您的位置:法师兄 > 专业问答 > 承包人可否要求发包人赔偿其停工损失

承包人可否要求发包人赔偿其停工损失

2022-12-31 08:10

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

重庆在线咨询顾问团

2022-12-31回复

专业分析:

承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面: 1、发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。 2、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 风险提示:建设工程施工活动中,承包人停工是常见现象。面对发包人的违约行为,承包人采取停工措施促使发包人纠正违约行为,维护自身的合法权益,对快速有效解决合同争议具有重大的意义。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

被损车辆停运损失是可以要求赔偿的。对于交通事故中造成营运车辆停运损失的,是应当赔偿的。根据规定,交通事故造成依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支持。

王勇律师

江苏名俱扬律师事务所

发包人可以向承包人索赔。承包人不履行或者不完全履行约定义务,或者因承包人的行为给发包人造成损失的,发包人可以要求赔偿。承包人未按合同期限完成工程,施工质量不符合设计和施工规范要求。

律师普法更多>>
  • 发包人拖延工期承包人如何赔偿
    发包人拖延工期承包人如何赔偿

    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、

    2021.03.29 150
  • 被损车辆停运损失是否可以要求赔偿
    被损车辆停运损失是否可以要求赔偿

    在交通事故损害赔偿案件中,如果受害人的被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动,可以要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失。停运损失以停运前每天的正常营运收入计算。

    2020.04.13 150
  • 拆迁赔偿金包括承租人损失吗
    拆迁赔偿金包括承租人损失吗

    拆迁租赁房屋应当考虑两个因素,一是保护房屋所有权人的合法权益,所有权人可以选择货币或房产调换的补偿方式,二是保护承租人的合法权益。应当说,拆迁租赁房屋涉及补偿安置和解除合同两个法律关系。两个法律关系表面上是独立的,但实际上是相互关联的,所以

    2022.09.03 153
专业问答更多>>
  • 哪些情形下承包人可以请求发包人赔偿其停工损失

    承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面: 1、发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。 2、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知

    2022-10-14 15,340
  • 发包人有哪些行为可以要求承包人赔偿损失

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失

    2022-10-25 15,340
  • 哪些情况下可以要求承包人提出赔偿停工损失

    承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面: 1、发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。 2、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知

    2022-06-13 15,340
  • 发包人可以给承包人索赔损失么

    在工程建设中,承包人造成的损失不能索赔;非承包人造成的损失分为两种情况:1。人为造成的(如监理、设计等。)可以索赔工期和费用;2、非人为(如地震、暴雨等自然灾害)只能索赔工期,不能索赔费用。在这种情况

    2021-12-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些 00:58
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

    1,536 2022.04.17
  • 工伤赔偿能要求精神损失赔偿吗 01:21
    工伤赔偿能要求精神损失赔偿吗

    工伤保险相关法律并没有将精神赔偿列入工伤保险待遇,由于工伤保险待遇与精神损害抚慰金的法律性质和功能不同,对工伤事故损害赔偿案件不能主张精神损害抚慰金,应按照《工伤保险条例》的相关规定享受相应的工伤保险待遇。精神损害赔偿是指自然人因其人身权受

    1,144 2022.04.17
  • 承担赔偿损失构成要件 01:17
    承担赔偿损失构成要件

    根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,承担赔偿损失责任构成要件,具体有以下几种情形: 1、当出现违约情形时,即合同一方当事人不履行合同、不适当履行合同或者是出现侵权的行为; 2、具有损失后果,违约或者侵权行为给合同另一方当事人造成了一定财

    1,680 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?