如何预防和处理工程索赔
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:22:46 357 人看过

(1)工程索赔的预防。作为业主、监理工程师和承包商,应根据自身经验和有关规定,采取积极措施,防止可预见索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强设计方案审查等。但如果真的发生索赔,我们应该采取积极措施,将索赔成本控制在最小范围内。在市场经济条件下,合同是制约甲乙双方经济行为的标准,作为业主的管理人员,应注意全面、严格地履行合同。在签订合同前,要反复考虑合同条款,注意合同文件文本的严密性,防止合同执行中的文本漏洞造成索赔机会,导致追加投资。

在设计管理方面,力争按合同规定索取设计图纸和资料,要求设计单位提高设计质量,有条件时引入设计竞争机制,提高设计服务质量。通过设计招标,选择信誉好、设计水平高、管理能力强的设计单位,尽可能降低因设计原因增加工程造价的风险,提高设计后期的服务质量。在物资供应方面,设备、材料要保质保量按时供应。尽量避免因所供材料的规格、型号、品种与图纸不符而造成材料的代用。通过施工招标和以涨价为风险的方法,可以防止因涨价而可能引起的索赔。也就是说,在签订合同时,根据工期长短和对市场价格走势的预测,双方就承包人的风险成本达成一致,并在合同中约定,国家和地方政府在施工期内的政策性价格调整文件不得前后一致更多。应当以合同为依据,处理索赔时必须合理;必须注意资料的收集,资料的真实性和可信性,鉴定后必须及时处理;在处理索赔的具体过程中,必须认真分析,何时索赔施工期及费用索赔时间。比如,天气条件极其恶劣,已经超过了我们预计的正常雨雪天气,严重阻碍了工程的进展。此时,建设单位可以提出要求,业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应出现费用索赔。再比如,在工程全过程中,当部分工程发生变更时,建设单位对变更部分和待图纸部分的施工人员和机械提出索赔。此时,应支付完成部分的所有索赔,包括成本和利润。但对于停滞不前的人员和机械,由于正处于施工旺季,在人员和机械转移到其他地方使用时可以先行支付,补偿金只应是改变工作场所和工种降低工作效率的费用。在处理债权时,应当核对债权的限制。根据国际通用的FIDIC合同条件,我国《建筑合同》(gf-1999-2001)对索赔的限制规定为:“在索赔发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;在发出索赔意向通知后28天内,追加合同价款或延长工期的索赔报告及有关资料应提交监理工程师;监理工程师收到承包人的索赔报告及有关资料后,应在28天内签署答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师未能在28天内答复或向承包商提出任何进一步的要求,则该索赔应视为已被接受”。超过时效期限的索赔,视具体情况予以驳回。同时,要及时处理有效债权。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月29日 22:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 劳动争议如何预防和处理
    一、何为劳动争议预防和处理?劳动争议是指劳动关系双方当事人因实行劳动权利和履行劳动义务发生的纠纷。它是劳动关系内在利益差别和矛盾的外在表现,是由于劳动关系不协调、不稳定所致。劳动关系的和谐稳定,将直接关系到社会经济的持续发展,关系到社会秩序的安全稳定。因此,如何预防和减少劳动争议,保持劳动关系的和谐、稳定,是目前社会各界所关注的焦点,政府职能部门、企业和劳动者都应共同地积极地采取相应的对策加以预防。1、强化政府的宏观管理职能政府虽不能对劳资纠纷直接进行干预,但对劳动关系具有指导和调整的功能。政府应积极调查研究,培植符合市场经济条件下现代企业制度的新型劳动关系,出台符合时代特征的地方性法规、规章和政策,支持政府职能部门正确行使监督检查职权,协调劳动保障部门与各经济主管部门、工商、税务、财政、工会的配合。2、强化劳动保障部门行政监察手段,加大行政执法力度劳动监察运用行政手段规范企业行为是调整劳
    2023-03-26
    252人看过
  • 如何预防和处理劳动争议
    1、什么是劳动争议劳动关系当事人之间因劳动权利义务不同而引起的争议,又称劳动争议。有的是既有权利纠纷,即因适用劳动法、劳动合同和集体合同既有内容而产生的纠纷;劳动争议的范围在不同国家有不同的规定。根据我国《劳动争议调解仲裁法》第二条的规定,劳动争议的范围为:1.因确认劳动关系发生的争议;2.因订立、履行、变更,劳动合同的终止和终止3.退市、辞退、辞职、辞职引起的纠纷4.工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训、劳动保护等纠纷5.劳动报酬纠纷医疗费、经济补偿金等法律、法规规定的其他劳动争议,如何预防劳动争议,有法可依。企业要有预防措施的思想。在劳动争议发生前,员工在入职前有一套详细而具体的企业规章制度、员工手册等管理规定。企业规章制度和其他管理规范是企业的内在规律。企业的整个运作都是以这些规律为基础的,所以有法可依。由于这是企业的内部法,所以这一制度首先要符合国家的法律、法规和政策,才能具有
    2023-05-07
    368人看过
  • 如何预防和处理医疗纠纷?
