承包商在哪些情形下可以要求工期延长？-法师兄

承包商在哪些情形下可以要求工期延长？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 16:41:06 488 人看过

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：

1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。

2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。

3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。

4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。

5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。

什么情况下单位能主张工期顺延

1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。

2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。

4、设计变更和工程量增加。

5、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

6、发生不可抗力事件。

《民法典》第七百九十八条，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

土地承包
农民可以自主要求延长土地承包期吗

1993年中共中央、国务院《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》中规定：为了稳定土地承包关系，鼓励农民增加投入，提高土地的生产率，在原定的耕地承包期到期之后，再延长30年不变。开垦荒地、营造林地，治沙改土等从事发展性生产的，承包期可以更长。农业部于1994年12月30日发布的《关于稳定和完善土地承包关系的意见》中亦指出：要积极、稳妥地做好延长土地承包期工作。发包方与农户签订的合同，到期一批，续订一批，把土地承包期再延长30年。原土地承包办法基本合理，群众基本满意的，尽量保持原承包办法不变，直接延长承包期;因人口增减，耕地被占用等原因造成承包土地严重不均，群众意见比较大的，应经民主议定，作适当调整后再延长承包期。

2023-04-26

212人看过
刑事诉讼法
法庭在哪些情形下可以对案件进行延期审理

根据刑事诉讼法第一百六十五条的规定，法庭审判过程中，遇有以下情形影响审判进行，法庭可以对案件延期审理：1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中，有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验，法庭应当认真审查上述申请，如果认为这些申请是合理的，有可能影响到对事实真相的断定，甚至是被告人有罪或者无罪的判断，应当同意申请，当庭无法解决的，可以决定延期审理，等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后，再开庭审理。2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方，应当在法院开庭审理时，有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证，做好准备工作，在庭审过程中，如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分，为了准确、及时查明犯罪事实，惩罚

2023-06-14

174人看过
业主
在什么情况下承包商可以暂停施工

1、承包商在什么情况下可以停止和推迟施工？1。业主变更工程量？2。发包人的设计文件和其他技术资料有误或发包人更改设计文件？3。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或者工程进度款的；4。发包人未对中间工程、隐蔽工程的情况进行验收，未办理有关交接手续的；5。发包人未按合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程无法正常进行。二是暂停施工后，用人单位的责任是什么？如果由于业主的原因导致工程暂停或延误，业主应承担什么法律责任？在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。因发包人原因不能按约定的进度计划施工的，承包人可以停止或者延期施工。出现上述情况，致使工程建设无法正常进行的，承包人可以暂停、顺延、顺延工期，并及时通知发包人。承包人应采取合理措施，减少和避免损失，妥善保护已完工程，保护和移交所购材料、设备，并在暂停施工和停工期间，将自己的

2023-05-31

267人看过
继续履行
承租人可以哪些情形下要求解除租赁合同？

出租人有权终止合同的情形有：1、将承租的房屋擅自转租；2、将承租的房屋擅自转让、转借他人或擅自调换使用的；3、将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的；4、拖欠租金累积六个月以上的；5、利用承租房屋进行违法活动的；6、公有住房无正当理由闲置六个月以上；7、故意破坏承租房屋的；8、法律、法规规定其它终止合同的。承租人另找房屋确实有困难的，房主应当延长租赁期限。出租人的解除权行使的情形有哪些情形：1、承租人擅自变动房屋建筑主体和承重结构或者扩建，在出租人要求的合理期限内仍不予恢复原状，出租人可请求解除合同并要求赔偿损失。2、承租人未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并要求赔偿损失。3、承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。4、承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合

2023-07-11

236人看过

探望权
哪些情形下可以要求终止探望权?

以下情况下可以要求终止探望权：（1）患有严重精神病或尚未治愈的烈性传染性疾病的；（2）对子女实施家庭暴力或虐待子女的；（3）其他不利于子女身心健康的情形。探望权是指离婚后不直接抚养子女的父亲或母亲一方享有的与未成年子女探望、联系、会面、交往、短期共同生活的权利。一、子女探视权有哪些规定子女探视权是指离婚后不直接抚养子女的父亲或母亲一方享有的与未成年子女探望、联系、会面、交往、短期共同生活的权利。探视权从法理上看，是基于亲权的一种派生权利，只要身份关系存在，探视权就应该是非直接抚养一方的权利。二、离婚后孩子有探视权吗离婚之后，不利于子女身心健康的人没有小孩探视权。离婚后，只有不直接抚养子女的父或母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。探望权是指离婚后不直接抚养子女的父亲或母亲一方享有的与未成年子女探望、联系、会面、交往、短期共同生活的权利。三、离婚子女探视权有什么规定？探视权，又称见面交往

