导致国际工程承包项目索赔原因有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-12 15:42:54 205 人看过

(2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先,土建工程施工与地质条件密切相关,比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大,在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流,严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次,由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够,没有正确反映真实的地质状况和施工条件,数据误差较大。再者,工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,答应给承包商予以补偿。变更的时间标准,是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。

(3)业主违约。业主未按规定为承包商施工提供条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复,或者由于业主坚持指定的分包商等情况给承包商造成了损失的情况下,承包商有向业主进行索赔的权利。

(4)工期拖延/工程变更。工期拖延和工程变更的索赔发生通常是相互联系在一起的。在施工过程中,由于受天气、地质等因素影响,经常会出现工期拖延的现象。假如工期拖延是由于自然原因或业主的责任引起的,承包商就可以按照实际支出的计划外施工费提出索赔;在承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(billofqantities,boq)中所列工程量的15以上时,或者在施工过程中,工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更引起新的施工费用,或需要延长工期等,所有这些情况,承包商都可提出索赔要求。

(5)合同价格调整。在国际工程的施工过程中,引起合同价变化主要有以下几个方面:①工程变更引起的工程量及单价的变化。在施工过程中往往实际完成的工程量较工程量清单变化较大,工程变更同时引发单价的变更,使合同价的变化更为显著;②额外工程。指工程师发布指令的新增工程超出了合同文件指定的工程范围,导致重新议定单价,从而使合同价发生变化;③物价上涨。由于施工期长,导致工程所在国的人工、材料等涨价,等等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 07:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
    一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未
    2023-06-15
    314人看过
  • 国际工程项目开发程序
    (一)项目启动:在工程总承包合同条件下,任命项目经理,组建项目部。(二)项目初始阶段:进行项目策划,编制项目计划,召开开工会议;发表项目协调程序,发表设计基础数据;编制计划、采购计划、施工计划、试运行计划、财务计划和安全管理计划,确定项目控制基准等。(三)设计阶段:编制初步设计或基础工程设计文件,进行设计审查,编制施工图设计或详细工程设计文件。(四)采购阶段:采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。(五)施工阶段:施工开工前的准备工作,现场施工,竣工试验,移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。(六)试运行阶段:对试运行进行指导和服务。(七)合同收尾:取得合同目标考核证书,办理决算手续,清理各种债权债务;缺陷通知期限满后去的履约证书。(八)项目管理收尾:办理项目资料归档,进行项目总结,对项目部人员进行考核评价,解散项目部。一、国际工程承包承包种类(一)分项工程承包合同:发包人将总的
    2023-02-18
    127人看过
  • 国际工程承包合同索赔报告要怎么写?
    现在去做较大生意的人,已经不再局限国内的了,而是满世界的飞。但是,就承包了国外的工程项目的,为了方便施工,一般是会找个合适的外国人,签一份国际工程承包合同,直接交由他们完成。但是,在确定工程承包合同之后,如果说被延期或是什么的,那么承包商就可以向工程队要求赔偿。事实上,在做国际工程的时候,要出现问题,给承包商造成什么样的损失的,承包商去索赔的,首先是得看合同上是怎么写的。而一般的国际工程承包合同,主要是列明了下面几个条款:1、监理工程师和监理工程师代表权责条款;2、工程承包的转让和分包条款;3、承包人一般义务条款;4、特殊自然条件和人为障碍条款;5、竣工和推迟竣工条款;6、专利权和专有技术条款;7、维修条款;8、工程变更条款;9、支付条款;10、违约惩罚条款。其中,所谓的违约惩罚条款,就可以为承包商去索赔提供依据。具体来说,违约惩罚条款包括如下:1、对承包人违约的惩罚承包人要是没有经过经过
    2023-04-30
    64人看过
  • 项目索赔有哪些类型
    (1)根据索赔目的,有工期延长索赔和成本损失索赔。前者是由于非承包商原因造成的工程延误,后者是承包商向业主索赔的成本损失。(2)根据合同索赔依据,合同内有索赔,合同外有索赔。前者可以在合同条款中找到索赔依据,监理工程师完全可以处理此类索赔,争议很少;后者很难在合同条款中找到直接依据,但承包人可以通过习惯法和自己的经验来实现。此项索赔由业主决定,监理工程师无权决定。有一种要求叫做道德要求。这种索赔是承包人克服巨大困难、遭受重大损失,完成合同规定的施工任务后,向业主提出的一种优先索赔。(3)根据权利要求的处理方法,有单项权利要求和总权利要求。前者是在索赔事件发生后的有效期内立即提出的索赔;后者是承包人在工程竣工前综合所有索赔的总索赔。索赔的依据是什么?
