实践中,建设工程未经竣工验收,发包人出于生产经营需要提前使用或擅自动用后,又以工程存在施工质量问题为由,对承包人结算工程款的主张进行抗辩或要求追究承包人的工程质量责任,此种争议时有发生。
建设工程的竣工验收,是指建筑工程全部建成后为检查工程质量而进行的一项工作程序,也是建设过程中最后一个工序,是全面考核基本建设工作,检查是否合乎设计要求和工程质量的重要环节,是房屋从建设生产转入使用的一个重要的标志,交付使用的房屋必须经过这一环节。
建设工程质量并非仅关系承发包人的利益,更多的是关系社会公众利益、国家利益或第三人利益,因而国家对建设工程的使用条件进行了硬性规定,即必须竣工验收合格才能交付适用。建设工程未经竣工验收,任何单位或个人无权决定可提前使用,发包人提前使用的,属于违反《建筑法》规定的禁止性规定的行为,是违法的。
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
承包人对发包人擅自使用部分不承担质量责任不等于对该部分不承担保修责任,即无论发包人是否存在擅自使用的情况,承包人均应在保修期内对已施工的全部工程承担保修责任。
承包人的免责范围有限,即仅限发包人已使用部分且不包括地基基础工程和主体结构部分的质量责任,对发包人未使用的部分,其仍需承担质量责任。
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
-
建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任
342人看过
-
建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任有哪些
298人看过
-
未经验收擅自使用工程的法律后果
218人看过
-
建设工程未竣工验收,发包人擅自使用会导致什么样的法律后果
328人看过
-
工程未验收擅自使用的后果
282人看过
-
未经验收擅自使用工程应承担什么法律责任?
411人看过
民事责任是民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果,它主要是一种民事救济手段,旨在使受害人,被侵犯的权益得以恢复。 民事责任具有以下主要特征 (1)民事责任以民事义务为基础,是违反民事义务的法律后果。 (2)民事责任以恢复被侵害人的权利... 更多>
-
建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任内蒙古在线咨询 2022-10-14建设工程未经验收,发包人即擅自使用的,承包人即免除返工、修复义务,出现质量问题的,由发包人自行承担。但是,对于基础工程和主体工程是不能包括在内的。 发包人使未经验收建设工程的,对其使用的部分出现质量问题的,应当自行承担责任。 对建设工程的地基基础工程和主体结构的质量问题,只要在合理使用期限内的,由承包人承担民事责任。
-
建筑工程未经验收擅自使用怎么办内蒙古在线咨询 2023-02-22发包人擅自使用未经竣工验收工程,视为其认可工程质量合格或同意对工程发生的质量问题自担责任; 放弃了对工程质量缺陷提出抗辩的权利,再以其使用部分工程质量不符合约定为由主张权利的,不应得到支持。 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 责令建设单位改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
-
建筑工程未经验收擅自使用具体怎么办安徽在线咨询 2022-06-251、建筑工程未经验收擅自使用,视为其认可工程质量合格或同意对工程发生的质量问题自担责任,但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 2、法律依据《民法典》 第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使
-
-
未竣工验收擅自投入使用处罚依据黑龙江在线咨询 2022-10-15建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:未组织竣工验收,擅自交付使用的;验收不合格,擅自交付使用的;对不合格的建设工程按照合格工程验收的。