设计损失发包人对承包人应有哪些处理-法师兄

设计损失发包人对承包人应有哪些处理

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-03 19:00:32 457 人看过

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

一、发包人拖延工期承包人如何赔偿

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

二、建设工程转包应遵守哪些规定?

建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。

三、合同约定的工期延误，承包人如何处理？

合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任，承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应只是口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，根据合同约定及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多第三者相关文章

承包合同纠纷
承包人应如何应对承包合同纠纷？

承包合同纠纷中承包人应承担的责任有：1．施工准备责任；2．物资准备责任；3．及时告知责任；4．工程质量责任；5．工程保管责任；6．工程交付责任；7．竣工验收责任；8．工程保修责任；9．防止损失扩大责任；10．共同责任。土地承包人的权利在农村土地承包经营法律关系中，承包人享有以下权利：（一）占有承包的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的，承包人有权从集体组织取得一定数量、质量、位置的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面，这是承包人进行生产经营活动的前提。（二）使用承包的土地或其他生产资料，独立进行生产经营活动。（三）收取承包土地或其他生产资料的收益，并取得依约定数额向发包人支付收益后所余收益的所有权。公民个人的承包收益，可以继承。（四）转让承包经营权，这是承包人对其承包权的处分，一般是承包人无劳动力或转营他业而将承包的土地转包。转让承包经营权的收益应归承包人所有。（五）承包人承

2023-07-19

212人看过
法律综合知识
发包人承包人对工程实际竣工日期有争议的如何处理

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2021-12-06

406人看过

法律综合知识
承租人违约赔偿损失包含哪些

关于出租人和承租人间租约中产生的违约问题而引发的赔偿损失问题，其相关范围应该如何确定：在房屋租赁行业中，如果出租方未能按照预先签订的合同条款履行义务导致违约行为发生，那么他们应该承担的赔偿损失范围应由当事人双方在租约中已经明确约定好的违约责任予以严格规范与束缚。但是，如若租约中并没有详细规定违约责任，在此情形之下，当事人双方可通过友好协商的方式，共同商议出违约责任的具体实施范围。违约责任，也被称为“违反契约之责任”或“交付不能之责任”，这是指当事人未能完全履行合约规定的义务或者履行速度无法满足合约标准，因此依法需承担的民事责任。根据我国自2021年1月1日起正式生效的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条明确规定，无论哪一方当事人未能按照合同要求履行自身义务或者履行内容存在违规现象，均应承担并履行继续履约、采取补救措施以及赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方

2024-05-06

329人看过
不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过
法律综合知识
发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗

发包人自行变更工程规划设计，分以下两种情况确定承包人是否承担责任：1、承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担。2、承包人按照发包人指令施工造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗的法律依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）：第三章　城乡规划的实施　　第四十三条　建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不

2022-07-11

465人看过
撤销权
承包人如何应对发包人未付款前不当处分财产

发包人在未依约支付工程款的情况下，将自己的财产无偿或以明显低价处分给第三人时，承包人可以对其行使撤销权。(1)行使撤销权的条件。根据我国《民法典》第五百三十八条的规定，承包人行使撤销权必须具备下列条件：①发包人依约应支付承包人工程款，而发包人没有支付。②发包人实施了不当处分财产的行为，即发包人放弃到期债权、无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，且该行为已发生法律效力。③发包人不当处分财产的行为，导致其责任财产减少，削弱了偿还债务的能力，有害于承包人工程款的兑现。④在发包人以明显低价处分财产时，撤销权的发生还须以受让人明知该项行为会损害债权为条件。(2)承包人如何行使撤销权。其方式是通过向人民法院提起诉讼，由人民法院依法作出判决，撤销权才能成立。(3)承包人行使撤销权的范围：是以承包人没有受偿的工程款总额为限。

