如何起诉阻挠施工损失赔偿
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-01 11:11:07 393 人看过

阻挠施工造成施工单位损失的,施工单位可以写起诉书,收集证明损失的证据,向人民法院起诉主张损失赔偿。

《中华人民共和国民法典》

第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。

依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第二十八条侵权诉讼管辖

因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

第一百一十九条起诉条件

起诉必须符合下列条件:

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

一、工程索赔费用的组成

1、人工费

对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2、材料费

对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

3、施工机械使用费

对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

4、分包费用

分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

5、工地管理费

工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

6、利息

索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 13:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多银行贷款相关文章
  • 恶意阻挠施工派出所管吗
    恶意阻挠施工派出所管,公安机关可以调解处理,经公安机关调解、当事人达成协议的,不予处罚,调解不成会以违反治安管理规定被处以警告、罚款以及拘留等处,情况严重的构成破坏生产经营罪,同时也可以向建设局投诉。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
    2024-04-27
    231人看过
  • 征地不给钱阻挠施工犯法吗?
    一、征地不给钱阻挠施工犯法吗?1、征地不给钱阻挠施工犯法。阻拦施工属于违法行为,严重情况下,对方可以报警处理。阻拦施工导致的损失,需要阻拦者承担。实施阻工行为,还有可能因为造成治安混乱,被拘留。阻拦施工是绝对不可为的。2、工地欠钱,可以通过以下方式讨薪:(1)与工地老板进行协商沟通;(2)向当地劳动局,或者当地劳动监察执法大队举报工地欠钱行为;(3)通过人民调解委员会,介入调解,达成调解协议;(4)向人民法院提起诉讼,要求工地老板还钱付薪。二、征地补偿款什么时候发放?1、征地补偿款一般自征地补偿、安置方案批准之日起3个月内全额发放。在签订征收补偿协议或房屋拆迁合同后发放并在征收之前补偿到位,征地补偿款应按照先补偿、后征收的原则一次性支付到位。2、征地补偿款发放的流程如下:(1)告知征地情况在征地依法报批前,当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等,以书面形式告知被征地农
    2023-06-17
    337人看过
  • 村民阻挠施工是否构成犯罪
    阻挠施工不构成犯罪,一般按违反《治安管理处罚法》处理。第二十三条有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的。造成损失的,施工方可以民事诉讼解决。一、其它相关内容扩展资料:(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分.(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中
    2023-03-03
    218人看过
  • 阻挠土地征收工作如何处置
    一、阻挠土地征收工作如何处置阻碍土地行政主管部门的工作人员依法执行职务的,依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中,以
    2023-06-12
    368人看过
  • 阻碍施工造成的损失怎么赔偿,工程索赔的步骤
    一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的步骤(一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。(二)报送索赔资料和索赔报告在
    2023-04-18
    170人看过
  • 土地补偿起纷争村民阻挠
    两村民小组因土地补偿款纷争,部分村民竟阻挠市重点工程施工。昨日,记者从裕安区相关部门获悉,六安城区淠河南路窑岗咀大桥头赵家拐段500米长路基土方工程建设因该村民组部分村民阻挠,已停工两天多。六安城区淠河南路是沿老淠河修建的一条景观大道,是六安2009年重点建设工程之一。在通过招投标后,河南南阳市建筑水电工程有限公司最终获准承建该工程,后来,该公司又将该工程分包,其中一位分包承包人是当地村民李某。1月18日,赵家拐村民组部分村民阻挠李某承包的500米长路基土建工程施工,李某被迫停工。赵家拐村民周某某、李某某解释了阻挠的前因后果。30年前,赵家拐村民组、韩沿口村民组同属于胡家渡村红星村民组,1980年1月31日,两村民组通过协议正式分家。赵家拐村民组村民说,当时,在两个村民组中间,有一块土地是两个村民组共有的。30年后,淠河南路刚好征用这一块土地,有关部门共支付42万元土地征用补偿款。但是,这
    2023-06-05
    106人看过
  • 村民因占地纠纷阻挠施工怎么处罚可以提起诉讼吗?
    村民因占地纠纷阻挠施工的案由是可以提起行政诉讼来解决的。在实践中民事纠纷的类型是比较多的,比较常见的民事纠纷包括劳动纠纷、合同纠纷、婚姻纠纷等,而民事纠纷解决的途径有很多,而最有效力的是提起诉讼,但是一般来说民事纠纷是不属于犯罪行为的,与刑事案件有着本质上的区别,不能够进行混淆。一、民事纠纷的解决途径有哪些?1、和解:纠纷当事人就民事纠纷自行协商并达成协议,从而消灭争议。2、调解:由第三方(调解组织)就纠纷对双方当时人进行调停、说和,从而解决纠纷。调解达成的协议不具有强制执行力,但是具有法律效力,其效力类似于合同,对双方都有法律上的约束力。3、仲裁:财产纠纷双方当事人达成仲裁协议,将纠纷提交仲裁委员会予以裁决。仲裁机构的性质为民间的组织,但是其所作裁决书具有法律约束力,并且具有强制执行力。4、民事诉讼:通过人民法院在平等主体之间行使国家审判权,解决平等主体之间民事权利义务纠纷。和解是当事人
