工期顺延会对工程造成什么影响？-法师兄

工期顺延会对工程造成什么影响？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-30 20:35:10 146 人看过

工期顺延是指在工程合同中规定的时间内无法完成工程,经发包人与承包人协商后,可将工程完工时间顺延一定时限。这种情况通常发生在不可抗力事件或其他非承包商责任导致施工延误的情况下。承包方应提前向发包方申请顺延工期,并详细说明原因和顺延时间。

工期顺延是指在双方订立工程合同时，约定的完成工程所需要的时间，而且约定了发包方和承包方如何遵守合同和在有违约情形下怎么承担违约责任的合同。当承包方在施工过程中，为不可抗力或者其他不归承包方的原因，导致承办方无法正常施工，不能按照约定时间完工的情况下，承包方可以向发包人商量完工时间相较于约定时间延迟。

建工企业如何申请工期顺延

2022年建工企业如何申请工期延期呢

2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》

第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

直系亲属
报工伤会对企业造成何种影响？

报工伤对企业没有什么影响。工伤一般应当由工伤保险报销。用人单位如果未在事故发生之日起一个月内申请工伤认定，那么，自事故发生之日起至劳动者或者用人单位逾期申请工伤认定之日时，已经发生的所有工伤待遇，由用人单位自行负担。如果用人单位未给职工依法缴纳工伤保险费用的，那么依据法律规定，受伤职工依法应享有的所有工伤赔偿项目应由该用人单位全额承担。企业申报工伤保险理赔程序企业参保职工因工伤残或死亡的，按下列程序办理：1、参保职工在工作地点发生人身伤害事故时，企业应在三日之内向当地社保机构报告，并领取填报《职工工伤（亡）认定申请表》，报送当地劳动鉴定委员会（设在当地劳动局）认定。2、企业接到＂劳动鉴定结论通知书＂与＂医疗终结通知书＂后，应填报《企业职工工伤（亡）保险待遇审批表》，并附医院治疗＂医嘱单＂和本人病历及医疗费用单据（原件）或相关资料送社保公司办理理赔。3、每月20日－30日办理工伤保险手续。侵

2023-07-05

397人看过
辞职
辞职会对工伤鉴定造成影响吗？

申请工伤鉴定期间可以随时辞职的，可以在工伤鉴定结果下来之后再向用人单位进行索赔，但是一般不建议辞职，因为在工伤鉴定期间单位是停薪留职的，即照常发放基本工资，但是如果辞职可要求一次性医疗补助金和一次性就业补助金。但是辞职是不影响向单位或者是工伤保险基金进行索赔的。工伤鉴定期间不给发工资吗工伤住院期间和出院休养期间的工资，按《工伤保险条例》的规定，均由用人单位按受伤前的标准，按月支付的，休养期间用人单位应支付工资，没有其它的补助的，法律依据如下：《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留

2023-07-06

397人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延成因及应对措施

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1．发包人未按约提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿

2023-08-14

338人看过
农民工
农民工起诉老板：会对生活造成什么影响？

拖欠工资可以投诉到当地劳动执法监察大队，责令其支付拖欠的工资。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。可以直接到当地劳动行政部门申请劳动仲裁，通过劳动仲裁下达的裁决书，向单位索赔，如果还不赔，可申请法院强制执行。对方死亡，还能起诉他吗？曾经在工作中遇到了一件印象很深刻的事。一位老人在火车站下楼梯的时候，被后面一位背着超大行李的旅客挤下楼梯，不幸身亡。老人的家属悲痛的料理完丧事后，想起加害人还没有受到应有的惩罚，但是茫茫人海想找一个过路人是很难找到的。经过一年以后，终于锁定了嫌疑人的身份，但去求证的时却意外的发现，原来这个人早在半年前就已经生病离世了。像现在这样，如果遇到对方死亡，该怎么处理死亡能否被法律宽恕犯罪嫌疑人死亡，在法律上就意味着其享有的权利和承担的责任的终结，自然无法再追究其刑事责任。《刑事诉讼法》第15条规定：犯

2023-07-05

347人看过

生育保险
出现工伤事故会对公司造成影响么

报工伤后对单位是有影响的，如果确认工伤后，部分医药费就有工伤保险付了。但是一旦定级，企业要承担不少的费用。一旦定级后,如果该员工辞职,则单位要承担相应的伤残补助金和就业补助金,这两部分的费用是比较高的。一、七级伤残最新赔偿标准我国的工伤保险条例规定，一般情况下，一旦受害者被认定是七级伤残，就要对该劳动者赔偿医药费、误工费、护理费等。还要补偿一次性伤残补助金，七级为十三个月的本人工资。如果是一次性伤残补助金，那会补十三个月的本人工资。如果是一次性工伤医疗补助金，那会补十五个月的本人工资。如果是一次性伤残就业补助金，那会补十五个月的本人工资。二、工伤保险多长时间能下来工伤保险的钱一般要1-6个月才能拿到。1、发生工伤事故后，由工伤保险基金和用人单位按不同的情形分别支付赔偿款。2、由工伤保险基金支付的费用，如医药费，一般都由用人单位垫付，后期报销，不需要支付给劳动都本人;如果经过劳动能力鉴定，工

2023-03-18

210人看过
法律综合知识
在什么原因下造成的工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证

2023-12-07

414人看过
不可抗力
建筑工程延期对项目有哪些影响？

最直接的后果是费用增加，要看是什么原因造成的，合同是怎么规定的，最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求，就是必须在某一时间完成，完不成就会造成重大损失，最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误，有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）工程设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。建筑工程延期交付的工程怎么赔1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2