2023-06-15

140人看过

继续履行
承包土地不能耕种发包人担责赔损失

近日，顺义法院审结一起农业承包合同纠纷案，判决解除原告胡某与被告某村委会签订的承包合同，村委会返还胡某缴纳的3万元承包费，并赔偿胡某预期利益损失2.8万元。2005年，河南人胡某从北京某村承包了近300亩土地，签订合同时，胡某按约定缴纳了部分承包费。2006年5月，胡某准备在承包地上耕种，遭到了村经济合作社的制止，且此后胡某的承包地由村经济合作社社耕种。在要求村委会返还承包费未果的情况下，胡某以村委会单方违约，使其无地可种，给其带来了经济损失为由，将村委会诉至法院，要求解除其与村委会签订的合同，返还已缴纳的承包费3万元，并赔偿贷款利息损失1.1万余元，收入损失2.8万元。被告村委会辩称，依据土地承包法的规定，在签订合同时，胡某已取得了土地承包经营权，因此，村委会已全面履行了合同义务；胡某的损失是第三人即经济合作社的社长赵某侵犯其承包经营权所致，赵某不是村委会成员，胡某要求村委会承担损失缺乏

2023-06-09

330人看过
法律综合知识
承包人有哪些措施应对发包人拒签证、拒索赔、拒付款等行为

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2024-04-24

500人看过
保全
承包人停工的损失费怎么计算

停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(一)折旧费,(二)大修理费,(三)经常修理费,(四)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、包工

2023-03-12

376人看过
不可抗力
发包人工作与承包人工作条款应注意哪些

签订关于发包人工作与承包人工作的条款需要注意填写准确双方各自工作的具体时间；双方工作的具体内容和对对方的工作要求；以及双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、赔偿计算方法等。一、工程索赔款包括什么工程索赔是指因非自身的原因发生合同规定以外的额外工作或损失所要求进行的费用和工期的补偿。引起索赔的原因包括合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务;还包括设计图纸、技术规范错误，工程环境变化，合同变更，不可抗力因素等情形的发生。工程索赔款包括人工费，比如增加工作量的，计算增加部分人工费，发生窝工事件的，计算窝工费;机械费，例如增加工作时，计算台班费，窝工时，按机械设备的折旧或租赁费进行索赔;除此之外，还包括材料费、管理费、利润及利息、分包费，如果工程内容变更或增加时，可以就规费税金进行索赔。在工程索赔过程中，证据的搜集和保留是至关重要的，包括各种合同文件;工程往来函件;会议纪要;气象报告和

2023-02-22

338人看过

债权人
发包人承包人哪个缴税

一、发包人承包人哪个缴税1．《增值税暂行条例实施细则》第十条规定，单位租赁或者承包给其他单位或者个人经营的，以承租人或者承包人为纳税人。《试点实施办法》第二条规定，单位以承包、承租、挂靠的方式经营的，承包人、承租人、挂靠人以发包人、出租人、被挂靠人名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。因此，该企业应以被承包人，即发包人作为增值税纳税人。2．如果承包人的账务不健全，或者不能够提供准确税务资料的，根据《增值税暂行条例实施细则》第三十四条、《试点实施办法》第三十三条的规定，应当按照销售额和增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票。另外，《国家税务总局关于增值税几个业务问题的通知》（国税发〔1994〕186号）规定，对承租或承包企业，单位和个人，有独立生产、经营权，在财务上独立核算，并定期向出租者或发包者上缴租金或承包费的，

2023-06-07

478人看过
不可抗力
多式联运承运人的损失包括哪些

所谓多式联运承运人的损失是指承运过程中货物毁损、灭失的。如果提单未予转让，承运人自可抗辩;若提单已转让的，则无权对提单持有人抗辩，只能对持有人负赔偿责任，这亦是多式联运中与一般货物运输的不同，这时承运人受有损失;承运人损失还可表现为承运或其雇用人的人身或运输工具的损失，这时可成立诉权请求赔偿。一、运输合同纠纷运费损失是否应该支持运费损失是不是应该支持，视情况而定。托运人没有向承运人准确表明货物运输的必要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。运输过程中因不可抗力导致货物灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。二、实际承运人责任的性质是什么《汉堡规则》的立法者们认为，实际承运人就自己履行的运输部分直接对托运人等负责，由于实际承运人不是和托运人缔结合同的人，所以他的责任不是基于运输合同的责任，而是基于本公约的责任（成文法的责任）。即实际承运人对

2023-03-06

457人看过
法律综合知识
合同解除后，发包人和承包人应做好哪些工作?

