暴雨水下造成停工应怎么索赔-法师兄

暴雨水下造成停工应怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-23 10:01:06 62 人看过

若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

（2）发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位（承包人）承担。

（4）所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

（5）工期给予顺延。

（6）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

暴雨天气如何避免交通事故的发生？

遇有自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等严重影响交通安全的情形，采取其他措施难以保证交通安全时，公安机关交通管理部门可以实行交通管制。机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里：（一）进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时；（二）掉头、转弯、下陡坡时；（三）遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在50米以内时；（四）在冰雪、泥泞的道路上行驶时；（五）牵引发生故障的机动车时。

《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
暴雨造成车辆受损哪些可以索赔

一般情况下，暴雨对车辆造成的损失主要有四种：一是由于暴雨淹及车身而进水，导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是在水中不自觉地漂游或其他原因发生擦撞碰伤的损失;三是拖车等施救费用的损失;四是由于发动机进水，事后车主又启动，因雨水未干导致发动机被烧的损失。在以上几类损失中，前三项的损失一般都在“车损险”的条款理赔范围中，各家公司也没有太大的差别，基本上都会给予赔偿。但对于发动机进水造成损失，每家公司的规定不尽相同，是否理赔、理赔多少都有差异。所以，车主在购买保险时一定要看清险种条款，不要因为疏忽而造成经济损失。通常情况下，汽车进水保险理赔的范围包括拖车费等施救费用，以及车内电器维修、更换机油、三滤、工时费等车辆因暴雨事故造成的损失。如果没有购买涉水险，只有车辆静止被淹，在没有强行发动的情况下造成的损失，保险公司才负责赔偿。而遇到道路积水，在可预见发生故障的情况下，依然涉水行驶造成的车辆损失保

2022-10-28

225人看过
不可抗力
建设工程特大暴雨怎么索赔

一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全

2023-06-17

123人看过
不可抗力
如何依法依规处理暴雨水浸导致的停工索赔问题

擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，并赔偿发包人的相关损失。如果暴雨是不可抗力的自然灾害，承包商停止工作是可以理解的，双方可以按照以下方式处理赔偿事项：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损坏，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3、施工单位应承担施工单位机械、设备损坏、停工等损失。合同违约应如何索赔违约金合同违约，可以根据合同约定向违约方索要违约金。如果产生纠纷，可以提起民事诉讼。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第一款、第二款的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁

2023-07-10

168人看过
不可抗力
暴雨房子进水怎么理赔

暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定，此类受损房屋难以获得相应赔偿，国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。但政府应当按照《防震减灾法》相关条例的要求做好救助工作。也就是说，政府没有赔偿的义务，但却有救济的责任。如果房主之前买过住房保险那就方便多了，直接到保险公司按照之前的保险合同索赔即可。但需要注意的是，要仔细查看之前购买的保险索赔范围是否包括自然灾害类，若是包含即可索赔;但若是免责中明确指出由于自然灾害所造成的损失不在保险范围内，那就无法索赔了。如果房屋存在质量上的问题，是可以要求开发商进行赔偿的。一、房屋在自然灾害时倒塌保险公司赔吗不属于保险责任通常有两种情况，一种是出险事故不属于保险条款中的“保险责任”条款规定的责任范围;另一种是出险事故属于保险条款中的“责任免除”条款规定的免责范围，例如人身意外伤害险保险，如果被保险人发生车祸但被保险人系无照驾驶，则属于

2023-06-23

124人看过

机动车
机动车被暴雨水淹后如何索赔？

根据家庭自用汽车损失保险条款规定，保险期间内，被保险人或其允许的合法使用人在使用被保险机动车过程中，因暴雨、洪水等自然灾害造成的被保险机动车的损失，保险公司将按约定负责赔偿。如果汽车是停在小区或者地下车库中被水淹造成损失，只要车辆参保了车辆损失险，保险公司都会按照自然灾害进行赔付。具体要做的就是：别动车，先拍照，再报案，然后就可以了！事故发生后，车主不要试图移动车辆或发动车辆，应尽快报案，至于车子的具体赔付损失情况，要根据车主的保险单保项。律师补充：车子进水一般分为两种情况：一是车辆停放在路边或是地下车库，由于积水太深导致车辆进水；二是，车辆在行驶时，开进积水路段，导致车内进水、熄火，无法前行。一旦车辆被浸泡在水里，车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。如果保险公司无法及时到达现场，车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况，以便定损员进行定损。保险公司与4S店都有拖车救援