    医疗纠纷的预防措施如下:1、严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范、常规,恪守医疗服务职业道德,改善服务态度,建立良好的医患关系;2、医疗机构应加强质量管理,堵塞漏洞;3、提高病历及各种医疗文书的书写质量并加强管理。4、重视医疗以外的其他安全问题,减少非医疗因素引发的医疗纠纷。医疗纠纷的处理方法如下:1、医患双方协商解决;2、协商不成的,可以申请卫生行政部门进行调解;3、调解不成的,还可以向人民法院提起诉讼。二、医疗事故调解注意事项有:1.当发生医疗事故或者发生可能是医疗事故的医疗纠纷后,医院应当立即进行调查、处理,并向当地卫生行处长部门报告;2.当发生医疗事故或可能是医疗事故的医疗纠纷时,病人及其家属可以以向医疗单位提出查处要求;3.某些医疗机构无权自行调查处理医疗纠纷;4.发生医疗事故后,事故单位必须立即查处封病例。三、医疗纠纷调解的意义:调解机制的介入,在医患双方之间架起
    2023-03-25
    68人看过
  • 工程的延期索赔如何处理
    积极协调配合,收集证据,要求对方当事人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、房屋买卖合同签了两年可以解除吗履行了2年的房屋买卖合同可以解除,但是不履行方需要承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。或者双方协商一致也可以解除合同。二、买房人违约法院如何判买房人违约法院的判刑:如果法院判定买方违约,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行,又称强制实际履行,是指违约方根据对方要求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。采取
    2023-02-10
    403人看过
  • 工程索赔过时效如何处理
    1、工程索赔过了诉讼时效的,当事人可能协商处理,如果协商不成的,仍然可以向法院起诉,但被告人对诉讼时效有辩护权,原告可能会败诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。一、不给工程款怎么起诉(一)当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。(二)根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉应提交下列材料:1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结
    2023-04-03
    418人看过
  • 工程索赔如何管理
    工程索赔管理应以合同为依据,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。一、建筑工程延期交付的如何赔建筑工程延期交付赔偿方式如下:1、可以按照定额计价的工程索赔费用;2、可以按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用;3、可以要求支付拖欠的工程利息;4、可以要求支付停、窝工时产生的相关费用等。二、民事诉讼调解制度的完善(一)确立当事人意思自治为主的调解制度。首先,充分尊重当事人的自主处分权。在没有查明事实、分清责任的情况下,当事人依法达成的调解协议,是当事人对自己实体权利和诉讼权利自主处分的结果,法院应当认可。其次,全面落实调解的自愿原则。在法律、法规中明确规定,是否调解的选择权在当事人,是否再次调解的选择权也在当事人,法院不得在当事人未申请调解的情况下通知其到庭进行调解。(二
    2023-03-29
    170人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 如何有效预防工程索赔的发生
      山西在线咨询 2022-11-01
      1.加强索赔的前瞻性预防。作为业主、监理工程师和承包商,都要借助自己的经验和有关规定,采取积极的措施防止可以预见的索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强对设计方案的审查等等。但如果索赔确实发生了,应积极采取措施,把索赔费用控制在最小范围之内。2.在市场经济条件下,合同是约束甲乙双方经济行为的准绳。作为业主方的管理人员应注意全面、严格地履行合同。合同在签约前应反复斟酌合同条款,注重合
    • 如何处理工程索赔
      黑龙江在线咨询 2021-11-29
      应以合同为基础,在处理索赔时必须有理有据;必须注意数据的收集,数据的真实性和可信度,必须在确认后及时处理索赔;在具体的索赔处理过程中,必须仔细分析什么时候应该向工期索赔,什么时候应该向费用索赔。比如天气条件极其恶劣,已经超出了我们预期的正常雨雪天气,严重阻碍了项目的进展。此时施工单位可以要求业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应有费用索赔。再比如,在项目全面展开期间,部分项目发生变化,施工
    • 工程延期索赔如何处理
      广东在线咨询 2022-09-02
      1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和监理协商,取得一致意见。
    • 如何处理工程索赔问题?
      广东在线咨询 2023-01-15
      一、工程索赔流程: 1、索赔事件发生后,向监理工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,给予答复。 4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,规定的时间内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已认可。 5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监
    • 建筑工程索赔如何处理
      江苏在线咨询 2022-11-08
      1、从项目管理角度,合理的索赔应得到合理的解决;承包商自提交索赔报告后,业主必须在合同规定期限内对索赔要求作出答复。 2、这个阶段工作的重点就是审查评估索赔报告后,通过谈判、调解、仲裁或诉讼等手段解决索赔问题。