您的位置:法师兄 > 专业问答 > 承包商可以索赔哪些项目

承包商可以索赔哪些项目

2023-07-05 19:39

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

北京在线咨询顾问团

2023-07-05回复

专业分析:

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。 2、工程设计变更。在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。 3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。

张神兵律师

广东律参律师事务所

安全事故中受害的当事人可以进行索赔的项目包括有医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等费用。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,受害人的家属还可以主张丧葬费和死亡赔偿金赔偿。

律师普法更多>>
  • 工伤索赔的赔偿项目包括哪些
    工伤索赔的赔偿项目包括哪些

    工伤索赔的赔偿项目包括以下内容: 1、治疗或医疗费用; 2、住院伙食补助费; 3、外地就医交通费、住宿费; 4、康复治疗费用; 5、辅助设备费用; 6、停工留薪期工资; 7、生活护理费; 8、一次性伤残补助; 9、残疾津贴; 10、一次性伤

    2022.04.13 388
  • 交通事故索赔项目都包括哪些?
    交通事故索赔项目都包括哪些?

    交通事故赔偿项目主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。 交通事故赔偿计算标准如下: 1、残疾赔偿金=受诉法院所在地

    2020.10.12 218
  • 安全事故可索赔哪些项目
    安全事故可索赔哪些项目

    发生安全事故之后,事故受害人可以向责任人索赔的项目包括有医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,责任人还应当对其家属赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

    2021.01.19 123
专业问答更多>>
  • 承包商赔偿项目有哪些承包商索赔内容

    1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主

    2023-06-29 15,340
  • 承包人可以索赔施工赔偿有哪些项目?

    承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容: 1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失; 2、工程设计变更导致工期延长的损失; 3、发包人未按合同约定向承包人供应材

    2023-01-03 15,340
  • 索赔都包括哪些项目

    医疗、误工、护理、营养、交通、伙食补助费,如果造成残疾,还有残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。您终身的免费法律顾问__石家庄A律师:免费咨询、代写法律文书、代理诉讼。

    2022-10-29 15,340
  • 承包商可以索赔哪些的条件

    1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主

    2023-07-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些 00:58
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

    1,508 2022.04.17
  • 交通事故赔偿包括哪些项目 01:25
    交通事故赔偿包括哪些项目

    发生交通事故致使受害人受伤后,受害方可以要求的赔偿项目主要有: 1、肇事者对被害人造成的人身损害,应当依法承担赔偿责任,其中索赔包括:医疗费用、住院费、伙食费、误工费、车辆停运损失费等,若导致被害人受到严重伤害或者严重残疾的情况,受害方还可

    2,283 2021.04.25
  • 交通事故赔偿哪些项目 01:09
    交通事故赔偿哪些项目

    交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。医疗费

    1,083 2022.04.17
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?