工程索赔证据包括哪些内容?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-05 19:02:31 146 人看过

工程索赔证据要证明的内容包括索赔事项的发生和索赔的依据;施工单位已按规定程序提出索赔,工程实际损失。工程索赔证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预算、决算报告、付款凭证;工程验收、结算凭证、质量检验报告等。

工程索赔证据怎么提交?

索赔证据的提交由施工单位负责,索赔证据的提交分为两种情况:一种情况是,施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是,若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。

1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位

我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张,谁举证”,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。

2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成

当施工单位向另一方提出索赔申请时,应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,应当在规定的举证期限内进行。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

工程索赔的主体一般是考虑索赔权进行和生效处理的施工单位主体,索赔要走工程法律层面规定的实际具体特殊相结合的流程,并且索赔要在法律法规规定的期限范围内完成和执行,未按照约定时间存在延期的情形的,由当事人自身承担责任。

《民事诉讼法》第六十三条

证据包括:

(一)当事人的陈述;

(二)书证;

(三)物证;

(四)视听资料;

(五)电子数据;

(六)证人证言;

(七)鉴定意见;

(八)勘验笔录。

证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

第六十四条

当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月12日 15:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多民事举证责任相关文章
  • 承包商施工索赔的内容有哪些,业主反索赔的内容有哪些
    一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔
    2023-02-24
    85人看过
  • 工程审计报告包括哪些内容和内容
    一、工程审计报告包括哪些内容和内容1.审查决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料:2.竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。3.各项建设投资支出的真实性、合规性审计。包括:建安工程投资审计;设备投资审计;待摊投资列支的审计;其他投资支出的审计;待核销基建支出的审计;转出投资审计。4.建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。包括:约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范;工程设计变更价款调整事项是否约定;施工现场的造价控制是否真实合规;工程进度款结算与支付是否合规;工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。5.概算执行情况审计。包括:实际完成投资总额的真实合规性审计,概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较;分析超支或节余的原因。6.交付使用资产真实性、完整性审计。包括:是否符合交付使用条件;交接手续是否齐全;应交使用资产是不真实、完整。二
    2023-08-24
    370人看过
  • 劳动报酬包括哪些内容,工资包括哪些内容
    工资总额中包括下列内容:1、计时工资,也就是固定工资;2、计件工资,根据多劳多得的原则;3、奖金;4、津贴和补贴;5、加班加点工资;6、特殊情况下支付的工资。劳动报酬包括哪些内容,工资包括哪些内容的法律依据《关于工资总额组成的规定》第四条工资总额由下列六个部分组成:(一)计时工资;(二)计件工资;(三)奖金;(四)津贴和补贴;(五)加班加点工资;(六)特殊情况下支付的工资。第五条计时工资是指按计时工资标准(包括地区生活费补贴)和工作时间支付给个人的劳动报酬。包括:(一)对已做工作按计时工资标准支付的工资;(二)实行结构工资制的单位支付给职工的基础工资和职务(岗位)工资;(三)新参加工作职工的见习工资(学徒的生活费);(四)运动员体育津贴。
    2022-06-20
    479人看过
  • 装饰装修工程包括哪些工程内容
    一、装饰装修工程包括哪些工程内容装饰装修工程是一件复杂的事,包含着许多项目,并且需要每一个项目都能够相互配合完成。装饰装修工程都包含这么项目:1.土建改造:按照规划打好线槽、底盒及墙体拆除;2.水电隐蔽工程:把强弱电分管,分项,分槽布好,之后用钢丝穿线;3.泥作工程:防水做好之后,进行48小时关水试验,厨房、卫生间墙地砖的铺贴,地面找平,线管的暗敷;4.木作工程:局部吊顶,造型处理,柜体的制作;5.漆作工程:腻子找平三遍,用砂纸打磨处理后,滚一遍底漆,再刷两遍面漆,再打磨;6.安装工程:灯具,洁具,开关,面板,五金挂件的安装;7.清洁:开荒清洁做完之后通知业主进行验收;建筑主体完成以后,在主体内外进行的美化工程(除开园林景观、消防安装)基本上都是属于装饰装修工程的范畴。二、装饰装修工程合同延迟如何处理好1.装饰装修公司工程延期,业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解
    2023-12-09
    105人看过
  • 逮捕证的内容包括哪些内容
    逮捕证包括逮捕人的基本信息,羁押住所、填发时间、逮捕原因、批准机关、执行机关、执行人、逮捕时间、逮捕地点等。逮捕证是公安机关签发的,公安机关根据人民检察院的批准逮捕决定书签发逮捕证。公安机关逮捕人的时候,必须出示逮捕证。一、周六看守所可以放人吗无论是周几,只要到了日期必须放人。释放的时间一般是下午或晚上。1、看守所(Detentionhose),是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人的机关。对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行2、看守所收押犯罪嫌疑人,须凭送押机关持有的县级以上公安机关、国家安全机关签发的逮捕证、刑事拘留证或者县级以上公安机关、国家安全机关、监狱、劳动改造机关,人民法院、人民检察院追捕、押解犯罪嫌疑人临时寄押的证明文书。没有上述凭证,或者凭证的记载与实际情况不符的,不予收押。二、公安局异地抓人的程序是什么公安局异地抓人的程序,
    2023-06-25
    105人看过
  • 误工时间的证据内容包括
