如何解决项目延期问题
来源:法律编辑整理 时间: 2021-10-18 22:01:42 266 人看过

一、如何解决项目延期问题

(一)施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。

(二)当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。

当影响工期事件结束后,项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查,签署工程最终延期审核意见后报建设单位。

(三)项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前,均应与建设单位和施工单位协商。

(四)项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件:

1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期;

2、因非施工单位原因造成施工进度滞后;

3、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

(五)施工单位因工程延期提出费用索赔时,项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

(六)发生工期延误时,项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

二、改善工程管理效果的方法

(一)切实做好工程项目施工质量管理

质量是工程项目的生命。工程管理的首要管理对象就是工程质量。企业要结合自身实际情况和项目具体特点,构建完善的质量管理体系,按照质量管理的标准,制定并落实质量控制措施,使得质量控制的过程中具备指令性、系统性和可操作性,达到人员、设备、材料各种资源的充分有机结合。在上述三种要素中,人是生产活动的主体,也是管理活动的主体,要充分教育职工树立质量第一的工作理念,通过一系列有效措施,激发员工的主观能动性和积极性,充分发挥在质量管理中的积极作用。要严格把关施工材料的品质与规格,确保其符合工程建设需要,杜绝使用不合格材料。设备是项目建设的重要工具,开展工程项目建设,必须保障设备的充足、适宜、到位及时,状态良好,避免因为设备因素影响工程进展。

(二)严格规范建筑工程成本管理

经济效益的实现是企业开展项目建设的根本目的,企业的全部生产经营活动都是围绕这个目的而开展实施的。随着市场竞争压力的加大,人们对于工程成本的重视程度越来越高,开展工程成本管理,将工程建设成本控制在既定范围之内,是企业实现经济效益的重要依据,也是项目成功实施的本质属性之一。实际工作中,项目建设各相关单位要明确成本控制职责,项目部要通过分包成本控制的方法,将施工队的利益和项目建设单位、施工单位的利益有机结合起来,按照合同约束予以监督、管理。

(三)建立健全项目管理的法律和制度保障体系

工程管理是项系统工程,项目建设单位、施工单位、施工队伍等都是这个系统中的组成部分。要将这些因素有机结合起来,形成合力,必须依靠全社会的力量。政府行政管理部门要充分承担起管理职责,通过立法的方式构建起一个工程管理规范保障体系,形成一个良性发展的工作机制。用法律和制度的手段去规范事、约束人。行政机关要加大执法监督力度,重点环节重点监督,对于违反法律和行政规定的行为要依法予以惩处。

