什么情况下承包人能主张工期顺延-法师兄

什么情况下承包人能主张工期顺延

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 02:17:15 463 人看过

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：

1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。

2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。

3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。

4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。

5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。

《民法典》第七百九十八条

隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
哪些情况公司能主张工期推迟

以下情况公司能主张工期推迟：建设单位未按照约定提供图纸及施工材料；建设单位未按照约定支付预付款、进度款；设计变更和工程量增加；发生不可抗力事件等。哪些情况公司能主张工期推迟的法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要

2022-06-11

485人看过
扶养
什么情况下可以主张被扶养人生活费

赔偿案件中，符合下列情况的，支付被扶养人生活费。1，子女未满18周岁的；2，丧失劳动能力又无其他生活来源的被扶养人；3，男年满60周岁、女满55周岁的被扶养人。被扶养人生活费计算在残疾赔偿金项目之内。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十八条规定：被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。一、关于被扶养人生活费的赔偿期限人身损害赔偿司法解释之前，在这

2023-03-16

81人看过
法律综合知识
建筑工程的工期顺延的情形包括什么

一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括：1．建设单位未按照约定提供图纸及开工条件；2．建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下：1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；5．开庭审理；6．法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实；2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工

2023-11-02

121人看过
法律综合知识
劳动合同到期，哪些情况下须顺延

1．从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2．在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3．患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；4．女职工在孕期、产期、哺乳期的；5．在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的。6．法律、行政法规规定的其他情形。劳动合同到期是自动延期吗？劳动合同到期后不会自动延续，用人单位需要提前一个月发出是否续签的询问函与劳动者确认，双方沟通一致后重新签订劳动合同。劳动合同到期不续签：1、用人单位提出不续签的，应该支付劳动者经济补偿金，工作1年支付1个月工资；如果劳动者存在《劳动合同法》第14条的情况，要求续签无固定期限劳动合同的话，用人单位拒绝续签违法，应该支付劳动者赔偿金，工作1年支付2个月工资；2、劳动者不续签的话，除非是以用人单位提供的新的劳动合同约定的条件降低为由

2024-05-07

500人看过

工资
劳动者可以在什么情况下主张双倍工资

1、用人单位在聘用你时未与你签订劳动合同的，可以在建立劳动关系后一年内向用人单位索赔双倍工资。2、用人单位未与劳动者订立无固定期限劳动合同的，用人单位应当自订立无固定期限劳动合同之日起，每月向劳动者支付两倍的工资。劳动者主张双倍工资仲裁时效劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。根据《劳动合同法

2023-08-16

109人看过
继承人
什么样的情况下第二顺序继承人可以继承?

第二顺序继承人可继承的情况：有遗嘱的遵循遗嘱，遗嘱指定第二顺序继承人为遗产继承人的;没有第一顺序继承人的，由第二顺序继承人继承遗产。一、《民法典》遗产继承怎么做遗产继承的方法，具体如下：1、有遗嘱的，按照遗嘱继承遗产；2、没有遗嘱，有遗产扶养协议的，那么需要按照遗产扶养协议继承遗产；3、没有遗嘱和遗产扶养协议的，那么需要按照法定的程序继承遗产。继承开始后，通常会让第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的，第二顺序继承人继承遗产。二、被继承人的遗产怎么分配被继承人的遗产分配方式如下：1、如果长辈立有遗嘱的，则依照遗嘱分配遗产；2、如果长辈没有遗嘱的，按照法定继承方式来分配遗产，遗产继承的第一顺序为配偶、子女、父母，第二顺序为兄弟姐妹、祖父母、外祖父母，同一顺序继承人继承遗产的份额一般应当均等；3、继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不能继承，没有第一顺序

2023-04-06

329人看过
抵押
什么情况下可以主张行使抵押权

民法典规定，债务人不履行到期债务后，抵押权人可以和抵押人协商实现抵押权，以拍卖、折价等方式处理抵押物，清偿债务。一、物权和债权到底谁大根据法律规定，物权与债权同时存在于同一物之上时，物权具有优先效力。因为债权为请求权。债权人只有通过请求债务人履行债务才能实现自己的特定利益。而物权为支配权，物权人无须借助于他人的意思和行为，即可行使权利，并实现自己的利益。他人只要不妨碍物权人行使权利，物权人的利益即已有足够的保障。在抵押权，抵押权人虽然不直接占有抵押物，但当债务人届期不履行债务时，抵押权人即可径行请求法院拍卖抵押物，而不需抵押人的介入。二、抵押权优先受偿范围的规定有哪些抵押权优先受偿范围的规定如下：根据《中华人民共和国民法典》规定，债务人不履行到期债务或者当事人约定实现抵押的；抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者拍卖的价格优先受偿。根据《中华人民共和国民法典》规定，债务人不履行到期债务

