工程的签证条件是什么-法师兄

工程的签证条件是什么

来源：互联网时间： 2023-04-01 16:13:56 414 人看过

一、工程签证的条件是什么

（1）工程签证的内容应尽量保证详细，包括签证的原因（含引用资料的编号）、位置、尺寸、数量、日期、所用材料、结算方式、结算单价等等，签证单后必须附造成本次签证的原始资料，如技术核定单、设计变更、业主联系单等，否则不予签证。

（2）未经设计及甲方人员书面同意，施工单位自行提高某些材料的用料要求，应坚决不予签证。

（3）同一工程内容重复签证，此类签证尤其体现在设计变更及技术核定单上，要切记只要能在竣工图中体现出来的，一律不予签证，要求按竣工图结算。否则会造成竣工图和签证中重复计算。

（4）凡定额及有关文件中已有规定的项目，不须再另行签证，如一些东西已包含在包干费、综合费、其它费中，或已包含在定额或综合单价中，但现场人员又另签证此费。

二、签证过程中应注意的问题

（1）现场签证日期与实际不符。好多问题，都是双方口头商定而不及时签证，事后才突击补办签证手续，这就违背了任何预算定额材料指导价都是有时间限制的规定。有些施工单位故意把完成工程量的时间往后推，在签证日期上做文章，以获得不合理的利润。

（2）在办理材料单价的签证时，应注意弄清哪些材料需要办理签证以及如何办好，对于所签证的材料单价应注明是否包括采保费、运输费且不必计算损耗，避免结算时重复计算，在签证中要如实签明材料的名称、规格、厂家、单价、时间等。

（3）分清直接费和只计税项目。在施工过程中，经常会出现一些无法计算工程量或一些特殊的项目，往往以双方商定的具体金额来签证解决。签证中要注明是直接费还是计税不计费，因为直接费可以取费，而后者只能收取税金。

三、工程签证时间控制

工程签证原则上在相应工程结束后7天内完成，隐蔽工程的签证原则上在下一道工序施工前完成。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

签证
英国签证成功的关键条件是什么

1、英国学生签证申请条件-成功的关键，坚信自己是留学生让签证官坚信你是想出国留学的学生。用你的学历、学术背景、语言成绩、学习计划和对未来的规划做出一份合理的出国学习计划和安排，告诉签证官你是为了留学而出国。2、英国学生签证申请条件-成功的关键，足够的生活费多少才是足够的生活费?用充足的证据来证明自己有能力出国留学。除了要出示存款证明外还要出示存款历史和来源。3、英国学生签证申请条件-成功的关键，学成回国要让跟签证官表明你留学完后回国的决心。重点描述你出国的目的，所学的专业和出国的经历日后会给你回国带来什么样的优势，给你未来发展带来什么好处，针对性的去讲国内外的形式发展与自己对未来形势的展望等。

2023-05-09

476人看过
签证
美国L1签证转绿卡的条件是什么

美国L1签证转绿卡的条件详解。美国企业高管移民即美国EB1-C职业移民，允许跨国公司将其在美国境外的高级管理人员派遣到美国的分支机构(或总部)继续从事高级管理工作。EB1-C移民签证要求在美国的公司与在美境外的外国公司存在一种被认可的跨国公司合作关系。从境外派来的高级管理人员是该类签证的申请人。在递交EB1-C申请前，美国企业必须全面运营一年以上;如未满一年，从境外派来的高级管理人员可以先申请L1签证进入美国。L1签证即跨国公司经理签证，是签发给被其中国公司调派到美国分公司或合资公司工作的人员。申请人必须将在美国担任经理级职务或具有专业知识，且在申请签证前的三年中至少为同一雇主或公司连续工作一年。L1签证分L-1A和L-1B两种签证，前者签发给赴美国分支机构经理或主管，其在美国的居留期限最长可达七年;后者签发给其专业人员，其在美国的居留期限最长可达5年。L1A持有人以及直系亲属，法律允许这

2023-05-08

478人看过
签证
什么是工程签证确认期限

现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此，除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题，以及应具备有技术文件、通知单证明书。甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外，应严格控制现场签证范围。1、土方开挖时的签证：地下障碍物的处理，开挖地基后，如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时，将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证，如果能画图表示的尽量绘图，否则，用书面表示清楚；地基开挖时，如果地下水位过高，排地下水所需的人工、机械及材料必须签证；地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录；现场土方如为杂土，不能用于基坑回填时，土方的调配方案，如现场土方外运的运距，回填土方的购置及其回运运距；大型土方的机械合理的进出场费次数。2、工程开工后，工程设计变更给施工单位造成的损失，如