三、工期可以相应顺延的情形

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

(一)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

(二)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

(三)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

(四)设计变更和工程量增加的。

(五)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

(六)发生不可抗力。

(七)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月07日 08:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 房屋交付开发商延期问题该如何解决
    1.收集仔细阅读原先签订的购房合同中的有关条文,以确认在房屋实际交付环节所涉及到的各项详细规定及对应的违约赔偿金额设定。2.借助团体力量捍卫自身权益:为了能够更为有效地解决当前面临的问题,我们鼓励考虑与本小区内存在相似经历的业主们联合起来,共同向开发企业提出关切事宜并寻求其提供合理的说明以及妥善的处置方案。唯有团结一心,才可能产生出更大的影响力,从而引起社会各界的广泛关注。3.启动退房流程:根据现行的相关法律法规和政策规定,购买方享有依法启动退房程序的合法权益。因此,若遇到开发企业未能按照合同约定履行其应尽义务的状况,购买方可依法递交退房申请。4.诉诸司法途径解决争议:在经过与开发企业进行充分沟通协商但仍未取得预期效果的情况下,购买方有权依据已收集到的相关证据资料,直接向当地具有管辖权的法院提起诉讼,要求开发企业承担违约责任,并赔偿由此带来的经济损失。
    2024-08-03
    83人看过
  • 如何快速解决工程结算拖延问题?
    甲方拖延工程结算,当事人可以携带双方签订的合同协议以及其他证据材料,就整个竣工结算造价或有争议部分向人民法院提起诉讼,要求甲方承担合同中约定的需要支付的工程款和从工程实际交付之日起计算的欠付工程款的利息。工程结算的类型工程结算的常见的类型所谓“工程造价”,是指发包人对某项工程施工所支出的一切费用,即承包人从筹建到竣工验收并交付发包人使用的全部建设费用。它是建筑安装工程费、设备、工具购置费、工程建设其他费用和预备费以及税金组成。在实践中,建设工程施工合同对工程造价的约定,主要分成以下三个类别:(1)固定价格合同。这指发包人与承包人在施工合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,由双方另外进行特别约定。固定价又称为“一口价”、“包死价”等等。(2)可调价格合同。合同价款可根据双方约定而调整,双方在专用条款内约定合同
    2023-07-04
    121人看过
  •  账目核对不通过,如何解决债务问题?
    在债务人拒绝偿还债务的情况下,债权人可以尝试与债务人进行协商解决问题。但如果已经尝试了协商,但仍然无法达成协议,债权人应尽快向具有管辖权的法院提起诉讼,要求债务人清偿其到期债务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,债权人可以向债务人的住所地或经常居住地所在法院提起诉讼。如果住所地与经常居住地不一致,则应向经常居住地所在法院起诉。在债务人拒绝偿还债务的情况下,债权人可以尝试与债务人进行协商解决问题。如果已经尝试了协商,但仍然无法达成协议,债权人应尽快向具有管辖权的法院提起诉讼,要求债务人清偿其到期债务。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,债权人可以向债务人的住所地或经常居住地所在法院提起诉讼。如果住所地与经常居住地不一致,则应向经常居住地所在法院起诉。 债 务 人 拒 还 债 务 , 如 何 解 决 ?当债务人拒绝偿还债务时,债权人可以采取多种法律手段来解决问题。其中一种方式是申请
    2023-09-01
    318人看过
  • 房地产项目招投标问题及解决方案
    吴万红近年来,随着国家房改政策的全面落实,房地产业已明显进入新一轮增长周期。但与此同时,在整个产业市场中企业间的相互竞争却日趋激烈。开发商在整个项目的开发过程中,如何去达到项目利润的最大化,在很大程度上我们可以这样说,房地产项目招投标工作的顺利、科学与否将直接影响着项目利润的高低和建设的进度。而在这其中,评标环节的技术控制及相关指标体系的完善与否,则更是关系到整个项目招标工作能否取得成功的关键。笔者多年从事工程造价专业,其间参与了相当数量的房地产项目工程招标、投标书的具体编制工作。在当前评标方法中,我们习惯采用过分突出标底的做法,从技术角度而言,笔者感到有这样三个问题应该引起开发商的高度重视。废标认定过死。目前规定在标底一定范围之外的投标均作为废标处理的做法,在很多时候往往造成了合理低标被排斥在外,这样一来,开发商实际上使得自己在整个项目建设中完全放弃了节约投资、获得利润最大化的可能。标书
    2023-06-07
    153人看过
  • 工程项目融资有哪些问题需要解决
    一、工程项目融资有哪些问题需要解决工程项目融资有以下问题需要解决:1.项目发包前对估算、概算等指标审核把关不严带来投资控制不确定性。2.工期拖延增大成本抵消投资收益有效性。3.工程计价计量国家行业标准出台进度具有滞后性。4.总价合同未落实出现工程结算随意性。5.项目不规范融资建设潜伏隐形债务风险性。二、项目融资的申请条件1.项目本身已经经过政府部门批准立项。2.项目可行性研究报告和项目设计预算已经政府有关部门审查批准。3.引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准,并办妥了相关手续。4.项目产品的技术、设备先进适用,配套完整,有明确的技术保证。5.项目的生产规模合理。6.项目产品经预测有良好的市场前景和发展潜力,盈利能力较强。7.项目投资的成本以及各项费用预测较为合理。8.项目生产所需的原材料有稳定的来源,并已经签订供货合同或意向书。9.项目建设地点及建设用地已经落实。10.项目建设以
