因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗-法师兄

因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗

来源：互联网时间： 2023-04-25 17:42:25 368 人看过

一、因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗

因发包人造成工期拖延的承包人能要求赔偿，承包人可以索赔的情况如下：

1.发包人逾期支付工程预付款、进度款。

2.发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。

3.发包人逾期提供甲供材料。

4.发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

二、发包人承担违约责任的方式

发包人承担违约责任的方式包括：

1.赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式；

2.支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法；

3.顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延；

4.继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。

根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

三、发包人的权利有哪些

1.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时以作业进度质量进行检查;

2.承包人没有通知发包人检查，自行隐蔽工程的，发包人有权检查，检查费用由承包人负担;

3.发包人在建设工程竣工后，应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收;

4.发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

招标文件
因发包人造成工程停工如何索赔

1、因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、临时停工损失怎么计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的(1)

2023-03-30

214人看过
合同条款
因发包人原因造成工程停建、缓建的责任如何承担

《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：（1）发包人变更工程量；（2）发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者因发包人原因变更设计文件；（3）发包人未能按照约定及时提供建筑材料、设备或者工程进度款；（4）发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；（5）发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使建设工作无法正常进行，等等。在发生上述原因，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员撤出施工

2023-02-16

99人看过
不可抗力
企业发包人导致工期延误如何赔偿

因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的损失。一、工程索赔成立的条件是什么工程索赔成立要同时具备以下三个前提条件：（1）承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；（2）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（3）造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。构成施工项目索赔条件的事件：索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有：（1）

2023-04-03

98人看过
工资
发包人未如约付款导致工期拖延索偿的证据

发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。(2)材料费损失。诸如由于工期拖延，材料

2023-04-23

167人看过

合同期限
承包期满后，农民可以要求延长承包期吗

刘某请求景山村村委会延长土地承包期限案——承包期满后，农民可以要求延长承包期吗[案情]申请人：刘某，某某山村村民。被申请人：某乡土地管理所。1982年，某某山，村村民刘某与其所在村签订土地承包合同，合同中约定由刘某承包本村5亩耕地，承包期为15年。1997年，刘某的承包合同已到期，村里以承包合同到期为由，要求收回土地。刘某向村里提出延长承包期的要求。村里则以承包期满后，土地一律收回，任何人不得有特权为由予以拒绝。刘某遂向某乡土地管理所提出申请，要求解决此争议。[处理]某乡土地管理所认为刘某的要求合理，村委会应当依法延长刘某所承包土地的期限。[评析]某乡土地管理所这一处理意见是正确的。1993年中共中央、国务院《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》中规定：为了稳定土地承包关系，鼓励农民增加投入，提高土地的生产率，在原定的耕地承包期到期之后，再延长30年不变。开垦荒地、营造林地，治沙改土

2023-04-22

206人看过
法律综合知识
委托人造成承办人损失的能否要求赔偿

受托人造成委托人的损失，委托人能否要求赔偿需要分情况。有偿委托和无偿委托的情况不同。一、委托合同的特征有什么委托合同的特征有：必须是建立在受托人与委托人的信任基础上；标的是处理委托事务，委托合同是提供劳务类合同，标的是劳务，是委托人来处理受委托事务的体现；受托人处理委托事务是以委托人的名义来进行处理，法律另有规定的除外，是以委托人的名义和费用进行处理的；委托合同可以是有偿的和无偿的。二、免费委托合同受托人承担违约责任吗免费委托合同受托人承担违约责任。根据《中华人民共和国民法典》规定，有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。受托人超越权限造成委托人损失的，应当赔偿损失。三、委托合同是否可以随时解除委托人可以随时解除委托合同。根据相关法律规定，因解除合同给对方造成损失的，除不可归

2023-03-08

240人看过