工程索赔事件发生应该递交什么文件-法师兄

工程索赔事件发生应该递交什么文件

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:26:27 80 人看过

法律咨询：工程索赔事件发生后的28天内承包人应向工程师递交什么?

律师回答：索赔意向通知

相关法律知识：

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第三十条国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。

工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

交通事故索赔
发生后如何索赔，交通事故索赔流程

一、发生交通事故后如何索赔（1）保持冷静，记录肇事车辆信息。发生事故后，受害人应保持冷静并立即采取自救措施，确认交通肇事者及肇事车辆，并记录肇事车辆号牌、车型、颜色等，防止肇事车辆逃逸。为了防止出现套牌事件，最好让当事人能够留在事发现场。（2）保存好己方受损失的相关证据。无论是人身伤害还是财产损失，在要求赔偿时都必须提供确实、充分的证据。不然，到了理赔的时候是不被支持的。（3）造成严重伤情的，应该要求交警部门做伤残评定在交警调解不成功的话，应该及时到法院起诉，尽快理赔，不要超过了诉讼时效。（4）不得擅自扣留造成事故的车辆。发生交通事故后，事故受伤者亲属、朋友或案发地附近的群众，切莫私自扣留车辆、人质，或哄抢车上物品，否则要承担造成的不利后果。（5）私了要慎重。交通事故造成人员伤亡双方尽量不要私了，以免事后伤情恶化，后患无穷。私了仅适用于未造成人身伤亡，当事人对事实及成因无争议或仅造成轻微财

2023-02-18

240人看过
建筑工程索赔
如何撰写建筑工程索赔文件

建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料，也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分：索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信，应将索赔文件的各个部分联系起来，包括（1）索赔事件的描述（2）索赔理由的清单（3）索赔金额和理由（4）索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体，一般包括三大部分。第一个是报告的标题，应该简要概括一下索赔的核心内容；第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与索赔损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性；最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面：（1）索赔事件应描述清楚，避免使用“可以”、“也许”等猜测语言，导致索赔说服力不强。（2）报告应强调事件的不可预见性和突发性，承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失，并已采取了可以采取的措施，使索赔

2023-05-02

422人看过
鉴定结论
交通事故保险索赔的流程和关键文件

交通事故保险索赔程序：1、报案：直接向保险公司报案，如损失较大可由保险公司确认是否向当地警署报案；或保险公司现场查勘。2、定损：由当事人配合保险公司索赔人员查勘、确认损失。如在修理过程中发现还有其它损失的马上报请保险人复查。3、索赔：尽快的收集索赔单证，十五天内向保险公司申请索赔。保险索赔的需要的材料：保险单正本、机动车交通事故责任强制保险保单复印件、驾驶证及行驶证正副本复印件、营运许可证或道路运输许可证复印件等等。交通事故应当具备下列要素（一）必须是车辆造成的。车辆包括机动车和非机动车，没有车辆就不能构成交通事故，例如行人与行人在行进中发生碰撞的就不构成交通事故；（二）是在道路上发生的。道路是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所；（三）在运动中发生。是指车辆在行驶或停放过程中发生的事件，若车辆处于完全停止状态，行人主动去碰

2023-08-06

160人看过
业主
索赔证据和索赔文件

一)索赔证据索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由，正当的索赔理由的说明须有有效证据。1.对索赔证据的要求(1)事实性(2)全面性即所提供的证据应能说明事件的全过程，不能零乱和支离破碎。(3)关联性即索赔证据应能互相说明，相互具关联性，不能互相矛盾。(4)及时性索赔证据的取得及提出应当及时。(5)具有法律效力一般要求证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要须是双方签述的：工程中的重大事件、特殊情况的记录、统计必须由监理工程师签证认可。2.索赔证据的种类(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛，有时会形成相互抵触(或矛盾)，或作不同解释的情况，导致合