    2023-06-21
    382人看过
  • 电力施工造成损失如何赔偿,财产损害的赔偿原则
    一、电力施工造成损失如何赔偿因电力施工造成他人损失的,受害人可以要求赔偿损失,具体数额按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十七条【赔偿费用支付方式】损害发生后,当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的,赔偿费用应当一次性支付;一次性支付确有困难的,可以分期支付,但是被侵权人有权请求提供相应的担保。二、财产损害的赔偿原则1、全部赔偿原则全部赔偿是侵权损害赔偿的基本规则,指的是侵权行为加害人承担赔偿责任的大小,应当以行为所造成的实际财产损失的大小为依据,全部予以赔偿。换言之,就是赔偿以所造成的实际损害为限,损失多少,赔偿多少。2、财产赔偿原则财产赔偿也是侵权损害赔偿的基本规则之一,是指侵权行为无论是造成财产损害、人身损害还是精神损害,均
    2023-04-10
    467人看过
  • 阻挠反恐工作罚则
    阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的,由公安机关处五日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款。恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。定金罚则的适用条件案情]原告李某某。被告某食品公司。原告李某某与被告某食品公司于2004年10月12日签订买卖合同一份。约定原告从被告处购买方便面,因李某某所订产品为新包装,需要交纳10000元的保证金,在正常销售后返回该10000元。合同订立的当日,李某某将10000元现金交给被告,被告出具了“收纸箱定金10000元”的款项收入凭证。主合同履行完毕之后,被告某食品公司未按合同约定将10000元现金返还给李某某,原告诉至法院。原告诉称,我向被告交纳的10000元是定金,我履行合同后,被告至今不予返还,要求被告双倍返还定金共计20000元。被告辩称,
    2023-07-06
    470人看过
  • 2024施工合同无效赔偿损失如何主张
    一、施工合同无效赔偿损失如何主张?施工合同无效是一方过错造成的,无过错的一方可能向过错方主张赔偿,如果就赔偿问题协商不成的,可向法院起诉主张。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。二、建筑工程合同无效,工程质量保证金要退吗合同无效应退工程质量保证金。在实践中,当出现以下情形时,建筑工程合同就可以认定为无效合同:1、不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人
    2023-12-15
    299人看过
  • 施工损失赔偿有哪些
    法律综合知识
    一、施工损失赔偿有哪些施工合同解除后,赔偿损失的范围主要包括实际损失和可得利益损失。1.根据《民法典》的相关规定,当一方违约导致合同解除时,受损方有权要求违约方赔偿因其违约行为所造成的实际损失,这包括但不限于直接经济损失,如材料费、人工费等。2.若合同正常履行,受损方本可获得的预期利益,即可得利益,也应在赔偿范围内。3.对于建设工程施工合同而言,若合同无效但工程经验收合格,承包人可参照合同约定请求折价补偿。若工程验收不合格,则需根据修复情况确定赔偿责任:(1)修复后合格的,发包人可请求承包人承担修复费用;(2)修复后仍不合格的,承包人则无权请求折价补偿。鉴于施工合同的特殊性,合同解除后,承包人对已物化到工程中的劳动与建筑材料仍享有优先受偿权。二、解除施工合同可赔偿情形在施工合同领域,解除合同并请求赔偿的情形多种多样,主要可归纳为以下几种:1.双方协商一致解除:当发包人与承包人经协商达成一致
    2024-07-15
    324人看过
  • 阻挠行政执法,应该如何处罚?
    行政部门遭遇抗拒执法时,对抗法都可以给予治安管理处罚,如果抗拒执法情节严重构成犯罪的,给予刑事处罚。有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依
    2023-05-06
    442人看过
  • 阻挠劳动保障行政部门实施监察的如何处罚
    依据我国相关法律的规定,阻挠劳动保障行政部门实施监察的,由劳动保障行政部门责令改正,处2000元以上2万元以下的罚款。《劳动保障监察条例》第三十条有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)项规定的行为的,处2000元以上2万元以下的罚款:(一)无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依照本条例的规定实施劳动保障监察的;(二)不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据的;(三)经劳动保障行政部门责令改正拒不改正,或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的;(四)打击报复举报人、投诉人的。违反前款规定,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。劳动监察与仲裁的区别依照现行法律规定,劳动争议仲裁程序和劳动保障监察程序是劳动者主要的法定维权渠道。当下两个程序都存在各自的不足:1、按
    2023-06-14
    479人看过
  • 建筑施工损害赔偿是如何赔偿的?
    建筑施工损害赔偿是发生在施工工作中的,本文主要分析建筑施工损害赔偿的构成要件,与其他致人伤害事故的区别,建筑施工损害赔偿与其他赔偿的法律关系,以及建筑施工损害赔偿的责任确定。对建筑施工赔偿进行了全面的分析。建筑施工事故,是指在工程建设过程中,由于责建筑施工损害赔偿是发生在施工工作中的,本文主要分析建筑施工损害赔偿的构成要件,与其他致人伤害事故的区别,建筑施工损害赔偿与其他赔偿的法律关系,以及建筑施工损害赔偿的责任确定。对建筑施工赔偿进行了全面的分析。建筑施工事故,是指在工程建设过程中,由于责任过失或意外情况造成施工作业人员及其他工作人员人身伤亡或者较大经济损失的事故。建筑施工事故人身损害赔偿责任,即对事故造成的人员伤亡,有关责任主体依法应承担的对受害人的民事赔偿责任。一、建筑施工事故人身损害赔偿责任的构成要件1、事故须发生建筑施工过程中。一项工程的建设一般包括勘察、设计、施工等一系列过程。
    2023-06-08
    269人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    银行贷款是指银行根据国家政策以一定的利率将资金贷放给资金需要者,并约定期限归还的一种经济行为。一般要求提供担保、房屋抵押、或者收入证明、个人征信良好才可以申请。... 更多>