2023-05-07

88人看过
不可抗力
暴雨洪水下，证件丢失应对策略

暴雨洪水导致证件丢失的具体办法如下：1、暴雨洪水导致证件丢失的，可以进行补办；2、暴雨洪水导致证件丢失的，若急需丢失的证件使用的，可以到相关单位开具证明；3、暴雨洪水导致证件丢失，进行补办的，可以申请加急办理通道。暴雨洪水属于不可抗力事件，导致证件丢失的，相关部门应当配合补办。暴雨洪水应急（一）我国暴雨洪水的特点1．我国暴雨洪水的地理分布特点我国大部分地区位于中纬度地区，大范围的暴雨主要是由两类天气系统形成：一类是西风带低值系统，包括气旋、切变线、低涡、槽和锋等，影响全国大部地区。这类暴雨，一般覆盖范围广、持续时间长，降水总量大，在大流域内常常形成组合型暴雨洪水，可造成大范围严重的洪涝灾害。另一类是低纬度热带天气系统，包括热带气旋、东风波等，多见于华南各省及东南沿海地区，这类暴雨持续的时间虽然较短，但往往强度大，也能造成严重的洪涝灾害。尤其是上述系统减弱成低压或外围云系，常常可以深入到我国

2023-07-08

478人看过
不可抗力
工程损失索赔：暴雨的影响

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。工程建设实践中，为了明确双方的权利义务，双方会签订工程合同，但是，可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。索赔目的分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成

2023-07-05

344人看过
不可抗力
暴雨造成车库进水，造成汽车损坏，谁该负责

1。谁应该为雨水导致的水流入车库并造成汽车损坏负责。界定是否由开发商负责，主要看小区和地下车库的排水系统是否按国家标准建设，排水设计和施工是否规范。如果是因为开发商在建，地下车库排水设计或施工不当，导致使用过程中出现排水问题，造成财产损失的，那么业主可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。其次，对突发自然灾害中物业管理方的责任没有强制性规定，主要是依据业主与业主签订的物业服务合同，根据合同可以判断物业管理方是否履行了职责。如果物业管理方有明显失职行为，可以追究责任。如果物业管理部门即使尽到了责任，也不能避免损失，就不需要承担责任。暴雨过后，一般是业主与物业纠纷的高发期。不少业主认为业主应该承担部分责任，而物业公司则认为暴雨是不可抗力。暴雨本身是一个外部因素，但在降雨过程中，物业公司作为专业的物业管理部门，应该能够预见到雨季可能危及业主利益的情况。当事人可以预见，但是由于过失没有预见，

2023-05-08

52人看过

误工费
停工造成误工费索赔原则

（一）根据发生事件的不同角度，按不同标准，区分不同类型，采取不同的实施办法进行索赔管理。（二）熟悉相关法律和关联文件，一切皆以证据做保证，明确方向，积极实施。要求索赔要以清晰的概念和单刀直入的方法阐述并报告发生的事实，规避与对方纠缠，直接要求索赔。（三）及时发现与报告，根据招投标文件与合同要求中有关规定提出索赔意向，意向书中应包含索赔项目（分部分项名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，务必附有详细的计算资料和证明。这样监理工程师通过意向书就可以大致了解整个事件的过程、影响程度以及索赔意愿和要求。（四）索赔意向书报告给监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时应当会同部门总管、部门负责人和现场监理工程师一起核实。（五）经总监理工程师签字确认后索赔意向书及时归档，同时收集证据，所有工程费用或工期索赔均须附有现场工程监理工程师已经认可的记录和计算资料以及相关的证明材料。（六）及

