停工造成工程损失该如何计算赔偿-法师兄

停工造成工程损失该如何计算赔偿

来源：互联网时间： 2023-06-20 05:07:43 158 人看过

一、停工造成工程损失该如何计算赔偿

工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。

二、拖欠工程款停工损失谁负责

拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

三、停工期工人工资怎么算

停工期工资计算分为以下两方面：

1．因单位原因造成停工的，一个月内，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个月的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；

2．职工因工受伤在停工期内的，按原标准支付劳动者工资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

医疗机构
碰车后如何计算误工损失赔偿？

汽车碰了人家要误工费的赔偿标准有：有固定收入误工费＝误工收入误工时间；无固定收入受害人能证明其最近三年平均收入状况的，误工费＝误工时间最近三年的平均收入；无固定收入受害人不能证明其最近三年平均收入状况的，误工费＝误工时间同行业上一年职工平均工资。需要误工费赔偿的证明误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。（一）非持续性的误工这种误工的时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。（二）受害人因伤致残持续误工这种误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。（三）受害人因伤害死亡的从侵权行为开始计算，至受害人死亡之时止（或有的因受害人死亡不计算误工费，因死亡赔偿金已补偿预期收入）。对于我国家规定的误工费的计算之中，误工费的发放金额应该是按照实际收入减去单位付病假工资也就是说是按照实际损失来定，

2023-08-15

382人看过
误工费
交通事故造成损失如何计算误工费用及赔偿责任

误工费按照受害者的实际收入以及实际误工时间计算。关于误工时间：属于非持续性误工的，误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定；持续性误工的，误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。关于受害者收入：应当按照其实际减少的收入计算：受害人没有固定收入，能证明其最近三年的平均收入状况的，按其最近三年的平均收入水平计算：受害人没有固定收入，不能证明其最近三年的平均收入状况的，按相同、相近行业的上一年职工平均工资计算。交通事故误工费赔偿标准怎么算1、受害人有固定收入的：误工费赔偿金额＝受害人工资（元／天）Ｘ误工时间（天）2、受害人无固定收入的，根据其能否举证证明其最近三年的平均收入状况，区分处理。（1）能证明的：误工费赔偿金额＝受害人最近三年平均收入（元／天）Ｘ误工时间（天）（2）不能证明的，误工费参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年职工的平均工资计算：误工费赔偿金额＝受诉

2023-07-20

270人看过
养老保险
员工工作过错对公司造成的损失，应该如何赔偿？

工作失误造成公司损失员工赔偿多少要看具体情况，没有统一的标准。如果是故意造成的，则全额赔偿；若过大过失造成的，则部分赔偿，赔偿比例由法官根据实际情况确定，没有统一标准；若一般过失造成的，则无需赔偿。一般先由员工本人和公司协商，协商不成的再起诉解决。按照劳动合同的约定赔偿，具体标准不同。可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。员工在家猝死公司要赔偿多少非在工作时间也非在工作岗位死亡，公司不会赔偿。参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金；在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。《劳动部关于印发的通知》（1994年12月6日劳部发〔1994〕489号）第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经

2023-07-05

393人看过
仲裁机构
由设计造成工程损失怎么索赔

由于设计原因造成工程损失的，设计方需要按照其责任比例进行赔偿，赔偿金额可以以实际损失或违约条款进行计算。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、设计造成工程损失的违约金过高怎么办根据民法典规定，设计造成工程损失的违约金过高时，可以向法院或仲裁机构申请适当减少。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的

2023-06-20

177人看过

误工费
建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算？

一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应

2023-04-28

189人看过
不可抗力
停工损失以及会计该如何处理

停工损失的定义停工损失即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解，企业停工并非都会带来损失，如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工，属于正常停工，是企业生产经营中可预见的活动，是为了以后生产经营活动的正常开展，其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关，因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工，属于非正常停工，其间发生的各种支出均是丧失的无利益获得的资源，因而属于损失。因此，就制造业企业而言，停工损失，是指企业或生产车间、班组在非正常停工期间发生的各项支出。停工损失的账务处理企业为了掌握停工损失对产品成本的影响情况,明确经济责任，加强对停工损失的控制和分析，可以设置“停工损失”科目，对停工损失进行归集和分配。该科目应按车间设立明细账,账内按成本项目分设专栏或专行,进行明细核算。停工期间发生

2023-02-27

152人看过
举证责任
工程变更造成损失时应如何索赔？

工程复杂且施工周期长，在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要，因此经常出现工程变更的情况，工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔，又如何索赔呢？1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量，即使没与发包方商量，也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更，例如：增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项，除非双方另有约定，这部分的内容属于发包方应承担的费用，承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失，发包人可以索赔（1）承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的，或恶意扩大发包人损失的，则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人，应承担赔偿责任，发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。（2）实践中，常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更

