车子被雨水浸泡,应该如何申请保险赔偿?
来源:互联网 时间: 2023-11-14 07:00:07 353 人看过

汽车损失险中,发动机进水造成的损失大多数保险公司都不理赔,但平安、民安、大地、华泰、太平洋和人保对发动机进水造成的损失提供保障。被水淹的车辆损失一般可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司对发动机进水造成的损失设有免责条款。如投保涉水险,可享受20%的免赔率。需与车辆损失险一同投保,不单独投保。

赔付的具体金额不能一概而论,需要考虑车辆价格的高低、修理费用的多少,并结合实际情况,按照一定比例进行赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险,但对发动机的保险比较突出的问题,是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任),但也有所差异:(1)、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿;(2)、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿,即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不理赔,而天平则保障因涉水行驶造成的车辆损失。2、汽车被水淹一般的损失可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任)。发动机进水造成损坏的损失,要保险公司赔偿就很麻烦,甚至可能得不到赔偿。3、“涉水险”属于附加险,不能单独投保,需要与车辆损失险一同投保。对于已投保车辆损失险的,可到保险公司增加投保“涉水险”。该保险实行20%的免赔率,如投保该险别的不计免赔,可获100%赔付。

涉水险理赔流程

根据我国《保险法》和《涉水险条款》的规定,涉水险是指在保险合同约定的责任范围内,被保险人因遭受自然灾害、意外事故等导致损失时,保险公司按照合同约定给予的保险金。

涉水险理赔流程一般包括以下几个步骤:

1. 报案:被保险人应在事故发生之日起15日内向保险公司报案,并提供相关证据和资料,如事故照片、损失清单等。

2. 核保:保险公司应在收到报案后进行核保,确认保险事故的性质、损失程度以及是否符合保险合同的约定。

3. 协商处理:在核保通过后,保险公司与被保险人进行协商,尝试达成赔偿协议。若无法达成一致,可向法院提起诉讼。

4. 理赔处理:若被保险人同意赔偿,保险公司应按照保险合同的约定向被保险人支付保险金。若被保险人不认同保险公司的赔偿方案,可向法院提起诉讼。

5. 诉讼解决:被保险人或者保险公司可以向法院提起诉讼,要求对方承担相应的责任。在诉讼过程中,法院依法进行审理,并作出裁决。

根据上述流程,可以看出涉水险理赔流程中,保险公司和被保险人在纠纷解决过程中,都有义务遵守相关法律法规和保险合同的约定。如被保险人故意或者重大过失造成损失,保险公司有权解除保险合同,并不承担赔偿责任

因此,在购买涉水险时,被保险人应充分了解保险合同的相关约定,如保险责任范围、保险金额、保险期限等,以避免发生纠纷时,无法有效维护自己的权益。

购买涉水险时需了解保险合同的相关约定,避免发生纠纷时无法有效维护权益。涉水险理赔流程包括报案、核保、协商处理、理赔处理和诉讼解决等步骤,保险公司和被保险人都有义务遵守相关法律法规和保险合同的约定。

《机动车交通事故责任强制保险条例》

第二十一条第一款规定:“被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。”