    2023-10-02
    336人看过
  • 北海延期交房,问题何解
    关于因开发商未能按期交付房屋所引发的争议,现行的相关法律制度规定如下:首先,若开发商经过书面催促后,能够按照约定的时效期限内如期完成房屋的交付工作,此时,购房者可据此向开发商提出经济赔偿请求,以弥补因延期交付而导致的经济损失;其次,如果开发商在经过书面催促后,仍然无法在约定的时效期限内履行房屋交付义务,并且未就此提供充分的解释和正当理由,那么购房者有权选择解除与开发商之间的买卖合同,并要求开发商承担由此产生的所有经济损失。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:因不可抗力致使不能实现合同目的;在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除
    2024-08-13
    490人看过
  • 业主延期交房怎么解决问题
    针对此问题,我们应根据不同情况进行分析以及采取相应措施。假设该延期交付属于正常范畴内,那么作为购买方,您有必要给予开发公司一些合理的延迟期限,之后再通过一定时日的耐心等待,便可对房屋进行验收;另外,如若此次延期交付并非出于正常理由,那么作为购买方,您有权发起维权行动。其次,您可以尝试与开发公司进行沟通协商。再次,您也可以选择向消费者协会进行投诉。此外,您还可以向房地产管理部门反映相关情况。最后,如果以上途径均无法解决问题,您可以考虑向当地人民法院提起诉讼。《民法典》第565条对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。
    2024-05-03
    70人看过
  • 算账困难:如何解决老板拖延的问题?
    老板一直拖着不算账的解决方法是,劳动者可以向劳动监察大队投诉,或者申请劳动仲裁,还可以向人民法院提起诉讼,和申请提出支付令,要回所拖欠的工资。劳动仲裁申请程序,具体如下:1、向劳动争议仲裁委员会递交仲裁申诉书以及相关材料;2、劳动争议仲裁委员会决定是否受理;3、劳动争议仲裁委员会受理后五日内向被申请人送达仲裁申请书副本;4、被申请人提交答辩书;5、仲裁庭开庭审理、调解;6、做出裁决。老板一直拖欠工程款不给怎么办?1、通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话,询问工程款进度。要注意打电话的时候记得录音,防止对方钻法律空子,提前保留证据。还可以通过挂号信的方法给施工方公司发催收函并留底,用来阻断诉讼时效。2、亲自到对方公司上门催收。可以经常去对方公司上门催收,老板可能会因为不堪打扰,然后就会把工程款还上。3、委托律师代为催收。如果考虑到自己不懂如何催收工程款或者精力有限,可以委托专业律师处理
    2023-07-10
    385人看过
  •  缓刑期间酒驾问题如何解决?
    这段内容讲述了在缓刑期间,如果犯有危险驾驶罪,将会撤销缓刑并将其与之前的犯罪行为数罪并罚。而醉驾则属于在缓刑期间又犯新罪,法律规定缓刑期间重新犯罪,一律撤销缓刑,数罪并罚。因此,缓刑期间醉驾的人会被撤销缓刑并罚款。在缓刑期间,如果犯有危险驾驶罪,将会撤销缓刑并将其与之前的犯罪行为数罪并罚。醉驾将构成危险驾驶罪,属于在缓刑期间又犯新罪,而法律,缓刑期间重新犯罪,一律撤销缓刑,数罪并罚。所以缓刑期间醉驾的,会被撤销缓刑赎罪并罚。 醉驾再犯新罪,缓刑还有用吗?醉驾再犯新罪,缓刑还有用吗?根据我国《刑法》的规定,醉酒驾车属于危险驾驶罪,如果犯罪情节较轻,则可被判处拘役或者有期徒刑,并处以罚款。而如果再次犯罪,则可被判处有期徒刑,并处以罚款。对于缓刑,根据《刑法》的规定,缓刑是指被判处拘役、有期徒刑的犯罪分子,在服刑期间表现良好,没有再犯罪的危险,可以获得提前释放的刑罚。缓刑的适用需要满足一定的条件
    2023-08-30
    330人看过
  • 项目经理处理延期交房怎么解决
    若购房者有终止合约之意愿,应首先采取催告行动。其次,在经过催告之后,若开发商在接下来的三个月内依旧未能按时交付房屋,此时购房者将自动拥有合同解除权。换言之,购房者的解约条件包括但不限于以下三点:第一,开发商延期交付房屋;第二,已经采取催告行为并得到确认;第三,在经过催告后的三个月内,开发商依然未能履行交房义务。此外,购房者的合同解除权自催告之日起计算,有效期为一年,即从催告之日起的三个月后开始生效,直至一年后结束。在此期间内,购房者可随时向开发商发出解约通知书,而一旦超过一年的期限,购房者将永久失去该项解除权。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约
    2024-05-07
    462人看过
  • 如何在保价期过后解决问题?
    保全有效期1年到了可以申请延长期限。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定的期限。人民法院也可以依职权办理续行查封、扣押、冻结手续。诉前财产保全有效期是多长时间诉前财产保全有效期是不得超过六个月。诉讼保全,是指人民法院对于可能因当事人一方行为或者其他原因,使判决不能执行或难以执行的案件,在对该案判决前,依法对诉讼标的物或与此案有关的财物采取的强制性措施。人民法院在决定采取诉讼保全措施前,可令申请人提供担保,拒绝提供担保的,驳回诉讼保全申请。对情况紧急的,人民法院可在48小时内作出裁定,并立即采取诉讼保全措施。当事人不服诉讼保全裁定的,可以申请复议。复议期间,不停止裁定的执行。财产保全会采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后,应当立即通知被保全财产的人。其中查封,是指人民法院将需要保全的
