如何加强工程索赔管理-法师兄

如何加强工程索赔管理

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:25:42 273 人看过

在现代工程中,承包方的索赔要求通常为:工期的延长和费用的补偿。工程索赔是工程承包中经常发生的正常现象。对施工合同双方而言,工程索赔是维护双方合法利益的权利。它同合同条件中的合同责任一样,构成严密的合同制约关系。工程建设是索赔多发区,这是由建筑产品、建设生产过程、建筑产品市场经营方式决定的。在工程建设项目管理中,我们必须认真对待工程索赔,设专人负责索赔管理工作,将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段,以此带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高。

首先，建筑施工企业要认真细致地寻找和发现索赔机会,索赔机会常常表现为具体的干扰事件,干扰事件是索赔处理的对象,事态调查、索赔理由分析、影响分析、索赔值计算等都针对具体的干扰事件。索赔必须有理有据,事实要清楚、依据要完善。其次，工程索赔必须以合同为依据,注意在实际工作中收集和积累与索赔有关的资料,做到处理索赔时以事实和数据为依据。再次，工程索赔程序当索赔事件发生以后,甲乙双方应按照合同有关条款的规定及时、合理地处理索赔事件。要搞好索赔,不仅要发现和把握机会,更重要的是要按照一定的程序来处理索赔。

建筑施工企业法律事务机构的职责还有很多，比如：参与重大经营决策;参与企业重大经济活动;办理企业登记等行政事务;办理有关知识产权保护事务;开展法制宣传教育;企业外聘律师的选择和联络等等，在此不再一一陈述。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

营业执照
如何加强印章保管工作

1、一般公章由行政主管保管，财务章和法定代表人私人印章分开管理。2、建立公章登记簿，经济类合同的进行公章使用登记，合同总经理审批同意方可盖章，合同复印一份交财务，合同原件由专人保管。3、公章带出公司，需经总经理审批同意，领用人书面提出申请，领用、归还时签名写日期。4、禁止在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白文件上盖公章。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。5、一般性介绍信及身份证明，须经行政主管审核后，方可盖章。严禁给个人开具相关证明，特殊情况需要开具的，须经总经理同意。6、对加盖公章的材料，应注意落款单位与印章一致，用印位置恰当，图形清晰，对多页的合同等文件要盖骑缝章。7、需要签名和盖章的文件，应先签名后盖章。8、对外出具的函件、法律文书使用公章应经总经理审批同意。9、明确印章管理人员的职权，未依规私盖印章给公司造成经济损失的责任。一、法人私章要备案吗企业法人章的刻制，需要由经办人去公安

2023-04-03

146人看过
工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过
经理
如何加强责任成本管理

一、项目经理是抓好成本管理的关键项目成本管理的好坏，直接与项目经理管理成本的水平、自身素质以及对成本管理的重视程度有密切的关系，因此各项目经理必须重视、懂得成本管理，并且在成本管理中要发挥好三个作用。一是组织作用;二是协调作用;三是督促检查作用。实践证明，充分发挥了以上三个作用，项目的责任成本就得到了有效控制。二、编制内部成本预算是成本管理的龙头内部责任预算是成本的最高限额，也是考核项目盈亏的主要依据。因此各项目必须按照企业下达的责任成本计划为依据，进行总量控制，编制各项目的内部预算。内部预算的编制方法是依据施组方案将直接经费正算，现场经费倒算。所谓正算就是用工、料、机的劳动消耗乘以工、料、机的实际单价;所谓倒算就是现场经费依据中标价来确定。内部预算的编制要切合实际，科学合理。指标既不能过高也不能过低，要定在蹦一蹦就摸得着的标准上最为合适。在编制内部预算时绝不能用投标价代替内部预算单价，这