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月28日 16:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多免责条款相关文章
  • 暴雨水浸造成的停工如何索赔
    一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。(2)发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位(承包人)承担。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样
    2023-07-26
    51人看过
  • 车子泡水了保险赔多少
    具体赔多少钱不能一概而论,需要根据车价高低,修理费用高低,再根据实际情况按一定的比例赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险,但对发动机的保险比较突出的问题,是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任),但也有所差异:(1)、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿;(2)、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿,即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不理赔,而天平则保障因涉水行驶造成的车辆损失。2、汽车被水淹一般的损失可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任)。发动机进水造成损坏的损失,要保险公司赔偿就很麻烦,甚至可能得不到赔偿。3、“涉水险”属于附加险,不能单独投保,需要与车辆损失险一同投保。
    2023-03-20
    134人看过
  • 暴雨车被水淹保险赔吗
    暴雨车被水淹保险能赔。暴雨车被水淹属于自然灾害造成的车辆损失,可以报车损险理赔。报车损险后,因水淹造成被保险机动车直接损失,且不属于免责范围的情况下,保险公司会在约定限额内负责赔偿。一、地下车库被淹谁负责地下车库被水淹的责任承担要分情况:1、自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。像这种在地下车库因车库进水而导致汽车受损,是符合车损险的理赔条件的。2、此外,已经向物业公司缴纳停车费用,与物业公司形成的是有偿保管的法律关系,此时物业公司负有对天气变化的预报义务,采取必要、合理的排险、抢险和时候补救措施的义务。如果物业公司疏于防范,没有尽到必要的注意或者管理义务,导致车辆受损,根据法律规定,物业公司应该对车主承担损害赔偿责任。3、地下车库进水也可能和开发商的设计或者施工不符合要求有关系。地下车库一个很重要的设施就是要有足以排出一般能预见的暴雨所形成的积水灾害的排水系统。如
    2023-06-26
    287人看过
  • 暴雨水浸停工索赔策略?
    暴雨水浸是一种不可抗力因素,如果它导致了停工,承包方可以免除违约责任,但需要按照合同约定承担费用。如果暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要承担违约责任。对于暴雨水浸造成的停工,其索赔分为两种情况。第一种情况是,暴雨水浸属于可排除妨碍,承包方应排除妨碍,继续施工,如果未尽许可,擅自停工,那么承包方需要按照合同约定承担违约责任。第二种情况是暴雨水浸属于不可抗力因素,如果造成了人员的伤亡,需要起所属单位承担费用;如果造成了设备的损害,由承包人承担损害。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样
    2023-06-30
    185人看过
  • 车辆泡水了,可以申请保险理赔吗?
    车泡水后,如果车主已经事先给发动机购买了涉水险,那么保险车辆在积水路面涉水行驶或者被水淹后致导致发动机损坏的,那么保险公司会进行赔偿。但是如果保险车辆被水淹后,车主仍然强行启动发动机,导致发动机因此造成损害的,在这种情况下,保险公司可以不对该涉水保险车辆作出赔偿。车被人故意划了保险赔吗一、车被人故意划了保险赔吗1、车被人故意划了保险赔,车被人故意划了保险的赔偿方法如下:(1)车子被人划了先报警,后报保险;(2)等待交警到现场处理,查看周围监控,寻找证据;(3)等待理赔员到来,拍照确认事故情况;(4)找不到肇事者,交警一般都会判定肇事逃逸;(5)出具事故责任确认表;(6)保险公司理赔。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅
    2023-07-08
    81人看过
  • 暴雨水浸停工索赔详解
    暴雨水浸造成的停工赔偿:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承担。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担
    2023-07-04
    236人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    免责条款是指当事人约定的条款,用于免除或限制其未来的合同责任。免责条款通常由合同一方写入合同或格式合同,作为明确或隐含的意义要约,以获得另一方的承诺,使其具有法律效力。在现实生活中,写合同免责条款时应注意以下几点: 1、不要写过度加重对方风... 更多>

    #免责条款
    相关咨询
    • 农村私房基础遭浸泡如何处理,雨水
      内蒙古在线咨询 2022-10-20
      建地基的时候就应该选不会存水的地方,如果排水都成问题以后怎么住人呢如果地基周边没有被雨水冲出地下暗流而地上只是少量积水的话是不会有问题的,你不能等雨水往地下渗,建议刨凿沟渠对地基周边的雨水进行引流,没有别的办法。千万要仔细观察积水有没有在地基周边造成暗流,如果流进地基下面很容易造成地基下沉,砂质土壤容易造成这种情况
    • 大雨车被泡保险理赔吗
      台湾在线咨询 2022-07-25
      暴雨或洪水造成的车辆损失,可通过车损险进行补偿。但是因遭水淹造成的发动机损坏不在赔偿范围内。这点可以在条款的免责项目中查找到。 建议先拨打保险公司的电话报案。请他们处理。
    • 因暴雨水浸造成的停工应该如何进行索赔?
      新疆在线咨询 2023-02-24
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤
    • 楼上水管爆裂。我房屋被圣水浸泡如何要求赔偿
      台湾在线咨询 2022-09-12
      房屋质量问题怎么赔偿,一、房屋质量问题怎么赔偿根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第十三条规定:因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。二、哪些房屋
    • 暴雨水浸造成的停工如何索赔
      上海在线咨询 2022-10-15
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