2023-06-07

401人看过
履行职责
员工应如何赔偿由此造成的损失

因为当员工给公司造成重大损失时，应由谁承担责任山东省企业工资支付条例”第30条规定：“企业因员工造成的经济损失需要赔偿的，可以从员工工资中扣除。”可见，用人单位有权追偿劳动者本人造成的经济损失。劳动合同法第39条规定，劳动者严重违反用人单位规章制度，严重失职，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以解除劳动合同。虽然不清楚雇主是否有追索权，但没有明确禁止首先，雇主是否有权追偿受伤雇员造成的经济损失无过错责任原则适用于工伤事故的责任。小刘因自己的过错而受伤。虽然他可以享受工伤保险福利，但不能免除他的赔偿责任。享受工伤保险待遇与承担经济损失之间不存在矛盾a>工伤福利是工伤职工依法应享有的权利，赔偿损失是违纪职工依法应承担的义务。因此，对于因雇主追讨雇员而造成的经济损失，并没有根据雇员是否因工伤受伤而区别对待。其次，雇主在什么情况下可以追讨，以及如何根据赔偿理论确定追讨金额，劳动者的工作行为是为了

2023-05-07

67人看过

劳动者
该不该赔偿公司停业造成的损失

如果是不辞而别有风险如果职工自离，不按照法律的要求提前通知用人单位，司法实践中会被视为违法解除劳动合同。依据劳动合同法第九十条规定，劳动者违反本法规定解除劳动合同，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。永远不要说走就走，只需提前书面通知即可辞职。公司突然倒闭员工怎么赔偿公司突然倒闭给予员工的赔偿应当按照《劳动合同法》第四十七条第一款的规定进行。按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿金。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。《劳动合同法》第四十七条第二款、第三款规定，劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的

2023-07-05

217人看过
法律综合知识
误工损失如何计算工资

一、误工损失如何计算工资误工费＝误工收入（天／月／年）＊误工时间，对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。二、获得误工费需要提供哪些证明1．提供证明收入状况的证据（1）《收入证明》有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。（2）《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。2．提供证明误工时间的证据（1）《病历》或者《出院小结》。正常情况下，应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。（2）《误工证明》所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章。

2023-09-26

277人看过
银行贷款
停产停业对企业经济造成的损失如何计算？

这段内容讲述的是企业停产停业损失的计算方式以及罢工丢失的价值应该给予何种补偿。停产停业期间企业需要支付的净利润补偿和员工基本生活补助是必不可少的。罢工丢失的价值应该得到合理的点评计量,并作为罢工丢失补偿两边补偿费用商洽的参考依据。人员薪酬、各种合同违约金、企业正常收益等。罢工丢掉客观存在，在实务操作中应当给与恰当补偿，罢工丢掉的价值可以给予合理的点评计量。罢工丢掉的点评成果应作为罢工丢掉补偿两边补偿费用商洽的参看依据。罢工丢掉是指为公共利益进行项目制作需拆迁企业而导致企业停产全部必要付出的各种费用及应当获取的正常收益。（一）停产停业期间的净利润补偿月净利润乘停产停业补偿期限。月净利润依据房屋征收决定公告之日前12个月实际缴纳的所得税计算。（二）停产停业期间员工基本生活补助员工人数乘月生活补助标准乘停产停业补偿期限。停产停业损失应该满足哪些补偿（1）预期利益损失，一年可产生的预期利润是一百万

2023-06-30

93人看过
误工费
工程施工中停工误工费该如何计算？

由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费应如何计算?由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费可按施工合同或停工协议中的有关约定计算，施工合同或停工协议中无约定时可按以下规定计算：(一)停工、窝工费用：1)停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。2)停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(二)机械停置费：1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算：停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(2)机械停置费：1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算：机械停置台班=额定年工作台班

2023-06-04

382人看过

举证责任
公司老板给员工造成的经济损失该如何赔偿？

根据过错程度来确定赔偿责任。法院一般会根据劳动者的主观恶意、过错程度、造成损失的大小、收入水平、承担能力以及用人单位安全教育、管理措施、保障水平和本身应当承担的经营风险等因素酌情确定赔偿比例。公司要求员工就损失进行赔偿，前提是公司能够举证员工的行为造成了公司损失，且能够提供损失计算的依据及经济损失的数额。如果无法举证，就算是客观上存在损失也不能从员工工资中扣款。因员工因过错造成公司直接经济损失，依法应当承担赔偿责任时，公司可以从其工资中扣除赔偿费，但应当提前书面告知扣除原因及数额；未书面告知的情况下不得扣除。根据国家相关规定，如国赔偿近从工资中扣除，每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。一、没有提前一个月提离职,企业能扣工资吗劳动者没有提前一个月通知即离职的，属于违法解除劳动合同，应当赔偿由此给用人单位造成的损失。

2023-04-12

161人看过
收房
酒店拆迁、停产停业损失赔偿金如何计算

如何计算饭店拆迁、停产停业损失的赔偿在实践中，停产停业损失的赔偿方法可分为以下几类：

2023-05-31

85人看过