2023-06-05

176人看过

扶养
荆州交通事故赔偿律师：发生交通事故找谁索赔，交通事故应该索要哪些赔偿

一、发生交通事故找谁索赔主要有以下几种情况：挂靠：挂靠人、被挂靠人借用他人身份证登记：借用人、被借用人转让未过户：登记所有人、受让人分期付款：买受人融资租赁：承租人借用、租用：所有人;使用人转借、转租：借用人、承租人;所有人、使用人被盗、被抢：偷盗者、抢劫者送修理、委托保管：承修人、保管人职务、雇佣：单位、雇主职务、雇佣(故意重大过失)：单位、雇主、驾驶人盗用、冒用身份证：盗用人、冒用人;销售方(有过错)连环购车：买受人学员学车：教练员;驾校二、交通事故应该索要哪些赔偿1、人身损害赔偿项目和标准因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。2、死亡的赔偿项目和标准赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿1中规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出

2023-04-13

416人看过
工程违约索赔
常见工程违约索赔与反索赔事件

发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的其他情况，造成承包人工期延误、不能及时得到合同价款和其他经济损失，承包人应当提出索赔。换言之，所有造成工期延长、价款增加和赔偿损失的情形均属于索赔事件，承包人应当及时提出索赔。索赔事件包括但不限于以下情形：1、发包人未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金(包括预付款、进度款)、技术资料导致开工迟延、工期延长和停工窝工损失。2、因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料构件积压等损失和实际费用。3、发包人没有及时检查隐蔽工程或重新检查导致工期延长和停工窝工损失。4、发包人不合理干预施工或其直接指定的分包人违约造成工期延误;5、设计变更导致工程量增加、质量标准提高、工程款增加或工期延长;6、发包人迟延竣工验收、迟延结算、提前使用工程导致费用增加;7、发包人要求赶工造成施工成本增加;8、发

2023-06-10

270人看过
交通事故索赔
交通事故索赔所需文件有哪些？

交通事故患者需要提供公安交通管理部门签发的交通事故责任认定书、交通事故赔偿调解书或调解终结事故书等证明文件，以及法医鉴定材料、交通事故伤残评定书或伤残重新评定书。同时，还需要提供医院出具的疾病证明书、出院证明书、转院证明书，证明医疗费的发票，以及证明伤者误工的时间证明和工资证明。对于财务受损的情况，还需要提交财务损失评估报告和维修发票。需要提供以下资料：1.公安交通管理部门签发的交通事故责任认定书、交通事故赔偿调解书或调解终结事故书等证明文件。2．法医鉴定材料、交通事故伤残评定书或伤残重新评定书。3．医院出具的疾病证明书、出院证明书、转院证明书。4．证明医疗费的发票。5．证明伤者误工的时间证明，工资证明。6．财务受损的，提交财务损失评估报告，维修发票。交通事故索赔所需资料清单根据我国《道路交通安全法》的规定，发生交通事故造成损害的，当事人应当保护现场并立即报警，并根据公安机关交通管理部门的

2023-12-20

492人看过
劳动者
外国人出境应该递交什么相关证件

外国人出境，应当向出入境边防检查机关交验本人的护照或者其他国际旅行证件等出境入境证件，履行规定的手续，经查验准许，方可出境。相关知识点第二十八条外国人有下列情形之一的，不准出境：(一)被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的，但是按照中国与外国签订的有关协议，移管被判刑人的除外;(二)有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的;(三)拖欠劳动者的劳动报酬，经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府决定不准出境的;(四)法律、行政法规规定不准出境的其他情形。第二十九条外国人所持签证注明的停留期限不超过一百八十日的，持证人凭签证并按照签证注明的停留期限在中国境内停留。需要延长签证停留期限的，应当在签证注明的停留期限届满七日前向停留地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请，按照要求提交申请事由的相关材料。经审查，延期理由合理、充分的，准予延长停留期限;不予延长停留期