2023-02-26

295人看过
工程监理
工程监理证怎么考，要什么条件

一、工程监理证怎么考，要什么条件工程监理证的考取条件和流程如下：（一）凡中华人民共和国公民，遵纪守法，具有工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）学历，并符合下列条件之一者，可申请参加监理工程师执业资格考试。1、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。（二）对从事工程建设监理工作并同时具备下列四项条件的报考人员，可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》两科。1、1970年以前含（1970）工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）毕业；2、具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；3、从事工程设计或工程施工管理工作15年以上（含15年）；4、从事监理工作一年以上（含一年）。二、工程监理师的任职条件1、大学专科及以上学历，建筑、

2023-06-07

483人看过

合同条款
网签的前提条件是什么

网签的前提条件如下：1.客户购房资格核验已通过，并在有效期内；2.买卖双方出售/承购委托合同、经纪人备案证书、店面营业执照完成系统备案；3.卖方房源信息在一证通系统校验成功；4.网签价格、付款方式、贷款金额、房款交接等网签信息已确定。一、网签购房合同注意事项有哪些网签购房合同的注意事项：1、网签时一定要查看开发商是否具有商品房预售许可证；2、网签时一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本；3、网签时一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等；4、面积确认及面积差异处理；5、网签时一定要认准交房日期是否确定。一、网签房屋买卖合同流程是：1、购房者在确定了买房意向之后，经过购房者与出卖人双方的平等协商，购房者和开发商共同将正式的合同条款输入合同备案软件，进行网上签约，上报房地产市场信息网；2、发商和购房者签订的购房合同上报成功后，打印正式的电子合同，购房者和开发商履

2023-03-07

190人看过
法律综合知识
什么条件下可以签订工程设计合同

建筑工程设计合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。法律规定《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2023-06-15

312人看过
签证
工程签证和工程施工签证的区别

工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。一、单价合同还是总价合同区别1、概念不同总价合同，指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。单价合同亦称“单价不变合同”，发承包双方约定以工程量清单及综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。由合同确定的实物工程量单价，在合同有效期间原则上不变，并作为工程结算时所用单价；而工程量则按实际完成的数量结算，即量变价不变合同。2、分类不同总价合同又分固定总价合同（FFP）和变动总价合同两种。变动总价合同又可分为“总价加激励费用合同（FPIF）”和“总价加经济价格调整合同（FP-EPA）”。单价合同也可以分为固定单价合同和可调单价合同。3、特点不同固定总价合同的价格计算以图纸及规定

2023-03-26

365人看过
签证
去新西兰工作签证需要什么条件

申请工作签证必须提供1、有效护照。如果护照无法递交，请提供出生公证书和身份证。2、填写完整并签字的访问签证申请表以及中国公民赴新西兰访问，留学，工作的补充表。3、申请人近期护照照片一张。4、一份新西兰雇佣公司提供的工作合同。5、雇主补充表。6、申请费。7、申请人在新西兰停留期间所需费用的资金证明。8、其入境签证胸部X光表或体格检查与胸部X光表(如适用)。9、无刑事犯罪公证书(如适用)。一、过境签需要怎么办理公民取得前往国家(地区)的入境签证后,搭乘交通工具时,途经第三国家(地区)的签证,叫过境签证。过境签证同入出境签证一样,都有有效期限和停留期限的规定。以下是过境签证需要提供的资料：1、护照：2寸照片2张，护照必须提供所有签证记录的复印件。2、签证申请表：去对方领事馆网站上下载护照3、往返机票订票单：只要可以购买国际机票的售票处或者机票代理，都可以出具。4、签证保险一份：保险金额为三万欧元

