11:56 359 人看过

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误；2、业主未能及时提供施工现场；3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；4、不可预见的自然条件；5、服从工程师的指示进行试验，或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；6、因业主违约，承包商暂停工作及终止合同；7、应属于雇主承担的风险等。

承包商申请的变更

1、承包商提出变更建议。承包商认为如果采纳其建议将可能：

1）加速完工；

2）降低业主实施、维护或运行工程的费用；

3）对业主而言能提高竣工工程的效率或价值；

4）为业主带来其他利益。

2、承包商应自费编制此类建议书。

3、如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质，可以委托有资质单位进行分包。

《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

银行贷款
一般情况下承包商可以索赔哪些费用

一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项，导致了工程成本的增加，承包商都可以提出费用索赔，因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。承包商索赔费用的项目主要包括以下几种：1、人工费。可以作为承包商人工费索赔的情形主要有：a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费；b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费；c、超过法定工作时间的加班劳动费用；4）、法定人工费的增长等。2、材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有：a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费；b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的；c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。3、施工机械使用费。可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有：a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所

2023-06-10

88人看过
仲裁庭
承包人预期可得利益索赔的特点具体有哪些

1、索赔事由的违约性。一般工程索赔的索赔事由是出现了“并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况”。具体情形通常包括工程变更、不利自然条件、物价上涨、法律变更、工程拖延等。其中，大部分是施工合同约定由一方承担的客观风险，而非由该方违约而引起。这是由施工合同索赔条款是约定“业主和承包人之间承担风险比例的合理再分配”的实质决定的。而承包人预期可得利益索赔的索赔事由是“发包人不履行或不适当履行施工合同”的行为。“不履行”包括部分不履行和全部不履行，“不适当履行”指虽已履行但履行结果不符合合同约定，二者均是典型的违约行为2、索赔费用的单一性。承包人可以索赔的预期可得利益是“承包人本可以实现和取得的财产增值的利益”。但何为“承包人本可以实现和取得的财产增值的利益”，这需要具体分析。按照我国现行有关建筑安装工程费用的规定，工程施工合同价款由以下三部分构成：直接费(包括人工费、材料费、机械使用费、其他直

2023-04-02

455人看过
继续履行
能否通过工程索赔来获得利润？

工程索赔能索赔利润。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。工程索赔程序索赔程序如下：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔

2023-07-08

123人看过
工程承包
建筑工程承包人如何索赔可得利益

索赔可得利益是承包人的单方行为，必须依靠证据支持，故承包人必须注意收集和固定证据。索赔可得利益，承包人至少应当证明二个事实：发包人违约行为和可得利益损失数额。对于违约行为，证据包括合同书、施工图纸、工程师指令、会议纪要、签证等。对于损失数额，以约定计算法为主，如果无约定的，可以参照建筑企业的行业利润计算。索赔事件发生后，承包人应当按照合同约定时限及时递交索赔资料。索赔不成功时，应当及时提起诉讼。一、合同中价格计算错误怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。二、合同的价格错误计算怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作

2023-03-22

79人看过

银行贷款
施工索赔中承包商应该注意哪些情形？

承包商施工索赔的情形有：1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。分包商也有向总承包商索赔的机会。以上总结的项目施工过程中诸如此类的事件均潜在着索赔机会，但这并不意味着承包商就能够获得工期或费用补偿。其关键还在于索赔管理人员的经验和业务水平如何，是否能够抓住机遇及时获得索赔。例如：甲方提供的施工场地条件与合同条款约定出入较大，使乙方重新布置施工平面，不能按原计划日期开工的情况。A管理人员认为：虽然甲方提供的施工场地条件与合同条款有较多出入，但场地面积没有减少，推迟开工时间最多5天，乙方有能力在

2023-07-06

396人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
商品房买卖合同
商品房买卖合同的惩罚性赔偿有哪些情形可以得到赔偿