    1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。一、工程建筑伤残误工费如何赔偿?《工伤保险条例》第三十一条规定:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。第三十二条规定:工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部
    2023-06-22
    450人看过
  • 工程质量检测内容包括哪些
    (一)建设工程质量检测鉴定1.建筑工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。2.工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。3.市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定4.建筑工程室内环境检测:空气成分鉴定、建筑装饰材料有害物质限量鉴定、噪声与振动鉴定、电磁辐射鉴定、遮光污染等鉴定。(二)建筑热工及设备系统检测鉴定建筑热工(节能)检测;建筑设备(采暖、通风、空调、给排水、电气及防雷)系统、锅炉房系统、冷库系统、厂房净化系统安装质量检测与运行测试;小区供热系统、小区排水系统质量检测与运行测试;
    2023-04-04
    153人看过
  • 工程索赔证据的关键内容需证明什么
    一、工程索赔证据的关键内容需证明什么工程索赔证据要证明的内容是:索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据有:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。二、建筑工程索赔的条件建筑工程索赔条件:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。三、建筑工程索赔纠纷的诉讼时效建筑施工纠纷中诉讼时效是3年。该诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。法律依据:《中华人
    2023-07-05
    430人看过
  • 工程索赔证据的必要证明内容是什么
    一、工程索赔证据的必要证明内容是什么工程索赔证据的必要证明内容是:索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据有:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据,可以查阅本案有关材料。查阅本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定。二、工程索赔的原则工程索赔的主要原则:1.合法性原则,承包商的索赔要求必须符合合同规定,并具备合法、全面、充分和有效的证据;2.合理性原则,承包商的索赔要求必须合情合理,符合实际情况;3.实效性原则,承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔;4.协商处理原则。可的记录、计算资料及相关的证明材料。三、工程索赔纠纷的诉讼时效
    2023-08-10
    135人看过
  • 工程质量事故处理依据应包括哪些内容
    一、处理依据1.质量事故的实况资料2.有关合同及合同文件3.有关技术文件和档案4.相关的法规二、处理程序1.事故调查2.事故原因分析3.制订事故处理方案4.事故处理5.事故处理的鉴定验收三、处理方法1.修补处理2.加固处理3.返工处理4.限制使用5.不作处理(1)不影响结构安全,生产工艺和使用要求的(2)后道工序可以弥补的质量缺陷(3)法定检测机构合格的(4)出现质量缺陷,经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的.6.报废处理四、事故定性1、质量不合格根据我国GB/T19000-2000质量管理体系标准的规定,凡工程产品没有满足某个规定的要求,就称之为质量不合格;而没有满足某个预期使用要求或合理期望的要求,称为质量缺陷。2、质量问题所有的不符合质量要求和工程质量不合格的情况,必须进行返修,加固或报废处理,由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题。3
    2023-04-27
    373人看过
  • 专利侵权检索包括哪些内容
    《专利法》第六十条规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。”(1)需要对技术方案进行界定。需要据现有的资料信息对产品的技术方案进行初步概括,并对产品所属的技术领域及产品类别进行简单分析、归类。(2)对相关专利进行检索。根据产品的技术领域和类别,并采用现有
    2023-03-25
    390人看过
  • 交通事故证据应该包括哪些内容
    交通事故需要提交的证据有公安机关交通管理部门出具的道路交通事故责任认定书或者道路交通事故证明、医疗费费用、交通费用等各种费用票据、诊断证明、鉴定意见书、当事人的身份证明等。一、有哪些交通事故纠纷不能起诉有以下交通事故纠纷不能起诉:1、作出紧急使用单位或个人的交通工具和通讯工具,指定预付伤者医疗费用,处理尸体的决定;2、当事人仅对公安机关作出的道路交通事故责任认定和残疾评定不服;3、双方已达成和解或在交管部门进行调解,双方已按调解协议履行。《道路交通事故处理程序规定》规定,当事人对道路交通事故认定或者出具道路交通事故证明有异议的,可以自道路交通事故认定书或者道路交通事故证明送达之日起三日内提出书面复核申请。当事人逾期提交复核申请的,不予受理,并书面通知申请人。复核申请应当载明复核请求及其理由和主要证据。同一事故的复核以一次为限。二、交警出具交通事故责任认定书的时间1、公安机关交通管理部门对经
    2023-06-24
    364人看过
  • 危险驾驶罪证据都包括哪些内容
    倘若涉及到以危险方法危害公共安全罪的案件,其证据的构成要素包括但不限于以下几种:首先,需要有足以明确行为人应负责任能力的证据;其次,必须提供能够证明行为者带有主观故意倾向的确凿证据;最后,用实证来证实行为人人实施了具有高度危险性的驾驶行为。所谓的“以危险方法危害公共安全罪”,实际上是指行为人在道路上驾驶机动车辆肆意狂奔竞赛,情节恶劣;或者沉溺于酒精考验,酒精含量过高而驾车;被雇佣从事校车或客运服务工作,却严重超负荷承载乘客,甚至远远超出相关法规所设定的时速上限;违反危险化学物品安全监管规定,强行运输对公共安全造成威胁的其他危险化学品等。《刑法》第一百三十三条之一,在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险
    2024-08-16
    182人看过
  • 侵占罪的认定证据包括哪些内容
    在对于侵占罪进行认定时,所需的证据通常包含着能够清楚地证明物品先前由他人所合法所有并且被行为者非法侵占且拒绝归还的相关资料。例如,财物的归属证明,这可以是通过合同、所有权证书等方式来明确财物原本属于他人的合法占有。此外,还需要有证据能够证明行为者实际占有了该财物并且拒绝将其归还给原所有者,如证人证言、双方之间的通信记录、行为者的陈述等等。除此之外,关于财物价值的评估报告也可能成为关键性的证据之一,用于准确地确定侵占财物的具体金额。《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
    2024-08-01
    457人看过
换一批
#证据
北京
律师推荐
    展开