2023-03-21

304人看过
不可抗力
碰到疫情能不能顺延工期

因疫情防控导致的建设工期延误，属于《合同》约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。一、工期延误赔偿标准工期延误赔偿标准：合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、不可抗力如何索赔1、费用索赔：通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭

2023-03-25

363人看过

不可抗力
在什么情况下延长工期是合法的

实践中，有下列情形之一的，依法顺延工期：工程量增加，发包人变更设计，发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料，发包人未按约定支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中联系不当、工程质量鉴定、不可抗力等因素。在施工过程中，业主往往要求承包商增加工程量，这必然导致工期的增加。在这种情况下，工期自然顺延。2。发包人变更设计发包人在施工过程中变更设计的，承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除，即相应的工期顺延。3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因，政府有关部门要求停工的，停工期从工期中扣除。一般来说，双方在施工合同中约定，发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时

2023-05-02

128人看过
承诺
延迟承诺在什么情况下有效

一、延迟承诺在什么情况下有效（一）因主观原因导致的逾期承诺因主观原因导致的逾期承诺是指受要约人知道或者应该知道其承诺逾期，即此种逾期是由受要约人的主观过错造成的。它有两种情况：1、受要约人超过承诺期限发出承诺，该承诺到达要约人时也超过了承诺期限；2、受要约人在承诺期限内发出承诺，但是在通常情况下该承诺不可能在承诺期限内到达要约人。（二）因客观原因导致的逾期承诺因客观原因导致的逾期承诺是指受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时出现超过承诺期限的情况。二、延迟承诺是否应该看做新要约延迟承诺一般应该看做新要约，但要约人及时通知受要约人该延迟承诺有效的除外。受要约人超过承诺期限发出承诺的，一般情况下该意思表示为新要约，原要约失效。三、要约中发生承诺延迟如何解决迟延承诺有两种情况，其法律约束力不同，对其处理应区别对待：一种情况是，一般迟延承诺。这种

2023-06-04

424人看过
法律综合知识
什么情况下房产证延期了

一、什么情况下房产证延期了不动产所有权的取得须以依法进行的不动产登记为依据。如果未能及时办理或未曾办理房产证，这便意味着尚未完成登记手续，购房者也无法被视为该房产在法律层面上的所有人。唯有当您成功获得房屋不动产权证书之后，方能真正享有对所购买房屋的所有权，进而得以自由地行使占有权、使用权、收益权以及处分权等各项权益。在此提醒您，延迟办理房产证可能会带来一些潜在的风险，以下是详细说明：根据我国现行的相关法律法规规定，不动产所有权的确立必须以完成登记为前提条件，若未能办理房产证，则意味着尚未完成登记程序，此时可能面临卖方一房多售的风险。回顾过往房地产登记的实践经验，我们发现，如若在办理过程中出现资料丢失且开发商已退出房地产市场的情况，那么补办相关资料将变得相当繁琐，无疑给后续办理房产证增添了诸多困难。倘若在这段时间内您有出售房屋的需求，由于房产证尚未办理完毕，因此无法进行交易；即便当事人已经成

2024-04-03

52人看过
法律综合知识
劳动合同什么情况顺延

具体情况是，劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内的，劳动合同自动顺延。根据相关规定，当劳动合同期满时，劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。《劳动合同法》第四十四条有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（四）用人单位被依法宣告破产的；（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。

2024-04-27

474人看过

法律综合知识
什么情况下财产继承顺序及分配

一、什么情况下财产继承顺序及分配简单来说，就是看有没有遗赠抚养协议或遗嘱，如果都没的话就按法律规定来继承。法律规定的顺序是这样滴：第一顺序是父母、孩子、另一半；第二顺序是兄弟姐妹、爷爷奶奶、外公外婆。遗产怎么给呢．第一，有抚养关系的可以多分；第二，贫穷不能自理的人要给予照顾；第三，没有尽赡养义务的可以少得甚至得不到遗产。总之，大家平分最好，但也可以商量着来。《民法典》第一千一百二十三条继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。第一千一百二十七条，遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。本编所称父母，包括生父

2024-07-05

279人看过
法律综合知识
什么情况下可以主张法定解除合同

一、什么情况下可以主张法定解除合同《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。二、法定解除合同的条件需要起诉吗因法定解除合同的事由而解除合同的，不需要通过起诉的方式来解除合同。当出现法定解除合同的事由的时候，享有解除权的当事人可以随时行使合同解除权，无需起诉，无需征得对方当事人的同意，但是需要以合理方式告知对方当事人，当通知达到对方当事人之时，合同解除。三、合同解除和撤销的区别是哪些合同的解除和撤销主要区别在于：1．合同类型不同，合同撤销是针对可撤销合同，合同解除是针对有效合同；2．

2023-07-19

50人看过