绑架罪之构成条件是什么：对绑架罪来讲，它的构成要件和其他的罪名一样可以分为四个部分，第一个是主体，第二个是主观方面，第三个是客体，第四个是客观方面，我们一来看一下。第一，绑架罪的主体是一般主体。所谓的一般主体就是可以负刑事责任的人，在我国满16岁的精神状况正常的自然人都是属于这个罪名的犯罪主体，同时需要注意的是，在八项重罪当中，14岁到16周岁的人也是要负责任的，绑架罪虽然其后果比较严重，但是还没有达到八项重罪的标准和要求，所以14岁到16周岁的人犯绑架，只要没有被转化为故意伤害，故意杀人，就不用负刑事责任。第二，绑架罪的主观方面是故意。1.对于绑架罪来讲，他是有了绑架人质或者是扣留人质的行为，以达到其他目的，所以这种行为一定是故意产生的，在现实生活当中也不存在过失而绑架他人的这种情况。2.这里的绑架罪，只规定是以暴力手段限制他人自由，并达到其他目的的这样一个行为，所以主观的目的到底是什么

2023-02-07

284人看过
业主
承包商索赔的程序

一、承包商索赔的程序承包商索赔的程序如下：1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.持续性索赔事件当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。二、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷

2023-06-05

466人看过

法律综合知识
工程索赔对利润的影响

工程索赔能索赔利润。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。工程索赔建设索赔程序如下：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《中华人民共和国民法典》第五

2023-07-06

101人看过
法律综合知识
持票人可以行使追索权的情形包括什么

持票人可以行使追索权的情形包括：1．汇票被拒绝承兑。2．承兑人或者付款人死亡或者逃匿。3．承兑人或者付款人被依法宣告破产。4．承兑人或者付款人被依法责令终止业务活动。5．票据到期时，承兑人或付款人拒绝付款。《中华人民共和国票据法》第六十二条持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。

2024-05-05

493人看过
继续履行
违约责任是否包含可得利润

合同一方当事人违约后，赔偿的损失包括实际损失和可得利益，所以可得利润是赔偿损失的范围。《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。违约责任是否必须书面约定签订合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。所以约定违约责任时，不一定要书面形式，口头形式也可以约定。《中华人民共和国民法典》第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现

2023-08-11

223人看过
继承人
解除合同的情形有哪些？承包人可以做到吗？

承包人可以解除合同的情形有：1、发包人未按期限支付工程款的情形；2、发包人提供的生产材料质量不达标的情形；3、不履行合同约定，导致承包人无法正常进行施工的情形。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。施工合同的承包人必须具有企业法人资格，同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，在核准的资质等级许可范围内承揽工程。承包人违约的情形1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的

2023-07-04

396人看过

不当得利
不当得利返还的例外情形包括什么

不当得利返还的例外情形包括：《中华人民共和国民法典》第九百八十五条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付;（二）债务到期之前的清偿;（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。一、什么叫不当得利不当得利的成立条件为：1、一方取得财产利益；2、一方受有损失；3、取得利益与所受损失间有因果关系；4、不当得利没有法律根据。因此虽属既成事实也不能受到法律的保护，应返还不当利益给受损失的人。这种权利义务关系就是不当得利之债。取得不当利益的人为得利人，是不当得利之债的债务人，负有返还不当得利的债务二、收到别人转错钱不还是犯法的吗收到别人转错钱不还是否违法需要视情况而定，如果不当得利人及时偿还的，则不违法；如果拒返还则违法。因转错钱获利的一方，是不当得利人，法律规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可

2023-03-06

277人看过
消费者
旅游消费者可以索赔的情形有哪些

(一)旅游经营者单方违约。(二)游经营者提供的旅游服务明显“缩水”。(三)旅游经营者造成游客行李物品损失(四)旅游经营者故意或过失造成游客人身伤害。(五)旅游经营者欺诈游客，损害游客利益(六)旅游经营单位职工私自收受回扣或索要小费(七)其他损害游客利益的行为。旅游合同当事人违约情形1、旅行社没有按合同约定提供旅游服务2、旅行社提供的服务质量不合格3、旅行社违反保证旅游者人身和财产安全的义务旅行社应保证旅游者的人身和财产安全。由于旅行社的过错造成旅游者人身损害或财产损害的，如因旅游设备不良造成的旅游者的人身损害，因保管不善造成的财产损失等。都构成违约，旅行社应当赔偿。4、旅游者没有按合同约定支付有关费用5、旅游者违反旅行社的安排与指挥6、旅游者在旅游开始前单方解除合同相关知识：属于下列情况之一者，可以要求旅游商品的经营者承担责任：(1)商品存在缺陷;(2)不具备商品应当具备的使用性能而出售时

2023-06-14

289人看过