什么情况下单位能主张工期顺延
来源:互联网 时间: 2023-07-24 21:53:09 204 人看过

1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。

2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

4、设计变更和工程量增加。

5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

6、发生不可抗力事件。

怎么认定工期顺延

1、工期顺延如何认定?

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

2、工期顺延是否须经发包方或监理工程师签认

《通用条款》第13.1条规定,因以下原因造成工期延误的,经工程师确认,工期相应顺延:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或经工程师同意工期顺延的其他情况。

第13.2条规定,承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。第14.1条规定,承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。第14.2条规定,因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任

现实中,有的发包人要么不授予监理工程师工期索赔签证的权利,要么其授权的监理工程师对承包人的工期索赔要求,由于偏袒发包人而未能实事求是地给予签证;由于一时不愿与发包人闹僵关系等原因,在等不及发包人或其授权的工程师签认工期索赔报告的情况下,承包人往往仍然继续施工。至工程竣工后,工期是否应予顺延以及与此密切相关的工期违约索赔,就成了双方发生争议直至诉诸法院的重要内容。

司法实践中,对承包人举证证明确已发生应予顺延工期的事由但又未经发包人或其授权工程师确认,是否应予相应顺延工期的问题,各地法院的态度并不一致。有的依诚信原则给予了相应的顺延,有的则以该索赔事项未经发包人或其授权工程师认可,或已超出合同约定的14天索赔期限为由,不予支持。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月04日 07:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 什么情况单位可以主张工期顺延
    有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。7、隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查。8、建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。一、建设工程施工招标投标程序一、前期手续准备:在招标前,首先落实招标前的各项手续是否齐全完备。1、报建表2、投资计划3、建设用地规划许可证4、建设工程规划许可证5、消防审核意见书6、设计合同备案7、施工图审查
    2023-06-20
    77人看过
  • 怎样的情况下单位可以主张工期顺延
    有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。一、工程合同工期顺延的情形有哪些?工程合同工期顺延的情形有:1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及
    2023-06-25
    109人看过
  • 在什么情况下,单位有权要求工期顺延?
    有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。哪些情况下劳动合同期满后要顺延劳动者有劳动合同法第42条规定的下列情形之一的,劳动合同到期也不得终止,应当续延至该情形消失时终止。这些情形包括:1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;3、女职工在孕期、产期、哺乳期的;4、在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;5、法律、
    2023-07-03
    496人看过
  • 什么情况下工期可以顺延?
    单位可以主张工期顺延的情况有:施工单位未按约定提供图纸和开工条件的,建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预付款和进度款,致使施工无法正常进行,也可以延顺工期。施工单位指定的代表未按约定进行指导和审批,致使施工无法正常进行,以及设计变更和工程量增加,都是可以延顺工期的。什么情况下单位可以辞退职工1、劳动者的行为严重违反公司制定的规章制度。2、试用期间,劳动者被证明不符合公司的录用条件的。3、劳动者的行为严重违反公司的规章制度,给公司造成重大损害的。4、公司的职工同时在其他公司上班,而且严重影响到本公司的工作,用人单位已经对劳动者提出这个问题,劳动者仍然拒不改正。5、用人单位和劳动者之间签订的劳动合同是无效的。6、劳动者犯罪,依法需要被追究刑事责任。出现下面这几种情形时,用人单位想要解除合同,需要提前30天采用书面的形式通知劳动者,或者用人单位另外再支付劳动者一个月的工资。1、劳动者
    2023-07-01
    57人看过
  • 单位在什么情况下可以要求延期施工
    施工单位在什么情况下可以要求延长工期?有下列情形之一的,建设单位可以书面申请延长工期。1。施工单位未按约定提供图纸和开工条件的。要特别注意以下几点:施工申请手续和施工许可证取得、坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐全,施工现场具备三通一平的施工条件。对于施工许可证,应注意:施工许可证中的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否存在3个月以上不开工、不申请延期或6个月以上不开工的情况自取得施工许可证之日起个月;停工一年恢复施工的,是否报发证机关核查。2。施工单位未按约定支付预付款和进度款,造成施工异常。3。施工单位指定的代表未按约定作出指示和批准,导致施工异常。4。5。一周内,非施工单位造成停水、停电、停气8小时以上。6。不可抗力。不可抗力事件的要素是不可预见、不可避免和无法克服的。一旦发生,要积极采取措施防止和防止损失扩大,并按照合同约定的程序和期限及时上报。7。隐蔽工程隐蔽前
    2023-05-07
    320人看过
  • 单位在什么情况下可以要求延期施工
    施工单位在什么情况下可以要求延长工期?有下列情形之一的,建设单位可以书面申请延长工期。1。施工单位未按约定提供图纸和开工条件的。要特别注意以下几点:施工申请手续和施工许可证取得、坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐全,施工现场具备三通一平的施工条件。对于施工许可证,应注意:施工许可证中的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否存在3个月以上不开工、不申请延期或6个月以上不开工的情况自取得施工许可证之日起个月;停工一年恢复施工的,是否报发证机关核查。2。施工单位未按约定支付预付款和进度款,造成施工异常。3。施工单位指定的代表未按约定作出指示和批准,导致施工异常。4。5。一周内,非施工单位造成停水、停电、停气8小时以上。6。不可抗力。不可抗力事件的要素是不可预见、不可避免和无法克服的。一旦发生,要积极采取措施防止和防止损失扩大,并按照合同约定的程序和期限及时上报。7。隐蔽工程隐蔽前
    2023-05-07
    210人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 什么情况下单位可以主张工期顺延?
      河北在线咨询 2022-10-14
      存在以下情形,单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件; 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。
    • 什么情况下单位可以主张工期顺延
      贵州在线咨询 2022-05-29
      有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。
    • 什么情况下单位可以主张工期顺延?
      山东在线咨询 2022-06-14
      有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。
    • 什么情况下单位可以主张工期顺延时
      陕西在线咨询 2023-03-04
      1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。 5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、发生不可抗力事件。
    • 有哪些情况下单位可以主张工期顺延
      云南在线咨询 2022-05-30
      有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。