2023-02-08

365人看过
车辆损失险
车损险是否包括暴雨涉水造成的损失？

暴雨涉水车损险是否理赔，要看车辆涉水后是否受到了人为破坏。静止状态被淹。由于暴雨、洪水等自然灾害造成车辆在道路、小区或地下车库被淹的，只要车辆购买了车损险，那么保险公司会按自然灾害赔付；行驶中被淹。行驶或被水淹后损坏了发动机的，购买涉水险后，只要没有二次打火，那么可以得到赔偿。车损险一般保额多少吗？车辆损失险的保险金额一般有三种确定方式，不同的确定方式直接影响和决定了发生保险责任事故时保险公司计算赔偿的原则：保险金额由投保人和保险人从下列三种方式中选择确定，保险人根据确定保险金额的不同方式承担相应的赔偿责任：1、按投保时保险车辆的新车购置价确定保险合同中的新车购置价是指在保险合同签订地购置与保险车辆同类型新车（含车辆购置税）的价格。其中包括了车辆购置附加税费。2、按投保时保险车辆的实际价值确定保险合同中的实际价值是指同类型车辆新车购置价减去折旧金额后的价格。折旧按年计算，不足一年的，不计折

2023-07-08

148人看过
机动车
暴雨积水闯红灯怎么办

暴雨积水闯红灯，违反道路交通安全法律、法规依法给予行政处罚，实行累积记分制度。一、闯红灯开大车扣了谁的分法律对于开别人的车闯红灯扣谁的分并没有作出明确的规定。在实际操作中，闯红灯行为被交通技术监控记录，在能确定驾驶人的的情况下，对该驾驶人进行处罚并扣分。闯红灯的行为属于违反《道路交通安全法》的行为，会被依法扣六分。罚款二百元。依据《道路交通安全法》第九十条的规定，机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。《道路交通安全违法行为记分分值》第二条第二项规定，机动车驾驶人驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的，一次记六分。二、异地高速超速被扣12分能代扣吗?异地告诉超速被扣12分不能代扣。在我国买卖驾照记分是违法行为，查获后可处以行政处罚。此外，驾照记扣12分的，公安机关交通管理部门应当扣留机动车驾驶证。机动车所有人需

2023-04-10

76人看过
法律综合知识
施工工程长期下雨能够索赔吗

一、施工工程长期下雨能够索赔吗施工地长期下雨，造成工程无法按其完成的，如果长期下雨造成自然灾害，属于不可抗力因素，承包人不承担违约责任，不能主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、工程纠纷处理的基本方式1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之

2024-01-30

257人看过

业主
特大暴雨造成的损失业主赔吗

一般来讲因天灾造成的损失，属于不可抗力，但也有一些损失，原本是可以避免的，在这种情况下，应有人对业主的损失进行赔偿。如果完全是自然灾害的责任，可以通过意外保险来进行赔付。一、违约金赔偿标准上限是怎么规定的违约金赔偿没有绝对的上限标准。违约金一般由双方自由约定，具体如下：1、如果没有约定违约金具体数额，也不属于法律规定的特殊情形，可以参照合同违约造成的损失进行赔偿；2、如果违约金赔偿数额过分高于或者过分低于造成的实际损失，可以请求法院加以调整。一、以下情况劳动者要承担违约金：1、用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，双方可以约定服务期，劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金；2、如果劳动者是负有保密义务的，在劳动合同或者保密协议中，单位可以与劳动者约定竞业限制条款。依法约定的竞业限制条款，若劳动者之后违反了，这种情况下也需要承担违约责任。二、违约责任的构

2023-06-23

209人看过
法律综合知识
因甲方停工造成误工费怎样索赔？

关于甲方原因造成的停工索赔的主要内容介绍以供参考。1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费的20%，机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话，可以计取干扰费用2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费几个方面。（1）人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。（2）设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。（3）保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。(反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折

2023-02-03

433人看过