2023-04-27

472人看过
套期保值
如何加强商业风险管理

一、树立风险意识。这是加强风险管理的前提。风险虽是看不见、摸不着的东西，但是它又是客观存在的。因此,作为商业经营者，不仅要树立风险意识，而且要把风险意识告诉给企业的所有员工，对他们进行风险教育，让他们知道风险对企业可能产生的结果及对企业利益和自身利益的影响。目前，我国大多数的商业企业与其他企业一样，还没有注重到这方面上来。造成这一局面的原因是多方面的。1.受传统体制的影响。在传统体制下，我国的企业只是国家计划的执行者，几乎没有经营自主权，全国“一本帐”，企业活动的主体大都进行“无风险经营”。更确切地讲，是国家越俎代庖，把理应由企业承担的风险包揽下来了。其结果是造成市场效率低，而国家包袱重、财政补贴多等严重的不利后果。同时，也便得企业风险意识极为弱化，以致于在当前激烈竞争的同内国际环境中，众多企业还没有注意到风险对企业生存和以展所产生的影响。2.受产、权关系不明晰，责、权、利不够统一的影响。

2023-04-27

243人看过

董事会
企业成本管理如何加强

一、以董事会为核心的战略成本控制在分析如何加强企业成本管理时，产品成本是企业为生产某个商品的各项耗费的总和，是劳动生产过程中消耗的结果。马克思在《资本论》中将劳动耗费分为物化劳动和活劳动两种，其中物化劳动将企业物资价值(包括各种材料，动力、设备等)转移到产品成本中去，而活劳动将企业人力资源价值转移到产品成本中去，从成本的形成过程看，一定是与物资价值转移或人力资源的劳动有关，以董事会为核心的决策层不一定具体参与企业生产经营活动，不进行物资价值转移，董事会成员中很多可能就不拿企业报酬，这似乎与企业成本形成过程没有太多的相关性，不应当是企业成本控制主体，然而我们从公司治理方面来看，公司董事会是公司事实上的战略决策机构，企业的各项大的事务都由其来决策，包括投资方向、规模、地点、时间等。这些投资决策一旦形成，在很大程度上决定企业成本所处范围，如：投资地点，选在产业集群周边，其采购价格、运输费用、库存

2023-06-01

214人看过
前期物业管理
如何加强前期物业管理

前期物业管理是指开发建设项目开始建设之时，在业主委员会成立之前，由开发建设单位聘任或委托物业管理企业进行物业管理服务的活动。多年来，由于开发建设企业不重视物业的前期建设和管理，物业交付使用时才确定物业管理企业，企业仓促上马，很难全面运作，对后期物业管理造成很多不利影响。此外，开发建设项目不规范、建筑质量差、图纸资料不全、承诺不落实等问题，也导致物业管理企业经营困难，投诉率逐年上升。如何加强前期物业管理是当前我们物业管理行业研究的一个主要课题，也是解决物业管理矛盾纠纷，提高物业管理水平的重要途径。搞好前期物业管理，有利于房地产开发企业物业管理建设的质量和销售，有利于维护业主合法权益，对开发商利益、业主权益和社会稳定都具有重大意义。加强前期物业管理，笔者认为应该做好以下几方面工作：一、规范开发建设企业的建设行为一个高档的、高标准建设的物业项目能塑造一个高水平的物业管理企业。建设高标准的精品楼盘

2023-04-22

277人看过
无效合同
如何执行添加索赔的程序

根据《最高人民法院关于在二审程序中适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第184条的规定，原审原告增加独立请求或者原审被告提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则对增加的请求或者反诉进行调解。调解不成的，通知当事人分别起诉。当事人不服第一审判决，向上一级人民法院上诉。一般来说，二审法院只审查与原审索赔和适用法律有关的事实。然而，在很多情况下，由于初审时的疏忽或诉讼过程中情况的变化，当事人需要改变他们的主张。例如，一审部分当事人的债权比较原则只提出了损害赔偿数额，而支持债权的理由在一审和二审程序中发生了变化，例如，一审违约赔偿变更为二审侵权赔偿。在实践中，也出现了从违约金到第二审无效合同缔约过失损害赔偿金的变化，由一审股东之间的诉讼变为第二审股东代表诉讼。在这些情况下，表面上这是一种权利要求的改变，但实际上这是一种新的权利要求。如果二审直接审判，可能违反二审终审原则，《最