    民事举证责任是指在民事诉讼中,当事人对自己所主张的事实应提供证据并予以证明的责任。在诉讼中,负有举证责任的当事人应提供证据证明其所主张的事实存在,如果不能提供证据或提供的证据不足以证明其所主张的事实存在,则将承担败诉或不利后果的责任。 根据... 更多>

    #民事举证责任
    相关咨询
    • 工伤索赔程序中管辖范围包括哪些内容
      香港在线咨询 2023-01-07
      在工伤处理过程中,对于工伤鉴定的种类、管辖及程序,一般的用人单位和劳动者都不是很清楚,在实践的工伤案件处理中,导致了很多争议。本文将对前述问题做出详细分析,以兹广大用人单位和劳动者借鉴。 关于工伤鉴定的种类较多,具体有下列类型: 一、劳动能力鉴定,分劳动功能障碍程度和生活自理程度鉴定,其中对于可以享受生活护理费的应该在劳动能力鉴定结论中加以明确,如果结论中未注明的,不予以支付生活护理费。 二、停工
    • 承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些内容
      湖北在线咨询 2023-05-14
      承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失; 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
    • 施工工程过程中出现失误,施工索赔证据的种类包括哪些?
      重庆在线咨询 2022-06-12
      对于施工索赔证据的种类如下:(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛,有时会形成相互抵触(或矛盾),或作不同解释的情况,导致合同纠纷。根据我国有关规定,合同文件
    • 工程施工索赔有哪些注意事项,具体包括的内容是哪些?
      宁夏在线咨询 2022-07-26
      索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请,我国《建设工程施工合同》规定,索赔事件发生28日内,向工程师发出索赔意向通知,合同实施过程中,凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,必须以正式函件通知工程师,告知对此事项索赔,同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时,工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款,承包商
    • 承包商向业主索赔包括哪些内容
      广西在线咨询 2022-10-14
      在工程建设中,不可避免地会发生工程变更。工程变更对工程项目的质量和进度,特别是投资带来较大的影响。有经验的承包商常常通过工程变更获取改变合同价和工期的机会即工程索赔。那么承包商向业主的索赔包括哪些内容,是什么?