承包人,发包人,合同,解除,订货,退货合同解除后，发包人和承包人应做好哪些工作?承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

2023-06-09

466人看过
工业厂房
发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对

导言：在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)，承包人可就停建、缓建造成的损失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。以案为例，某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺无法如期支付工程款，要求乙方临时停工1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收。后双方因索赔问题发生纠纷，法院根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。承包人如何应对类似索赔事件?一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的，视为认可。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.2条规定的时间和程序执行。二、索

2023-06-07

469人看过

承包合同纠纷
承包人应如何应对承包合同纠纷？

承包合同纠纷中承包人应承担的责任有：1．施工准备责任；2．物资准备责任；3．及时告知责任；4．工程质量责任；5．工程保管责任；6．工程交付责任；7．竣工验收责任；8．工程保修责任；9．防止损失扩大责任；10．共同责任。土地承包人的权利在农村土地承包经营法律关系中，承包人享有以下权利：（一）占有承包的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的，承包人有权从集体组织取得一定数量、质量、位置的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面，这是承包人进行生产经营活动的前提。（二）使用承包的土地或其他生产资料，独立进行生产经营活动。（三）收取承包土地或其他生产资料的收益，并取得依约定数额向发包人支付收益后所余收益的所有权。公民个人的承包收益，可以继承。（四）转让承包经营权，这是承包人对其承包权的处分，一般是承包人无劳动力或转营他业而将承包的土地转包。转让承包经营权的收益应归承包人所有。（五）承包人承

2023-07-19

212人看过
法律综合知识
发包人承包人对工程实际竣工日期有争议的如何处理

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2021-12-06

406人看过

法律综合知识
承租人违约赔偿损失包含哪些

关于出租人和承租人间租约中产生的违约问题而引发的赔偿损失问题，其相关范围应该如何确定：在房屋租赁行业中，如果出租方未能按照预先签订的合同条款履行义务导致违约行为发生，那么他们应该承担的赔偿损失范围应由当事人双方在租约中已经明确约定好的违约责任予以严格规范与束缚。但是，如若租约中并没有详细规定违约责任，在此情形之下，当事人双方可通过友好协商的方式，共同商议出违约责任的具体实施范围。违约责任，也被称为“违反契约之责任”或“交付不能之责任”，这是指当事人未能完全履行合约规定的义务或者履行速度无法满足合约标准，因此依法需承担的民事责任。根据我国自2021年1月1日起正式生效的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条明确规定，无论哪一方当事人未能按照合同要求履行自身义务或者履行内容存在违规现象，均应承担并履行继续履约、采取补救措施以及赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方

2024-05-06

329人看过
不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过
法律综合知识
发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗

发包人自行变更工程规划设计，分以下两种情况确定承包人是否承担责任：1、承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担。2、承包人按照发包人指令施工造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗的法律依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）：第三章　城乡规划的实施　　第四十三条　建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不

2022-07-11

465人看过
撤销权
承包人如何应对发包人未付款前不当处分财产

发包人在未依约支付工程款的情况下，将自己的财产无偿或以明显低价处分给第三人时，承包人可以对其行使撤销权。(1)行使撤销权的条件。根据我国《民法典》第五百三十八条的规定，承包人行使撤销权必须具备下列条件：①发包人依约应支付承包人工程款，而发包人没有支付。②发包人实施了不当处分财产的行为，即发包人放弃到期债权、无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，且该行为已发生法律效力。③发包人不当处分财产的行为，导致其责任财产减少，削弱了偿还债务的能力，有害于承包人工程款的兑现。④在发包人以明显低价处分财产时，撤销权的发生还须以受让人明知该项行为会损害债权为条件。(2)承包人如何行使撤销权。其方式是通过向人民法院提起诉讼，由人民法院依法作出判决，撤销权才能成立。(3)承包人行使撤销权的范围：是以承包人没有受偿的工程款总额为限。

2023-06-15

140人看过