    2023-07-19
    274人看过
  • 诉讼期满,借条问题如何解决?
    借条过了诉讼期处理办法是:1、争取债务人自愿还款,按照民法理论,超过诉讼时效的债权,消灭的仅仅是债权的强制执行力,并没有丧失受领力和保持力;2、争取债务人与债权人达成还款协议,对超过诉讼时效期间,当事人就原债务达成还款协议的,应当依法予以保护;3、债务人签收催收通知,对于超过诉讼时效期间,信用社向借款人发出催收到期贷款通知单,债务人在该通知单上签字或者盖章的,应当视为对原债务的重新确认,该债权债务关系应受到法律保护。欠钱不还,诉讼期限已经超过了怎么处理欠钱不还,诉讼期限已经超过了的处理方法:1、超过诉讼时效期间,尽量考虑通过友好协商,促进当事人双方就原借条、欠条达成还款协议。2、如果超过诉讼时效,当事人双方无法协商的,债权人一方可以考虑向对方发出催收到期款项通知单。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间
    2023-07-16
    231人看过
  • 项目合同纠纷如何解决
    法律综合知识
    律师解答:协商、调解、仲裁、诉讼。针对合同纠纷,解决问题可以通过以下方式进行:(1)协商解决;(2)通过第三者调解解决;(3)申请仲裁:不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以按照合伙协议约定的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。(4)诉讼途径解决:合伙协议中未订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。《民法典》第二百三十三条物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
    2024-04-27
    142人看过
  • 项目延期交房如何赔付的
    一、项目延期交房如何赔付的关于延期交付房产所导致的赔偿事宜,通常情况下,我们将违约金规定为每逾期一天即需向买方支付交易总额万分之五的罚金。若有任何一方因双方约定的违约金过于偏高而提出申诉要求减少的,那么其应以违约金超出实际损失的30%作为基准进行相应调整;相反地,如有任何人因违约金设定过低而请求增加的,则应根据违约行为所造成的具体损失来确立新的违约金金额。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。二、期房延期交房如何赔偿期房延期交房的赔偿标准是:1.期房买卖合同中已约定延期交房违约金的,依据合同约定的数额和比例进行赔偿;2.期房买卖合同中没有约定或约定不明确的,按照已交房款总额乘以同期银行贷款利率
    2024-07-13
    114人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 企业补贴项目有哪些?如何解决法律问题?
      广东在线咨询 2024-12-22
      企业可享受的补贴项目包括:科技研发机构高级人才奖励项目、企业消化吸收与再创新专项、创新自主知识产权与技术标准试点专项资金以及海外知识产权预警和应急救助专项资金等。法律依据是《公司法》第一条,该法旨在规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进市场经济的发展。
    • 延迟付款问题:如何解决?
      天津在线咨询 2024-11-25
      首先,我们可以采取书面催款函或寻求律师帮助出具律师函的方式要求对方支付工程款。如果通过协商、催收信函等途径仍拒不支付,我们可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼。对于建设工程施工合同纠纷案件,我们应该向建设工程所在地的人民法院提起诉讼。许多拖欠工程款的案件都是由分包或非法转包等违规行为导致的。在起诉发包人时,实际施工人应将与业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告,从而增加取得工程款的希望。
    • 延迟宣判日期的问题如何解决?
      湖南在线咨询 2024-12-25
      人民法院在审理案件时,可能会选择择日宣判,即在开庭当日不宣判,而其他日期再行宣判。一般来说,在开庭当日就会宣判。但是,若审判长发现案件的证据不足以宣判,则有可能会择日宣判。这并不意味着当事人无罪或可以判处缓刑。根据相关法律规定,人民法院对公开审理或不公开审理的案件,一律公开宣告判决。当庭宣判的,在十日内发送判决书;定期宣判的,宣判后立即发给判决书。宣告判决时,必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉
    • 哪些项目不计入综合所得?如何解决法律问题?
      江西在线咨询 2024-12-02
      1. 离职补偿金 如果员工与用人单位解除劳动关系并取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,将免征个人所得税。而超过3倍数额的部分,则需要单独适用综合所得税税表计算纳税。 2. 年终奖 在2023年12月31日前,年终奖不并入当年综合所得。相反,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,将确定适用税率和速算扣除数,
    • 离职未果,如何解决拖延问题?
      青海在线咨询 2024-11-25
      如果您在提交辞职申请后的一段时间内未获得批复且无法顺利离开当前单位,您可以尝试以下几种方法:首先,您可以与上级管理人员进行真诚的沟通和协商,请求他们按照相关规定和程序审批并批准您的辞职请求。 如果您的主管领导仍然坚决拒绝批准您的请求,那么您应当审视自己是否符合相关的离职条件。 无论您是否提前三十天以书面形式提交了离职申请,或者依据法律法规行使了单方解除劳动合同的权利,只要您的离职期限届满,您便