    #银行贷款
    相关咨询
    • 怎样认定阻挠施工造成损失
      贵州在线咨询 2021-11-20
      村民阻挠施工,造成现场停产停工损失,但没有损坏生产工具。一般按照《治安管理处罚法》处罚,即处以警告或者200元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;聚众实施的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
    • 村民住宅突然阻挠施工造成损失怎么处罚
      西藏在线咨询 2022-11-27
      1、村民阻挠施工,造成了现场停产停工的损失,但未出现破坏生产工具等的损毁行为,一般按照《治安管理处罚法》予以处罚,即处警告或者二百元以下罚款。 2、情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 3、聚众实施的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
    • 阻挠施工构成什么罪
      广东在线咨询 2024-05-12
      一个人阻挠施工不构成犯罪。有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:1、扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,尚未造成严重损失的;2、扰乱车站、港口、码头、或者其他公共场所秩序的;3、扰乱公共汽车、电车、或者其他公共交通工具上的秩序的;4、非法拦截或者强登、扒乘机动车以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;5、破坏依法进行的选举秩序的。
    • 阻挠施工的定性有哪些
      四川在线咨询 2022-10-13
      1、阻碍单位正常施工属于违反《治安管理处罚法》的行为。 2、根据《治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的,处警告或者200元以下罚款;情节较重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款:扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的。聚众实施前款行为的,对首要分子处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
    • 阻挠正常施工可以拘留吗
      天津在线咨询 2022-10-24
      据你所讲,案情复杂。如需帮助,欢迎随时来电免费咨询、预约。