    2023-05-07
    455人看过
  • 工程索赔实际案例有哪些
    一、工程索赔实际案例有哪些1、关于精装修吊顶增加角钢加固背景:某大型公共建筑精装修工程,由于走廊天棚处管道密集,吊顶吊杆无法固定,设计院的解决方案是在走廊四周增加角钢来支撑吊顶龙骨,然后再做吊顶饰面板。施工单位对加固角钢提出工程费用索赔。施工方索赔理由:一方面设计院出图了,另一方面角钢确实增加了,费用增加应该是顺理成章的事情。业主方反索赔理由:费用要不要增加要看合同约定,是否是深化设计与施工合同,是否进行了施工现场踏勘是判断该案例的关键点,而与设计院是否出图无关。如果合同是深化设计与施工合同,且进行了施工现场踏勘,那么这笔费用是属于施工方设计深度不到位造成的,业主方是不承担任何责任和费用的。如果合同只是施工合同,施工方没有深化设计的权利和义务,只能根据图纸和清单描述来报价(因为装饰施工图没有管道系统的内容),又如果现场踏勘时管道工程刚巧还没有施工完成,这样虽然进行了现场踏勘但对于该处吊顶的
    2023-04-12
    364人看过
  •  企业工程项目的承包类型有哪些?
    工程承包合同可分为五种类型:基础设施和土木工程、基于资源的项目、制造工程、分包和设计-施工合同。其中,基础设施和土木工程包括水利、大坝、运河工程、公路和铁路建设、地下建筑工程等;基于资源的项目包括石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等;制造工程包括造纸厂、纺织厂、机械厂等。工程承包合同可分为总承包、分项承包(业主直接分项承包)、分包、分包、劳务承包和设计-施工合同等。主要有三种工程承包类型:(1)基础设施和土木工程。如水利、大坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。(2)基于资源的项目。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)制造工程。如造纸厂、纺织厂、机械厂等。工程承包合同可分为总承包、分项承包(业主直接分项承包)、分包
    2023-11-23
    271人看过
  • 国际工程承包的基本形式有哪些?
    在国际工程承包项目中,工程承包公司由于某些条件的限制通常需要与其他承包公司合作,发挥横向联合的优势,因此形成多种承包合作方式,常见的有:(一)总包与分包总包(MainContract)是指由一个承包人将业主的某项工程单独全部承包下来,既包工又包料,保证质量,按期完工,对业主完全负责。这种一揽子的承包工程,在国际上也叫交钥匙工程。分包(Sb-Contract)又称二包,是指总承包人将自己所承包工程项目的一部分施工、设备供应、安装或其他工作转包给其他的承包商。分包人同业主之间不存在直接的权利义务关系,而是对总承包人负责。(二)分项工程承包又称分主包分主包是指将整个工程分为若干部分,分别交由若干个承包人承建。分项工程承包人都直接与业主签订合同,向业主负责。业主可以将工程按全部数量分成几个部分包出去,如房屋按基础结构、水电、室内装饰等进行分包。(三)转包(AssignmentContract)转包
    2023-06-09
    250人看过
  • 承包工程项目需要交哪些税
    ​一、承包工程项目需要交哪些税承包工程项目需要交纳以下税:建筑行业,涉及的税金有营业税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税、企业所得税、房产税、土地使用税等。而每一类税的税率都是不同的,需要按照规定的税率去缴纳,不得私自变更这些税率。二、建筑工程税务的税率1、营业税:税率3%。营业税按照工程收入的3%计算缴纳营业税。2、城建税:按营业税的5%计税。城市维护建设税按实际缴纳的营业税税额计算缴纳。税率分别为7%(城区)、5%(郊区)、1%(农村)。计算公式:应纳税额=营业税税额×税率。3、教育费附加:按营业税的3%计税。教育费附加按实际缴纳营业税的税额计算缴纳。税率为3%。计算公式:应交教育费附加额=营业税税额×费率。4、企业所得税:按调整后利润总额计算纳税额。税率:3万元(含3万元)以下税率18%,3万-10万元(含10万元)税率27%,10万元以上33%。所得税所得税是按利
    2023-04-23
    479人看过
  • 国际贸易索赔的原因及范围
    国际贸易索赔是指出进口交易中,因一方违反契约规定,直接或间接造成另一方有所损失,受损害的一方向违约方提出赔偿要求,以弥补其所受之损害。一、国际贸易索赔发生的原因1.信用不佳因交易对手信用不佳,不确实覆行契约义务,导致另一方遭受损害而提出索赔,这是最常见的索赔原因。2.契约条件不完备或用辞模棱两可买卖双方订约未尽周详,契约内容不够完备,或契约用辞模棱两可,无明确定义,致覆约发生问题时无法依约解决,亦为索赔发生的原因。3.法规惯例不一致各国经贸发展背景不同,外汇贸易管制情况互异,常因贸易法规惯例不一致,造成贸易遵循立场的困扰。4.语言文字不同(沟通落差)语言文字了解程度难以一致,致使双方交易条件无法正确表达沟通,滋生执行上的偏差。5.不可抗力事故不可抗力事故例如因天灾致无法如期交货,或因政策法令变动而无法顺利汇出货款,只要契约中有订明不可抗力事故条款,这类索赔通常较易解决。二、国际贸易索赔的范
    2023-06-06
    249人看过
  • 承包商在施工项目中的损失索赔
    承包商施工索赔的情形有:1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。施工索赔需要收集的证据有哪些索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔
    2023-07-20
    453人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?