2023-06-22

400人看过
刑事诉讼法
在哪些情形下刑事案件需要延期审理？

法院之所以会延期审理一般都是因为出现了某种障碍，而导致庭审被迫中断的情况，那么刑事案件延期审理的条件是什么呢?延期审理的法定情形共有五种：1、需要通知新的证人到庭，调取新的物证重新鉴定或者勘验的;2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的;3、由于当事人申请回避而不能进行审判的;4、对于辩护人依照有关规定当庭拒绝继续为被告人进行辩护的，合议庭应当准许，同时被告人要求另行委托辩护人的，合议庭应当宣布延期审理;被告人当庭拒绝辩护人为其辩护，要求另行委托辩护人的，应当同意，并宣布延期审理。被告人要求人民法院另行指定辩护律师，合议庭同意的，应当宣布延期审理;5、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽然不需要补充侦查和补充提供证据，但需要提出追加或者变更起诉的，公诉人向法庭提出延期审理的建议。其中，前三项是“可以”延期审理的情形，后两项是“应当”延期审理的情形。法律依据：《刑事诉讼法》第

2023-06-17

287人看过
法律综合知识
在哪些情形下购买食品可以要求10倍赔偿

在销售商明知所提供商品或服务存在严重安全隐患，但依然进行商业交易的情况下，消费者倘若不幸购得此类存在重大质量问题的产品或服务，是有权要求销售商予以十倍赔偿的。而对于如何认定销售商是否为“明知”，主要可从两个环节来进行判定：首先，销售商在接受货物并进行销售过程中的行为是否依照相关法律法规，严格执行了进货检验与记录，切实扮演好自己的进货查验职责；其次，销售商在市场流通领域内，是否充分重视并履行了其作为主体应尽的注意保护消费者权益之责任。《食品安全法》第一百四十八条消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者，应当实行首负责任制，先行赔付，不得推诿；属于生产者责任的，经营者赔偿后有权向生产者追偿；属于经营者责任的，生产者赔偿后有权向经营者追偿。生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消

2024-08-15

108人看过
抚养义务
法院有哪些情形下可以申请延期开庭？

根据《民事诉讼法》第146条，如果有以下情况之一，可以延期开庭审理：（1）必须出庭的当事人和其他诉讼参加者有正当理由未出庭的；（2）当事人暂时提出回避申请的；（3）需要通知新证人出庭，取得新证据，重新鉴定，调查或补充调查的；（4）其他应延期的情况。如果当事人有重大疾病，可以以第（1）点为理由申请延期开庭。如果当事人的个人原因合理合法，可以作为延期开庭的理由，写延期开庭申请书，提交法院负责审理案件的民事法官，决定是否延期开庭。民事诉讼法延期开庭的情形有哪些根据《民事诉讼法》有关规定，遇有以下特殊情形，致使法庭审理无法按期或继续进行时，当事人及其法定代理人才可以提出延期审理申请：（1）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭。民事诉讼中，必须到庭的当事人指能够正确表达意志的离婚案件当事人和负有赡养、扶育、抚养义务和不到庭就无法查清案情的被告。必须到庭的其他诉讼参与人则泛指如：其不到庭

2023-08-05

254人看过

预付款
因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延，就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因此，因发包人原因导致工期拖延的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。但发包人出现前三项情况时，应当达到承包人无法施工的程度，造成停工的，承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则，承包人不能要求赔偿，反而可能要求承担相

2023-06-15

403人看过
工程施工
发包人可以在哪些情况下请求解除与承包人的合同？

如果承包人出现以下情况之一，发包人有权解除建设工程施工合同：首先，明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；其次，在合同约定的期限内没有完工，且在发包人合理期限内仍未完工；第三，已经完成的建设工程质量不合格且拒绝修复；最后，将承包的建设工程非法转包或违法分包。如果承包人出现以下情况之一，发包人有权解除建设工程施工合同：首先，明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；其次，在合同约定的期限内没有完工，且在发包人合理期限内仍未完工；第三，已经完成的建设工程质量不合格且拒绝修复；最后，将承包的建设工程非法转包或违法分包。承包人违反合同主要义务的情况根据素材0的内容，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2023-09-16

395人看过
法律综合知识
商账追收在哪些情形下需要

商帐追收是指通过合法的追收流程和技巧，进行商帐追收服务，降低企业风险率和坏账率，防范和规避企业由于使用赊销方式带来的信用风险。但内地还不得以“商帐追收”名义注册公司，作为信用管理的有效组成部分，“商帐追收”在新的经济环境和法律体系，更加需要信用管理和商务谈判的专业化团队来实现。《刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《民事诉讼法》第二百四十一条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。

2024-05-05

336人看过
不可抗力
工程合同工期顺延情形包括哪些

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更，导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

2023-04-16

334人看过

合同无效
承包人发包人在什么情形下可请求解除合同

一、承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。二、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）未按约定支付工程价款的；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。一、因开工合同纠纷导致房屋价款纠纷的处理途径有哪些1、建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应兰按照约定支付相应的工程价款。2.已经完成的建设工程质量不合格的:(1)修复后的建

2023-03-21

69人看过
国务院
如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求工期可不可以顺延

不予顺延相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七十条违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款;造成损失的，承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十一条建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的，依法追究刑事责任。建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款;造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或

2023-06-15

279人看过