过了合同工期能调价吗，施工合同超过合同工期谁负责-法师兄

过了合同工期能调价吗，施工合同超过合同工期谁负责

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-27 16:13:43 398 人看过

一、过了合同工期能调价吗

1、不可以随意调价，双方可以进行协商。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、施工合同超过合同工期谁负责

1、在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。

2、如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。

此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。

我们可以了解到根据规定过了合同工期调价问题还是要经过双方协商决定的，如果双方意见一致的情况下就可以调价了，希望大家可以明白。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程招标投标
施工合同工期压缩不得超过15%

据《东方早报》报道，盲目压缩合理施工工期将被有效遏制。记者昨天从市建交委获悉，由上海市建筑建材业市场管理总站组织编制的《上海市建设工程施工工期定额(2011)》(以下简称《施工工期定额》)已开始实施，市建交委也明确做出规定：招标工期要求与《施工工期定额》的压缩幅度不得超过15%(含)，加强合同工期的源头管理，保障合理工期。目前，本市建筑市场普遍存在盲目压缩合理施工工期现象，给工程质量和安全埋下隐患。针对这一现象，相关负责人表示，上海市政府在《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》中已明确建设单位应当根据实际情况对工程充分评估、论证，科学确定合理的施工工期。在工程招标投标时，要将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件，任何单位和个人不得任意压缩合理的施工工期。此次，《施工工期定额》的发布实施，就是为科学确定合理工期提供了依据，招标工期要求与《施工工期定额》的

2023-06-09

247人看过
工时
施工时间超过合同约定的工期

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。一、地基基础工程施工合同工期

2023-02-22

153人看过
不可抗力
合同期内施工应该由谁负责

施工合同超过合同工期，如果是发包方的原因，由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，由施工方负责。因为不可抗力的因素，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。一、工程退场清算标准无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意：1、对已完各专业工程量进行核定计算，(建设单位，监理，及施工方负责人)参加共同确认，便于结算;2、现场工程技术资料整理.(包括设计变更，技术经济签证等)3、进场工程材料盘点.4、依照施工合同申请与建设单位结算.5、确认材料供应商，清分包商等费用结算.6、如因建设单位对施工方提出的相关结算文件不执行应将结算文件委托公证处公证再次申请结算，若仍不能及时结算

2023-03-07

449人看过
预付款
施工合同总价允许超过多少

约定违约金超过百分之二十一般是有效的，合同约定违约金应以守约方的实际损失，以调整到实际损失的130％为原则，如果超过实际损害的百分之二十，一般是可以认定为有效的。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为民法典。一、施工合同重要条款有哪些对于建设工程施工合同的内容，根据《民法典》第795条的规定，主要包括以下条款：（1）工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等；（2）建设工期，即施工人完成施工工程的时间或期限；（3）中间交工工程的开工和竣工时间；（4）工程质量，即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中，

2023-03-17

257人看过

法律综合知识
施工合同备案超过多少天到期？

一、施工合同备案超过多少天到期？施工合同备案超过30天到期，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，所以施工合同备案超过三十天就到期了，订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。二、申请办理合同备案需要提供以下材料1、《建设工程施工合同备案表》（收取原件4份，此表要到政务中心窗口领）。2、全部《建设工程施工合同》；3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份，留存副本1份，建议签订施工合同使用统一格式的示范文本），招标文件和招标控制价及电子数据，（收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份）。4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电

2024-01-24

254人看过
法律综合知识
超过合同工期如何索赔？

一、超过合同工期如何索赔？装修超过工期的，可按照装修合同的约定来要求违约方赔偿损失；如果没有约定的，受损失方可要求违约方赔偿因违约所造成的损失，和合同履行后预期可得的利益。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工期延误索赔的证据包括哪些？1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等．3、发包人或者工程师签认的签证．4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明．5、国家有关法律法令政策性文件．6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工

2024-02-04

424人看过
不可抗力
工期延误超过合同约定

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。合同施工时间怎么写根据《民法

2023-07-04

433人看过
诉讼时效
施工合同超过再审期怎么救济途径

不论民、行、刑案，均可向检察机关申请再审检察建议或者抗诉。那么，因逾期申请再审而被法院驳回后，当事人能否转而向检察机关申请再审检察建议或者抗诉呢？而在民事案件方面，《民事诉讼法》第209条规定当事人向检察机关申请再审检察建议或者抗诉规定了三个前提条件：“（一）人民法院驳回再审申请的；（二）人民法院逾期未对再审申请作出裁定的；（三）再审判决、裁定有明显错误的”。一、再审审查期限民法院应当自收到再审申请书之日起三个月内审查，符合法律规定情形的，裁定再审；不符合法律规定的，裁定驳回申请。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。这项规定对再审申请审查的期限进行明确，有利于保障当事人的权利落实，提高诉讼效率当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出；二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或者应当知道之