2023-02-11

174人看过

签证
德国移民工作签证申请的条件都有什么

申请德国工作签证请看使馆签证须知：部分条件如下：1.用德语书写的完整的简历和2份复印件2用德语书写的工作或实习合同(其中含有收入及社会保险方面的内容)的原件和2份复印件3.迄今为止受教育程度证明原件、德文译文和2份复印件，如大学毕业证书、职业培训证书4.迄今为止外语语言水平证明，如语言学校出具的德文证明原件和2份复印件5.现工作单位出具的证明信原件、德文译文和2份复印件26.针对学生：如果从事的实习工作是大学学业的一部分，需要提供德国联邦劳动署(ZAV)或国际经济学商学学生联合会(AIESEC)出具的介绍实习岗位的证明个别情况下可能要求申请人提交其它材料。德国使馆将同申请人在德国未来居住地的外国人管理局合作处理签证申请。一般在德国正常生活和纳税8年后可以申请入籍。网上信息：1，和德国人结婚，先取得8年长期居留，然后申请入籍，通过考试得到批准后换发德国ID2，获得德国工作签证，申请德国绿卡，

2023-05-08

405人看过
建设用地
工程类合同签约的充要条件

包含设计初步批准等五项内容。（1）初步设计已经批准；（2）项目已列入年度建设计划；（3）有能够满足施工需要的设计文件、技术资料；（4）建设资金与主要设备来源已基本落实；（5）招投标的工程中标通知书已下达。一、签订建设工程施工合同需要审查哪些内容1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格（1）对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。（2）《关于建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双

2023-06-27

290人看过
工程造价
工程合同索赔管理的程序和条件是什么

工程合同索赔管理的程序包括：提交索赔意向通知和索赔通知；准备索赔资料；提交索赔文件等。根据我国最高人民法院的司法解释规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。一、承包方可以按什么程序向发包方索赔承包方可按以下程序向发包方索赔：首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知；然后向工程师提出索赔报告及有关资料；工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；最后再向工程师送交最终的索赔报告。二、工地因甲方原因停工或停建赔偿1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备

2023-03-14

385人看过
工程招标
建筑工程招标条件及程序是什么

一、建筑工程招标条件1.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的额特定法人或者其他组织发出投标邀请书；当投标人少于三个时，应当重新组织招标。2.对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20d。3.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。4.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。二、建筑工程建设项目招标一般程序1.确定招标方式：依法必

2023-03-16

257人看过

签证
去日本签证要什么条件

（1）申请人持有中国境内出入境管理部门颁发的有效护照，具有回国的再入境权和资格；（2）申请材料真实，符合日本签证要求；（3）申请人在日本或将从事的活动符合《出入境管理法》规定的在留资格和停留时间；（4）申请人不符合《入境管理法》中的任何一项，如（一类传染病、二类传染病、指定传染病、精神障碍者、贫困者、流浪者、违反日本或日本以外国家法律，被判处一年以上徒刑或者监禁或者相当于这些处罚的人等。）．《出境入境管理法》第九条中国公民出境入境，应当依法申请护照或者其他旅行证件。到其他国家或地区，中国公民还需取得前往国签证或其他入境许可证。去日本签证怎么办理，办理要多久1、去日本签证怎么办理日本个人旅游签证是前往日本必须的旅游签证。为了提高签发效率，日本使领馆简化了签发手续，并且规定：除外交签证外，其余签证均由日本驻华使领馆指定的代办机构代理，旅游签证由指定旅行社代理，不接受个人申请。2、办理要多久（1

2023-08-09

294人看过
房产证
房产证贷款条件是什么,流程是怎样的

一、房产证抵押贷款所需资料：1、借款人的有效身份证、户口簿；2、婚姻状况证明，未婚的话需要提供未婚证、已离婚的需出具法院民事调解书或离婚证(注明离异后未再婚)；3、已婚需提供配偶的有效身份证、户口簿及结婚证；4、借款人的收入证明(连续半年的工资收入证明或纳税凭证当地)；5、房产的产权证；6、担保人(需要提供身份证、户口本、结(未)婚证等)。二、房产证抵押贷款条件：1、对于房产证抵押贷款条件来说，必须有抵押物才能贷款，并且贷款金额和贷款期间利息总和不能超过抵押物评估价值的1/2；2、贷款人必须要具有长期稳定的足以支付每月贷款本息的收入来源。三、办理流程在了解了房产证抵押贷款条件后，先向银行提出贷款申请，然后和银行签订相关合同；合同签好之后，银行会下批贷通知书，然后贷款人就应该去房管局做抵押登记，拿出他项权证；拿到之后，将他项权证交给银行，那么银行就会放款担保人。具体的操作流程如下：1、备齐资

2023-04-03

343人看过