2023-07-04

464人看过
刑事拘留
打架是否会对未来工作造成影响？

因打架拘留是否会留案底，要具体分析拘留性质。如下：1、因打架被拘留，打架为造成轻伤，公安机关将打架事件，作为治安案件，给予当事人行政处罚，进行行政拘留，就不存在会留案底；2、打架造成轻伤，符合刑事案件立案标准，公安机关立案后，刑事拘留当事人的，如果最终被判刑，就会留有案底。打架斗殴拘留几天会不会留案底根据我国法律规定，打架被拘留分两种情况，一是行政拘留，一是刑事拘留。行政拘留的期限一般是5至15天，行政拘留不属于犯罪，不会留有案底。但是，被行政拘留的记录在公安机关的治安管理部门是可以查到的。而刑事拘留后，如果后期经过法院判决，确实构成犯罪，会留有案底的。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千

2023-07-02

104人看过

合同期限
顺延劳动合同对员工的影响有哪些？

根据劳动合同法的规定，劳动合同可以在女职工孕期、产期、哺乳期间以及从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查或诊断或医学观察期间等法律规定的其他情形下顺延。根据劳动合同法的规定，劳动合同可以在以下情况下顺延：1.在女职工孕期、产期、哺乳期间；2.对于从事接触职业病危害作业的劳动者，如果未进行离岗前职业健康检查，或者在诊断或医学观察期间等法律规定的其他情形，用人单位可以与其续订劳动合同。劳动合同顺延规定是什么？根据我国《劳动合同法》的规定，劳动合同期限可以续延。那么，劳动合同顺延规定是什么呢？劳动合同顺延规定是指，用人单位与劳动者在劳动合同期限届满前30日内，经双方协商一致，可以续延劳动合同期限。同时，《劳动合同法》也明确规定了续延劳动合同的次数，最长不得超过2次。这一规定旨在保障劳动者权益，使劳动者在面临就业压力、生活压力等情况下，能够与用人单位协商续

2023-09-01

294人看过
分公司
不在注册地址工作会对个人造成什么影响？

未在注册地址工作的后果：会被列入异常名单。注册地址原则上应与实际营业场所一致，但考虑到企业的实际情况，可以异地工作，但要注意企业联系方式、税务等情况，否则一旦企业找不到，就会被列入黑名单或异常名单。由于不在注册地工作，属于工商局的核查范围。如果是有限公司，应在实际经营地址变更之日起一个月内办理变更手续。注册地工商行政管理局发现后，通知变更登记不变的，还可以对公司处以罚款，罚款金额在一万以上十万以下。若为个人独资或合伙企业，罚款金额较少，最高不超过3000元。公司注册地址的规定是怎样的根据我国法律规定，公司以其主要办事机构所在地为住所。办事机构所在地，即公司开展业务活动和处理公司事务的公司机构所在地。对于达到一定规模的公司来说，公司的办事机构往往有多处，考虑到公司地址的上述意义，我国法律明确规定公司地址只能有一个，因此在有多处办事机构的情况下，应根据各办事机构所处理业务的性质不同，确立其中一

2023-07-07

78人看过
法律综合知识
如何应对建筑工程的工期顺延

一、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型：1．招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式，可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2．直接发包：是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有：1．必须具有筹建许可证；2．必须已办理建设工程规划许可证；3．必须已办理建设用地规划许可证；4．必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人

2023-09-11

266人看过
法律综合知识
拘役对工作机会是否造成不良影响

一、拘役对工作机会是否造成不良影响拘役对工作机会可能会造成不良影响。企业在招收员工时，很大概率会查明其是否有犯罪记录。《劳动合同法》第三十九条【用人单位单方解除劳动合同（过失性辞退）】劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。二、拘役和刑事拘留的区别拘役和刑事拘留的区别为：1．刑事拘留是刑事诉讼中的一种强制措施，而拘役是一种刑事处罚。2．拘役的目的是剥夺犯罪人的自由，而刑事拘留的目的是保证刑事诉讼活动顺利进行。3．拘役适用对象是犯罪分子，而刑事拘留适用于刑

2023-09-03

439人看过

法律综合知识
重婚罪会对小孩会造成什么影响

一、重婚罪会对小孩会造成什么影响重婚罪会对小孩会造成以下影响：重婚罪的案底会影响子女的政治审查，公民有犯罪记录的，公民的子女成年后不得考取党、政、军、国企任意单位，政治审查会记录不合格。《中华人民共和国刑法》第二百五十八条【重婚罪】有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。二、重婚罪需要怎样的证据证明重婚罪需要的证据证明如下：1．书证，包括配偶与第三者涉及两性暧昧关系的手机短信息；能证明配偶有婚外情的书信；2．物证，包括第三者馈赠给配偶的私密物件，如手机，衣物等；配偶保管的第三者居住处的钥匙等；3．视听资料，包括配偶与第三者出双入对的录像等；4．证人证言。三、重婚罪追诉时间有多长重婚罪追诉时间为五年。重婚罪，是指有配偶者又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。重婚罪的法定最高刑是两年，其追诉时效为五年，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继

2023-06-29

238人看过
法律综合知识
公司辞退职工会对公司造成影响吗

公司辞退职工，属于过失性辞退的可以优化公司人员结构，减少违法违规的职工；属于无过失性辞退的，需要公司支付经济补偿金，为提前通知还需要支付代通知金，增加公司支出；属于违法辞退的，影响公司声誉，职工不要求继续履行劳动合同的还需要支付双倍赔偿金。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。

2024-05-17

349人看过