2023-04-17

407人看过

不可抗力
工程发现文物耽误工期怎么索赔

施工时发现文物而延误工期，属于不可抗力，无权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一、不可抗力的分类哪些事件属不可抗力，我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类：(1)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风)，但是，人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中，自然灾害严重影响着人们的生活和生产，阻碍着合同的履行。(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策，法律或行政措施的变化，若当事人在合同签订之后，政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施，导致合同不能履行，应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件，

2023-03-16

457人看过
有期徒刑
强吻事件发生后该怎么应对？

根据我国刑法以及相关法律法规的规定，男生强吻的行为可能触犯了刑法强制猥亵、侮辱罪。强制猥亵、侮辱罪，指的是侵害了他人的性自由权，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女。强制亲吻体现的是胁迫的方法进行猥亵。行为人从事如此行为，会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。强吻是否会判刑依据我国相关法律的规定，对女性进行强吻的，如果采取暴力的手段，并且是在公众场合实施的，是可能会构成强制猥亵罪的，构成就会被判刑。《中华人民共和国刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。【猥亵儿童罪】猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。强制猥亵、侮辱行为的认定强制猥亵、侮辱罪的成立首先要求使用强制手段，即使用暴力、胁迫或者其他方法。所谓暴力，即对被害人的身体强

2023-06-30

68人看过
报警
工地发生死亡事件，应该马上报警。

工地死亡可以报警。由公安机关立案调查、出具死亡证明，对于死亡原因进行说明。1、如果是因工作原因导致死亡，其家属或者用人单位申请工伤认定，向工伤保险基金部门申请工伤支付；2、因公死亡的近亲属可以领取六个月的丧葬补助金；3、上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍的一次性工亡补助金。一、造成他人受伤的处罚标准如下：1、造成受害人受伤的，要承担民事赔偿责任，赔偿数额依据实际情况确定；2、造成被害人轻伤以上伤情的，构成故意伤害罪，给予刑事处罚；3、不构成刑事犯罪的，由公安机关给予治安管理处罚。二、工地上拖欠工资的处理方法如下：1、员工可以直接到当地劳动行政部门申请劳动仲裁，通过劳动仲裁下达的裁决书，向单位索赔；2、如果还不赔，可申请法院强制执行。各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。自愿跟男人睡能不能报警不能。男女自愿发生性关系的不属于抢奸，无法构成罪名。女方反告，证据链无法构成的，不

2023-06-30

382人看过
自首
刑事案件发生后应该采取什么措施？

发生刑事案件的，应当向司法机关进行报案。发生刑事案件的，应当向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报，然后公安机关、人民检察院或者人民法院会根据法律的规定，对刑事案件进行处理，属于自己管辖的，就可以立案侦查，不属于自己管辖的，应当移送给其他机关处理，其他机关也会对该案件立案侦查。发生重大医疗过失行为医疗机构该怎么办发生重大医疗过失行为的处理程序及办法如下：发生重大医疗过失行为时，医疗机构必须在过失行为发生后的12小时以内向所在地的县级卫生行政部门报告1、当事人协商解决中，医方是解决后7日内履行报告义务，需鉴定的由双方共同委托鉴定。鉴定费由双方协商预交和承担。争议解决前，卫生行政部门并无职责主动处理。对重大医疗过失事件，医方应在12小时内报告、卫生行政部门应组织调查，并应当进行医疗事故判定或移交医学会鉴定、鉴定费由医方负担。可见，准许当事人对重大医疗过失事件的民事责任之外的事宜自行协调

2023-07-01

147人看过

法律综合知识
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；5

2023-04-19

446人看过
企业改制
事故发生，缺乏劳动合同，应该如何索赔？

首先证明劳动关系，虽然没签订劳动合同，但是只要证明存在事实劳动关系，依然可以按照工伤赔偿标准赔偿。其次清楚工伤赔偿标准，又称工伤保险待遇标准。工亡职工亲属依法应当享受的赔偿项目和标准。未参加工伤保险期间用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照《工伤保险条例》规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。工作9年没签劳动合同怎么赔偿自用工之日起满一个月至一年的十一个月双倍工资。自满一年至目前为止的双倍工资。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反

2023-07-01

434人看过