您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程签证办理有条件吗

工程签证办理有条件吗

2023-01-26 15:13

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2023-01-26回复

专业分析:

承包人应发包人要求完成合同以外零星项目,应在发包人提出要求后7天内向发包人提出签证,发包人签证后施工。若没有相应的计日工单件,签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料及数量和单价等。若发包人未签证同意,承包人施工后发生费用争议的,责任由承包人自负。 一、工程签证,是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。 二、当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

法律依据:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 》第十条,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

承包人应发包人要求完成合同以外零星项目,应在发包人提出要求后7天内向发包人提出签证,发包人签证后施工。若没有相应的计日工单件,签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料及数量和单价等。若发包人未签证同意,承包人施工后发生费用争议的,责任由承包人自负。 一、工程签证,是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。 二、当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

建设工程施工许可证办理条件是: 1、已经办理该建筑工程用地批准手续; 2、在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证; 3、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; 4、已经确定建筑施工企业; 5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料; 6、有保证工程质量和安全的具体措施等。

律师普法更多>>
  • 建筑工程施工许可证办理条件有哪些
    建筑工程施工许可证办理条件有哪些

    (一)已经办理该建筑工程用地批准手续; (二)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证; (三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; (四)已经确定建筑施工企业; (五)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料; (

    2020.07.07 285
  • 建筑工程施工许可证办理有哪些条件
    建筑工程施工许可证办理有哪些条件

    建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件: 1.依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续; 2.在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证; 3.施工场地已经基本具备施工条件,需要征收

    2020.09.20 186
  • 瑞士签证办理条件
    瑞士签证办理条件

    瑞士签证应当向瑞士驻华使领馆签证中心提交申请,基本材料要求如下,仅供参考: 1、有效期六个月以上的护照的原件 2、2寸白底近照彩照3张 3、身份证复印件 4、如已婚则需要结婚证复印件 5、全家户口本复印件 6、公司在职证明 7、营业执照副本

    2020.04.06 4,932
专业问答更多>>
  • 签证办理条件

    根据我国法律规定,外国人在中国就业必须办理工作签证。外国人办理工作签证的流程比较繁琐,归纳起来,全套流程主要有以下六步: 1、外国人就业许可证书。 2、外国人工作签证邀请函。 3、到中国驻境外大使馆或

    2022-07-18 15,340
  • 办理建筑工程施工证条件

    申请办理建筑工程施工证需要符合以下条件:该建筑工程用地已获审批;已经取得建设工程规划许可证;已经确定建筑施工企业;以及资金安排、施工图纸及技术资料满足施工需要等。

    2022-11-11 15,340
  • 办理工程施工许可证的条件有哪些?

    1、建筑工程施工许可证的办理条件有:施工企业已确定,建设资金已落实,工程用地批准手续已办理;具有满足施工需要的施工图纸及技术资料,保证工程质量和安全的具体措施;城市规划区的工程已取得规划许可证,需要拆

    2022-11-20 15,340
  • 建设工程许可证办理条件有哪些

    建设工程施工许可证办理条件是: 1、已经办理该建筑工程用地批准手续; 2、在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证; 3、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; 4、已经确定建筑施工企业; 5、有满足

    2022-10-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 居住证办理条件有哪些 01:18
    居住证办理条件有哪些

    我国居住证制度,是一项除了保护城市流动人口非户口所在地工作或者居住的社会福利待遇,也保障了城市流动人口在原户籍所在地的应该享有的权益。 根据《居住证暂行条例》的相关规定,我国的公民在离开户籍所在地,至其他城市生活或者居住满6个月以上的,并且

    12,081 2022.04.17
  • 注册监理工程师报考条件 01:15
    注册监理工程师报考条件

    根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,报考监理工程师有三个综合的条件,分别是专业条件、学历条件以及从事的工作年限。注册工程师的报考条件有: 1、取得专科及专科以上毕业证书满六年即可拥有报考的资格,大专学历是最低要求且需要工程

    5,132 2021.04.25
  • 签证办理流程是怎么样的 01:03
    签证办理流程是怎么样的

    签证办理流程是: 1、递交有效的护照; 2、递交与申请事由相关的各种证件,例如有关自己出生、婚姻状况、学历、工作经历等的证明; 3、填写并递交签证申请表格。签证不同,表格也不同,多数要用外文填写、同时提供本人照片; 4、前往国驻该国大使馆或

    1,268 2022.05.21
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?