2023-05-07

141人看过
债权人
物业管理公司如何加强财务管理

近几年来，我国物业行业发展很快，物业管理市场环境日趋成熟，物业管理行业面临着良好的发展机遇，但同时也面临着严峻的挑战。该行业有其自身的行业特点，因此财务管理相比较于其他行业也存在一定的特殊性，如何加强和完善物业公司的财务管理，不仅关系着物业公司自身的发展，还涉及到社区的和谐稳定。一、物业管理公司财务管理的特点1、物业公司的财务管理体现于综合性的管理随着市场经济的不断发展，物业管理与一般的服务行业相比有其明显的个性，它提供的是全天候、不间断、多方位、多层次的过程性服务产品。其突出的一点是生产与消费同时开始、同时结束。所以，物业管理不仅是劳动密集型的行业，而且也是管理密集型的行业。随着物业管理经营过程的社会化程度和现代化水平的不断提高，现代物业管理公司的财务管理，在管理上已经广泛实行财务预算、财务动态分析方法、加强预算控制、参与企业经营管理决策等;通过计算机的应用和分析，实行数字化管理，从而使

2023-06-08

51人看过

签证
重视工期索赔加强工期签证

案例一：1994年，中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程，原定工期为400天，后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初，因开发公司长期拖延结算且拒不支付剩余工程款，中建某公司将开发公司告上法庭，要求开发公司支付拖欠的工程款，并支付逾期付款违约金及停工损失等。被告开发公司接到诉状后，随即提出反诉，要求中建某公司支付工期延误违约金1900余万元。法院受理后委托造价咨询公司进行工程审价。经审价，工程总价为1.1亿元，扣除被告已经支付的工程款，一审法院审理后判决被告开发公司支付原告工程款531万元，同时判决原告中建某公司支付被告工期延误违约金527万元。两者相抵，中建某公司花费20余万元诉讼费和80万元造价鉴定费提起诉讼的官司，最终只获得几万元。案例二：某省建筑公司于1999年与某开发公司签订某房地产项目施工合同，约定工期为600天，因种种原因，建筑公司在工程完成至

2023-06-05

399人看过
无因管理
无因管理之债如何索赔

无因管理之债的索赔：一、明确要求范围。也就是说，哪些费用可以要求对方支付，哪些费用不能要求对方支付。一般来说，如果管理者为他人妥善管理事务，客观上有利于被管理人，管理人可以就以下费用提出要求：1、要求偿还管理人为被管理人支付的必要或有益费用。必要或有益的，应当根据社会上的客观标准和观念来决定，而不是取决于某人的意志；2、要求偿还必要或有益的债务；3、请求赔偿管理造成的损失。二、在管理活动中，应该认真、认真、妥善地管理。所谓的妥善管理，客观地说，管理应该有利于被管理人，使被管理人的财产少受损失，避免损失，或增加其利益，否则，尽管有管理活动。无因管理之债怎么偿还？作为民法里债权形成的一种重要方式，无因管理在我们的生活中非常常见，而由此所形成的债权债务关系受法律保护，所以当事人之间存在这种法律关系时，管理人可以请求本人为其管理事务时所支付的合理费用，而本人必须偿还因此而形成的债务，不然管理人可以