    “朝令夕改”在建筑工程中时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等。但不管工程变更的原因是什么,一旦发包人要求工程变更造成承包人损失的,承包人可以要求赔偿相应的损失。承包人因工程变更遭受损失可以索偿在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(1)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件
    2023-04-30
    293人看过
  • 工程变更索赔在国际工程项目经营管理中的地位和作用
    在竞争激烈的国际工程承包市场中,承包企业不可能以高额的利润率通过竞标的方式中标。相反,往往是通过微利甚至以低于市场的实际价格来取得项目的经营承包权。在此前提下,承包企业只有通过对项目实施有效的经营管理,特别是通过做好项目的索赔管理,才能实现项目的最终赢利目的。一、变更在工程项目中客观存在国际工程承包施工的实践经验证明,每项工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中,随着工程量及工期的变化,工程成本大多数都在不断增加,直到建成之日,才能形成定值。有一定规模的土建工程的承包施工,其最终工程成本几乎都不是它们中标合同额中的工程成本。绝大多数情况下会导致最终合同金额增加,只有极个别的项目结算成本小于其中标合同价。这是因为,在所有的土建工程施工中,难免会出现工程量变更、设计修改、新增(减)工程,以及地基变化等问题,因此导致工程成本相应地发生变化。表1为南亚某国部分工程的中标价格和最终完成的费用对比
    2023-03-30
    197人看过
  • 国际工程项目及参与主体
    国际工程是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目,即面向国际进行招标的工程。参与主体1、发包人发包人是工程项目的投资决策者、资金筹集者、项目实施组织者(常常也是项目的产权所有者)。2、承包人承包人通常指承担工程项目施工及设备采购的公司或其联合体。3、建筑师/工程师建筑师/工程师均指不同领域和阶段负责咨询或设计的专业公司和专业人员。他们的服务内容一般包括:项目的调查、规划与可行性研究、工程各阶段的设计、工程监理、参与竣工验收、试车和培训、项目后评价以及各类专题咨询。4、分包商分包商是指那些直接与承包人签订合同,分担一部分承包人与发包人签订合同中的任务的公司。5、供应商供应商是指为工程实施提供工程设备、材料和建筑机械的公司和个人。6、工料测量师工料测量师是英国、英联邦国家以及香港地区对工程经济管
    2023-03-22
    152人看过
  • 建设工程项目总承包方项目管理的任务包括哪些
    (一)安全管理;(二)投资控制和总承包方的成本控制;(三)进度控制;(四)质量控制;(五)合同管理;(六)信息管理;(七)与建设工程项目总承包方有关的组织和协调。一、什么是股权结构谈到股权,大家可能有一定的理解。股权,指的是民事主体因对企业的投资行为而获得股东身份,基于股东身份而享有的对企业的各种权利。股权的表现形式为投票权、表决权、选举权和被选举权、分红权等等。股权结构是指公司的总股本中不同性质的股份所占的比例及其相互关系。一是体现在股东之间的持股比例和数量上的不同,股东的持股比例直接影响到投票权的大小,因股东之间投票权大小的不同而对公司的控制权产生各种不同的影响,按照《公司法》的规定,公司的控制权表现在股权比例上,如持股比例达到51%就会形成对公司的相对控制、达到67%会对公司形成绝对控制,这是公司的控制权在股权结构上的体现方式之一。二是体现在现金、知识产权、其他资产等形式的持股比例。
    2023-02-12
    113人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 国际工程项目都包括哪些类型的工程?
      江苏在线咨询 2022-10-17
      国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。2)世界银行、亚洲开发银行等机
    • 承包商赔偿项目有哪些承包商索赔内容
      甘肃在线咨询 2023-06-29
      1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施
    • 承包商可以索赔哪些项目
      北京在线咨询 2023-07-05
      1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施
    • 2022年国际工程施工索赔的主要原因有什么
      江苏在线咨询 2022-11-22
      国际工程施工索赔的主要原因: 1、风险分担不均。 2、施工条件变化。 3、工程变更。 4、工程拖期。 5、业主违约。 6、合同缺陷。 7、国家法令变更。
    • 车祸导致需要赔偿哪些项目,车祸导致工伤如何索偿
      广东在线咨询 2022-10-26
      一、车祸导致工伤需要赔偿哪些项目1、被鉴定为五至十级的,原则上由企业安排适当工作,并可以享受一次性伤残补助金,标准相当于伤残职工本人6个月至16个月的工资。其中:五级16个月,六级14个月,七级12个月,八级10个月,九级8个月,十级6个月。2、旧伤复发需要治疗和休息的,经鉴定确认可以按照本办法规定享受工伤医疗待遇和工伤津贴。3、被评为五级和六级且企业难以安排工作的,按月发给相当于本人工资70%的