2023-02-28

215人看过

法律综合知识
工程合同几年过期

我国法律没有对工程合同有效期作出明确规定，工程合同有效期在不违反法律法规的情况下由双方当事人自行约定的。根据法律规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同应当采用书面形式。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

2024-05-04

194人看过
合同期限
超过合同期限未完工怎么办

工程建设合同到期后，因施工单位原因造成工程未能按期完工的，施工单位会构成合同违约，要承担违约责任。一、垫资工程能收利息吗在建设工程领域，一般情况下是发包人根据施工合同约定向承包人支付预付款、工程进度款，承包人进行工程项目建设。所谓垫资工程施工，是指建设单位未全额支付工程预付款或未按工程进度支付工程款，由施工单位垫款施工。鉴于垫资工程施工增加了承包人的资金压力，实践中也出现大量欠付工程款的情形，造成了拖欠农民工工资等一系列问题，因此对于垫资工程施工大家应当谨慎选择。但如果建设单位要求垫资施工，或者施工单位为了占据竞争力，将承诺垫资施工作为业务承揽手段，建议建设单位与施工单位在签订施工合同时，明确载明垫资工程施工承包方式，并约定是全额垫资还是部分垫资以及垫资款支付时间，更为重要的是垫资款的利息约定，约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率，如果没有约定利息的，承包人不得就垫

2023-06-24

337人看过
合同内容
施工合同结算时间超过了怎么办

一、施工合同结算时间超过了怎么办工程结算应当按照合同约定的时间进行。如果没有约定，应当在完工后进行，参照国家施工示范文本和工程造价等进行。超过时间不结算，如果是发包方的原因，发包方就应当支付工程款加利息或者违约金。二、施工合同重点有哪些1、合同内容的严谨性和合法性（1）确保合同措辞的严谨性目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本，但也有使用业主与承揽方协商起草的其它合同文件。建设部与国家工商局共同制定的示范文本，签订合同前仔细阅读和理解通用条款十分重要，如果使用由业主起草的合同文本，则更应该仔细研究，对关键词和关键语句含义要达成共识，避免在理解合同条款时产生多义性和随意性。（2）确保签订合同的合法性签订合同的内容要合法，内容的合法性具体表现在工程合同的各项条款中。合同的主要条款规定了双方的权利和义务，反映了当事人对合同的要求，工程合同价款中

2023-04-30

464人看过
法定代表人
加工合同超期应对措施

加工合同超期三年双方达不成一致，可以去法院诉讼解决。加工合同发生超期后，双方达不成一致，可以去法院诉讼解决，当事人起诉，应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址，当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。委托加工合同通用版＜p＞委托方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞受托方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞甲方因生产经营需要，委托乙方生产加工零部件，现经双方协商签订如下合同以资共同信守：＜／p＞＜p＞一、委托加工物品零部件名称＜／p＞＜p＞规格型号＜／p＞＜p＞单位＜／p＞＜p＞数量＜／p＞＜p＞交货日期＜／p＞＜p＞二、甲方提供主要材料耗用定额零部件名称＜／p＞＜p＞规格型号＜／p

2023-07-04

79人看过

法律综合知识
施工日期能比合同开工日期早吗

一、施工日期能比合同开工日期早吗合同施工日期是建设单位与施工单位双方约定的动工计划日期,在正常进度的情况下的日期,但在行政审批过程中有问题不能按计划好的日期完成审批程序得到批文时,这一合同日期就会顺延,相差几个月都有可能.但此一合同日期与行政审批的内容不是一回事，还是根据实际的情况来确定更好。二、合同签订日期必须在开工日期之前吗是的。关于合同订立日期和开工的问题，一般情况下合同订立的日期是需要在开工日期之前的，不过如果对方或方已经履行了主要义务，另一方也接受了或是没表示拒绝，也视为合同已经成立。《中华人民共和国民法典》第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对

2021-10-11

323人看过
劳动者
劳动合同过期了还在工作

动合同到期后,用人单位和劳动者没有续签,劳动者还在继续工作,按照《劳动合同法》规定要求,超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同,劳动者可以要求支付从第二月起支付每月二倍工资。一、劳动合同到期用人单位不续签应该怎么办劳动合同到期用人单位不续签，如果劳动者仍在用人单位工作，则可能导致支付劳动者双倍工资、与劳动者签订无固定期限合同。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。二、劳动合同期满后未续签被辞退该怎么办劳动合同期满后未续签被辞退劳动者可以要求单位经济补偿。补偿标准，工作一年补偿一个月工资，工作半年以上不满一年的补偿一个月工资，工作不满半年的，补偿半个月工资。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动

2023-02-21

95人看过