2023-07-21

431人看过
合同条款
监理工程师如何处理索赔事件

2.必须以合同为依据。遇到索赔事件时，监理工程师必须以完全独立的裁判人的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性。必须对合同条件、协议条款等到有详细了解，以合同为依据来公平等处理合同双方的利益纠纷。3.公平合理原则。监理工程师处理索赔时，应恪守职业道德，以事实为依据，以合同为准绳，做出公正的决定。合理的索赔应予以批准，不合理的索赔应予以驳回。4.协商原则。监理工程师在处理索赔时，应认真研究索赔报告，充分听取建设单位和施工单位的意见，主动与双方协商，力求取得一致同意的结果。这样做不仅能圆满处理好索赔事件，也有利于顺利履行和完成合同。当然，在协商不成的情况下监理工程师有权作出决定。5.授权的原则。监理工程师处理索赔事件，必须在合同规定、建设单位授权的权限之内，当索赔金额或延长工期时间超出授权范围时，则监理工程师应向建设单位报告，在取得新的授权后才能作出决定。6.必须注意资料的积累。积累一

2023-06-15

150人看过
罚金
如何加强对出租房的管理

集中出租房屋供他人居住，出租房间达到10间以上或者出租房屋居住人员达到15人以上的，出租人应当建立相应的管理制度，明确专门的管理人员，设置监控、灭火等治安防范、消防设备设施和安全通道，并建立信息登记簿或者登记系统;出租人未落实上述安全管理责任的，由公安机关责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款;造成严重后果的，处3万元以上10万元以下罚款。个人出租房屋并取得收入的，应到个人出租房屋税收委托代征点或税务机关依法履行纳税义务，并到税务机关为承租人开具个人出租房屋发票;未按规定期限缴纳税款的，由地税部门责令限期改正，可以处2000元以下罚款;情节严重的，处2000元以上1万元以下罚款。由此可见，北京市对房屋出租的管理还是十分严格的，在有关北京房屋出租政策中，明确指出承租双方要签署合同，并且备案。严禁将违规建筑出租，严禁违法出租行为。对于违反违规，将不符合条件的住宅群租的，公安机关会勒令整改，对

2023-04-06

372人看过

房屋租赁登记
如何加强商品房租赁管理

如何加强商品房租赁管理是房地产交易的范畴。随着城市房地产经济的发展和社会主义市场经济体制的不断完善，住房租赁市场在房地产市场中的比重不断上升，特别是用于生产经营的租赁住房日益增多。从我市的情况来看，租赁市场的活跃对房地产市场的繁荣起到了巨大的推动作用。但由于法律观念淡薄或私下交易逃避收费，一些房屋租赁当事人在一定程度上扰乱了房地产市场秩序。针对这种情况，该部门充分发挥行政职能，采取多种措施加强房屋租赁管理，规范市场行为。一是做好房屋租赁管理法律法规的宣传工作。通过新闻媒体、在繁华街道散发传单、开展咨询活动等方式，向群众广泛宣传有关法律法规，增强群众的法制观念。二是完善房屋租赁登记制度。对市区商品房租赁户进行登记，掌握基本情况，便于管理和检查。三是加强与有关部门的合作。该部门与工商市场分局密切配合，联合下发了《关于加强房屋租赁管理的通知》。房屋租赁生产经营许可证或者营业登记必须在开业前办理的

2023-05-02

435人看过
罚款
工程索赔管理的有效方法

1．应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2．在处理索赔事件时应进行时效检查。3．应分清责任，严格审核费用。4．应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。企业风险管理如何进行首先，要进行风险管理就要明确风险管理的目标是什么？企业内部的风险管理部门，包括风控部门、审计部门以及法务部门、财务部门、人力资源部门等各部门将自己部门所在风险目标予以明确化，从而构成了企业的总的风险管理目标。其次，企业各部门在确定各自部门的风险管理目标的时候要以企业本身的业务特性和经营状况、所属行业并结合实际发展状况和国内外环境来确定风险管理目标，不可脱离实际状况，确立无法实现或者不切合实际的风险管理目标。再次，在企业确定总体的风险管理目标后，就要对风险管理目标

2023-07-20

458人看过